Travaux relatifs à la requalification des réseaux d'assainissement sur le territoire de l'ex-communauté de communes Les Vallons de la Tour

Communauté de communes des Vals-du-Dauphine

Travaux relatifs à la requalification des réseaux d'assainissement sur le territoire de l'ex-communauté de communes Les Vallons de la Tour.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-12-10. L'appel d'offres a été publié le 2018-11-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Communauté de communes des Vals-du-Dauphine

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'égouts › Travaux d'assainissement

Où ?

• Rhône-Alpes › Isère

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-11-09	Avis de marché
2019-01-23	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-11-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'assainissement
Numéro de référence: C1824LO
Brève description:

Travaux relatifs à la requalification des réseaux d'assainissement sur le territoire de l'ex-communauté de communes Les Vallons de la Tour.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'assainissement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'assainissement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Isère 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes des Vals-du-Dauphine
Adresse postale: Service juridique, 22 rue de l'Hôtel de Ville — CS 90077
Code postal: 38353
Commune postale: La Tour-du-Pin Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.valsdudauphine.fr/ 🌏
Courrier électronique: juridique@valsdudauphine.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_MHIOBNQfuX 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-11-09 📅
Date limite de soumission: 2018-12-10 📅
Date de publication: 2018-11-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 218-498021
Numéro JO-S: 218
Informations complémentaires

Le délai d'exécution de chaque lot est décomposé par tranche comme suit: — lot nº 6: tranche ferme: 4 mois (dont 30 jours de préparation de chantier)/tranche optionnelle nº 1: 3 mois, — lot nº 7: tranche ferme: 2 mois (dont 30 jours de préparation de chantier), — lot nº 8: tranche ferme: 3 mois (dont 30 jours de préparation de chantier)/tranche optionnelle nº 1: 2 semaines/tranche optionnelle nº 2: 1,5 mois/tranche optionnelle nº 3: 1 mois.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 6: rues Pierre Vincendon/Louis Clerget à La Tour du Pin — route de la Bourbre (RD 1) à Saint-Jean-de-Soudain
Numéro du lot: 6
Brève description:

Lot 6: rues Pierre Vincendon/Louis Clerget à La Tour du Pin — route de la Bourbre (RD 1).

Durée de l'accord: 4 mois
Description des options: Tranche optionnelle nÅ 1: plus-value pour travaux de nuit.
Intitulé du lot: Lot 7: réhabilitation par l'intérieur par chemisage du collecteur d'eaux usées — route de la Bourbre (RD 1 Sud — Saint-Jean-de-Soudain)
Numéro du lot: 7
Brève description:

Lot 7: réhabilitation par l'intérieur par chemisage du collecteur d'eaux usées — route de la Bourbre (RD 1 Sud — Saint-Jean-de-Soudain).

Durée de l'accord: 2 mois
Intitulé du lot: Lot 8: la Chapelle de la Tour — mise en séparatif de la rue Mathieu Marmonier/route de Béjui (2
Numéro du lot: 8
Brève description:

Lot 8: la Chapelle de la Tour — mise en séparatif de la rue Mathieu Marmonier/route de Béjui (2

Durée de l'accord: 3 mois
Description des options:

— tranche optionnelle nº 1: tranche EF — voie Louis Morel,

— tranche optionnelle nº 2: tronçon AG — carrefour du Béjui + GH — route du Béjui,

— tranche optionnelle nº 3: tronçon HI — Béjui/Frère Vallin.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 10:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2018-12-10 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_MHIOBNQfuX 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le délai d'exécution de chaque lot est décomposé par tranche comme suit:

— lot nº 6: tranche ferme: 4 mois (dont 30 jours de préparation de chantier)/tranche optionnelle nº 1: 3 mois,

— lot nº 7: tranche ferme: 2 mois (dont 30 jours de préparation de chantier),

— lot nº 8: tranche ferme: 3 mois (dont 30 jours de préparation de chantier)/tranche optionnelle nº 1: 2 semaines/tranche optionnelle nº 2: 1,5 mois/tranche optionnelle nº 3: 1 mois.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 218-498021 (2018-11-09)

Avis d'attribution de marché (2019-01-23)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 754086.70 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: CC Les Vals du Dauphine

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-23 📅
Date de publication: 2019-01-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 018-037622
Se réfère à l'avis: 2018/S 218-498021
Numéro JO-S: 18

Objet
Champ d'application du marché
Description des options: Tranche optionnelle nº 1: plus-value pour travaux de nuit
Intitulé du lot: Lot 8: la Chapelle de la Tour — mise en séparatif de la rue Mathieu Marmonier/Route de Béjui (2
Brève description:

Lot 8: la Chapelle de la Tour — mise en séparatif de la rue Mathieu Marmonier/Route de Béjui (2

Description des options:

Tranche optionnelle nº 1: tranche EF — voie Louis Morel. Tranche optionnelle nº 2: tronçon AG — carrefour du Béjui + GH — route du Béjui. Tranche optionnelle nº 3: tronçon HI — Béjui/Frère Vallin.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-01-21 📅
Nom: Fournier TP
Adresse postale: 33 chemin de l'Extraz
Commune postale: Cessieu
Code postal: 38110
Pays: France 🇫🇷
Isère 🏙️
Nom: SAS Gonin TP et Carrières
Adresse postale: ZA du Coquilla — CS 2008, Saint-Clair-de-la-Tour
Commune postale: La Tour-du-Pin Cedex
Code postal: 38357
Adresse Internet: http://www.gonin-tp.fr/ 🌏
Nom: SAS Yves Carrey
Adresse postale: 46 route de Ferrossière
Commune postale: Saint-Didier-de-la-Tour
Nom: SAS Dumas TP
Adresse postale: 300 route des Anciennes Carrières
Commune postale: Saint-Ondras
Code postal: 38490
Adresse Internet: http://www.dumastp.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 304 997 EUR 💰
Nom: SADE CGTH — Service Travaux Spéciaux
Adresse postale: 314 rue du Maréchal Foch — BP 593
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77005
Pays: Seine-et-Marne 🏙️
Adresse Internet: http://www.sade-cgth.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 79 161 EUR 💰
369928.70 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1
4
Source: OJS 2019/S 018-037622 (2019-01-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Ouvrages annexes de pipelines et de câbles (>20)

Travaux de construction d'égouts (>20)

Travaux d'assainissement (>20)

Travaux de construction de canalisations d'eaux usées (4)