Cette nouvelle procédure est lancée dans la mesure où, la société titulaire du lot 7 du marché Ua1610 a été mise en liquidation judiciaire et que le marché a été résilié. Cette consultation concerne uniquement le lot 7. L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat. Le délai d'exécution du lot 7 est fixé à 2 mois. Le délai d'exécution ne prend pas en compte la période de préparation de 30 jours. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations: Ressources propres et subventions. En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. La forme du groupement imposé vise à permettre la bonne exécution du chantier.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-11-05.
L'appel d'offres a été publié le 2018-10-01.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de restauration du stade municipal Le Corbusier — phase Ii — tranche optionnelle 3 — relance lot 7 électricité
St1813”
Produits/services: Matériels électriques📦
Brève description:
“Cette nouvelle procédure est lancée dans la mesure où, la société titulaire du lot 7 du marché Ua1610 a été mise en liquidation judiciaire et que le marché...”
Brève description
Cette nouvelle procédure est lancée dans la mesure où, la société titulaire du lot 7 du marché Ua1610 a été mise en liquidation judiciaire et que le marché a été résilié. Cette consultation concerne uniquement le lot 7. L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat. Le délai d'exécution du lot 7 est fixé à 2 mois. Le délai d'exécution ne prend pas en compte la période de préparation de 30 jours. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations: Ressources propres et subventions. En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. La forme du groupement imposé vise à permettre la bonne exécution du chantier.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Lieu d'exécution: Loire🏙️
Description du marché:
“Cette nouvelle procédure est lancée dans la mesure où, la société titulaire du lot 7 du marché Ua1610 a été mise en liquidation judiciaire et que le marché...”
Description du marché
Cette nouvelle procédure est lancée dans la mesure où, la société titulaire du lot 7 du marché Ua1610 a été mise en liquidation judiciaire et que le marché a été résilié. Cette consultation concerne uniquement le lot 7. L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat. Le délai d'exécution du lot 7 est fixé à 2 mois. Le délai d'exécution ne prend pas en compte la période de préparation de 30 jours. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations: Ressources propres et subventions. En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. La forme du groupement imposé vise à permettre la bonne exécution du chantier.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 2
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de l'article 30-i 7 du Décret no2016-360...”
Description des options
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de l'article 30-i 7 du Décret no2016-360 du 25.3.2016, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner ;
Renseignements sur le respect de...”
Liste et brève description des conditions
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner ;
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu...”
Liste et brève description des critères de sélection
Liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin).
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-11-05
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2018-11-06
00:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.loire.fr/e-marchespublics - Dossier de consultation des entreprises gratuit téléchargeable sur https://www.ville-firminy.fr rubrique "Marchés publics". Les plis dématérialisés devront être déposés à la même adresse. La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n'est pas autorisée. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré «hors délai» si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention «copie de sauvegarde», ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: Word, Excel, PDF, DWG ou compatible. Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format Xades, Cades ou Pades. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Une visite du site est conseillée, elle donnera lieu à un certificat de visite. Ce certificat de visite pourra être présent dans l'offre du candidat. Pour l'organisation de la visite prendre contact auprès de Cendrine Sanquer-Chapuis au 04 77405081 ou par courrier électronique: csanquer@ville-firminy.fr ou Emile Leroy au 04 77405064 ou par courrier électronique: eleroy@ville-firminy.fr La visite se déroulera durant la période suivante: du 2.10.2018 au 24.10.2018, heures de bureau du lundi au vendredi. La date d'ouverture des plis est donnée à titre indicative.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
Fax: +33 478141065 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
Fax: +33 478141065 📠
Source: OJS 2018/S 191-431093 (2018-10-01)
Avis d'attribution de marché (2019-03-01) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: place du Breuil — CS 10040
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de restauration du stade municipal Le Corbusier — phase II — tranche optionnelle 3 — relance lot 7 électricité
St1813”
Brève description:
“Cette nouvelle procédure est lancée dans la mesure où, la société titulaire du lot 7 du marché UA1610 a été mise en liquidation judiciaire et que le marché...”
Brève description
Cette nouvelle procédure est lancée dans la mesure où, la société titulaire du lot 7 du marché UA1610 a été mise en liquidation judiciaire et que le marché a été résilié.
Cette consultation concerne uniquement le lot 7.
L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat.
Le délai d'exécution du lot 7 est fixé à 2 mois.
Le délai d'exécution ne prend pas en compte la période de préparation de 30 jours.
Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix actualisables. Aucune avance prévue.
Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations: ressources propres et subventions.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
La forme du groupement imposé vise à permettre la bonne exécution du chantier.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 48820.60 💰
Description
Description du marché:
“Cette nouvelle procédure est lancée dans la mesure où, la société titulaire du lot 7 du marché UA1610 a été mise en liquidation judiciaire et que le marché...”
Description du marché
Cette nouvelle procédure est lancée dans la mesure où, la société titulaire du lot 7 du marché UA1610 a été mise en liquidation judiciaire et que le marché a été résilié.
Cette consultation concerne uniquement le lot 7.
L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat.
Le délai d'exécution du lot 7 est fixé à 2 mois.
Le délai d'exécution ne prend pas en compte la période de préparation de 30 jours.
Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix actualisables. Aucune avance prévue.
Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations: ressources propres et subventions.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
La forme du groupement imposé vise à permettre la bonne exécution du chantier.
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de l'article 30-I-7 du décret n 2016-360...”
Description des options
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de l'article 30-I-7 du décret n 2016-360 du 25.3.2016, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 191-431093
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2018-12-20 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Citelum Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale: 1 Actipark des Meurières — 1 rue Galilée
Commune postale: Saint-Priest
Code postal: 69800
Pays: France 🇫🇷
Région: Rhône🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 48820.60 💰
“La valeur indiquée correspond au montant retenu pour l'attribution du marché. Lors de l'attribution du marché, le titulaire n'a pas déclaré de sous-traitant.”
Source: OJS 2019/S 046-104743 (2019-03-01)