Travaux de renforcement de la piste 05/23 de l'aéroport Figari Sud-Corse

Collectivité de Corse

Le renforcement de la piste s'accompagnera des travaux suivants: aménagements nécessaires pour la mise aux normes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) de la piste: nivellement général des bandes de piste et création d'aires de sécurité d'extrémité de piste (Resa), enrochement, reprise des raquettes de retournement en béton et création de raquettes intermédiaires; renforcement de la bretelle du Pélicandrome; Reprise de l'assainissement, du marquage au sol et du balisage lumineux. Type de travaux: terrassement chaussées assainissement balisage date prévisionnelle de début des prestations:7-8.2018.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-02-08. L'appel d'offres a été publié le 2018-01-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Collectivité de Corse

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-01-18	Avis de marché
2018-01-25	Informations complémentaires
2018-01-29	Informations complémentaires
2018-09-26	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-01-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Numéro de référence: 17S0114
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité de Corse
Adresse postale: 22 Cours Grandval, BP 215
Code postal: 20187
Commune postale: Ajaccio Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.corse.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@ct-corse.fr 📧
URL des documents: http://www.corse.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.corse.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-18 📅
Date limite de soumission: 2018-02-08 📅
Date de publication: 2018-01-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 014-029385
Numéro JO-S: 14
Informations complémentaires

Le délai d'exécution des prestations sera fixé par le candidat retenu dans son acte d'engagement. Il ne pourra pas dépasser le délai plafond indiqué ci-après: 42 semaines. Durant une période de 5 semaines consécutives, comprise dans le délai global, la piste de l'aéroport sera fermée à l'exploitation.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 17 000 000 EUR 💰
Brève description: Travaux de renforcement de la piste 05/23 de l'aéroport Figari Sud-Corse.
Valeur estimée hors TVA: 17 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 294 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution des prestations sera fixé par le candidat retenu dans son acte d'engagement.

Il ne pourra pas dépasser le délai plafond indiqué ci-après: 42 semaines. Durant une période de 5 semaines consécutives, comprise dans le délai global, la piste de l'aéroport sera fermée à l'exploitation.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Aéroport de Figari Sud Corse.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— pour le candidat ainsi que ses éventuels cotraitants et sous-traitants:

une lettre de candidature (modèle DC1) disponible gratuitement sur le site internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat.

la déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement:modèle DC2, disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-déclaration-candidat.

Situation économique et financière:

Un dossier spécifique et distinct comprenant les chiffres d'affaires:

— chiffre d'affaires global au cours des 5 dernières années pour chaque entreprise ou chaque cotraitant, en cas de groupement. Il en sera de même pour chacun des sous-traitants déclarés,

— chiffre d'affaires concernant les travaux se rapportant à l'objet du marché au cours des 5 dernières années Le cas échéant, l'entité adjudicatrice s'autorisera, si par ailleurs les conditions requises sont remplies, à prendre en considération les candidatures présentant moins de 5 ans de chiffres d'affaires. Pour qu'une candidature soit recevable, le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise candidate ou du mandataire du groupement d'entreprises candidat ne pourra être inférieur à 25 EUR HT.

Capacité technique et professionnelle:

— Un dossier spécifique et distinct de références en travaux aéroportuaires: références en travaux aéroportuaires d'importance ou de complexité équivalente, sur les 5 dernières années, réalisés en zone réservée, en précisant le chiffre d'affaires correspondant et certifiés par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre. Pour chaque opération, les informations suivantes sont à préciser: le nom du maître d'ouvrage et de l'aéroport, l'importance et la complexité de l'opération, le montant, l'année de sa réalisation, la mission exacte effectuée par le candidat. Chaque référence sera présentée sous forme d'une page de format A4 maximum,

— un dossier spécifique et distinct correspondant au mémoire technique comprenant notamment: une synthèse indiquant la répartition des travaux entre les différentes entreprises en cas de groupement, ainsi que les travaux sous traités. La liste du matériel, équipements techniques et du personnel affectés à ces travaux. La liste des provenances des matériaux et des fournisseurs,

— un dossier spécifique et distinct comprenant…

… l'indication des titres d'études et professionnelles des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché,

… les certificats de qualifications professionnelles: la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen attestant de la compétence à réaliser les travaux pour lesquels il se porte candidat. Le candidat, le mandataire ou les membres du groupement devront justifier des niveaux spécifiques minimaux suivants, apportés par des qualifications ou références équivalentes datant de moins de 5 ans. Qualifications FNTP (ou références équivalentes); FNTP 2311: ouvrages en terre, terrassements — travaux de terrassement en grande masse — ouvrages en terre de grandes dimensions et de haute technicité; FNTP 352: chaussées aéronautiques — revêtements en matériaux enrobés; FNTP 661: Signalisation électrique — balisage des ports et pistes d'aéroports; FNTP 3711: mise en œuvre de produits de marquage routier par moyens mécaniques sur autoroutes, sur pistes d'aérodromes, voies express ou voies rapides; FNTP 5152: construction de réseaux gravitaires en milieu non urbain. Les qualifications 2311 et 352 visées ci-dessus ne pourront pas être apportées par une entreprise sous-traitante. Si l'une des compétences visées ci-dessus (à l'exception des qualifications 2311 et 352) est apportée par une entreprise sous-traitante, cette dernière sera nommément désignée et fournira une lettre d'engagement, vis-à-vis du cotraitant concerné.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire.

— mode de financement: le marché sera financé par les crédits inscrits au Budget de la CTC.

— mode de paiement: virement bancaire (mandat administratif),

— délai de paiement: 30 jours,

— les prix sont révisables,

— une avance est accordée dans les conditions prévues à l'article 110 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

À l'issue de l'attribution du marché, l'entité adjudicatrice imposera la forme d'un groupement solidaire conformément à l'article 45 II du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016.

L'entité adjudicatrice interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de…

… candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 45-V-1 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

… membres de plusieurs groupements, conformément à l'article 45-v-2 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Procédure
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:

Au terme de l'appel public à la concurrence, un nombre maximum de 3 candidats sera retenu pour remettre une offre, sous réserve d'obtenir un nombre suffisant de candidatures.

Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 7 mois
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: http://www.corse.fr 🌏
Adresse postale: 22 Cours Grandval, service de la commande publique, BP 215

Référence
Informations complémentaires

Le jugement des candidatures sera effectué selon les critères suivants:

1) capacités professionnelles (pondération: 55): pertinence des références en travaux aéroportuaires pertinence des certificats de qualifications professionnels;

2) capacités techniques (pondération: 35): pertinence de la répartition des travaux entre les différentes entreprises en cas de groupement ainsi que pour les travaux sous-traités. Pertinence des moyens humains affectés au chantier (effectifs moyens, importance du personnel d'encadrement, des contrôles et du suivi). Pertinence des moyens matériels exclusivement affectés au chantier (matériel, équipement technique, informatique et logistique);

3) capacités financières(pondération: 10): chiffre d'affaires global au cours des cinq dernières années pour chaque entreprise ou chaque cotraitant, en cas de groupement. Il en sera de même pour chacun des sous-traitants déclarés. Chiffre d'affaires concernant les travaux se rapportant à l'objet du marché au cours des 5 dernières années.le cas échéant, l'entité adjudicatrice s'autorisera, si par ailleurs les conditions requises sont remplies, à prendre en considération les candidatures présentant moins de 5 ans de chiffres d'affaires pour qu'une candidature soit recevable, le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise candidate ou du mandataire du groupement d'entreprises candidat ne pourra être inférieur à 25 EUR HT. Le jugement des offres sera effectué selon les 2 critères ci-dessous:

— critère 1: valeur technique (pondération: 60). Ce critère fait l'objet des 10 éléments de notation suivants:

1) qualité de la méthode d'intervention, aussi bien en phase de préparation qu'en phase de travaux (noté sur 25 points);

2) pertinence de l'organisation envisagée (noté sur 10 points);

3) qualité des moyens humains affectés à la mission (noté sur 10 points);

4) qualité des moyens techniques affectés à la mission (noté sur 10 points);

5) qualité des matériaux prévus pour les travaux (noté sur 10 points);

6) pertinence du planning prévisionnel, aussi bien en phase de préparation et qu'en phase de travaux, avec une analyse spécifique pour s'assurer du respect des 5 semaines de fermeture de la piste (noté sur 10 points);

7) dispositions spécifiques en matière de gestion de la sûreté et des accès au chantier (noté sur 10 points);

8) dispositions spécifiques au suivi des travaux (noté sur 5 points);

9) dispositions spécifiques en matière de qualité (paq, sopaq, …) (noté sur 5 points);

10) dispositions spécifiques au chantier et impact sur l'environnement (noté sur 5 points).

— critère 2: prix des prestations (pondération: 40). La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché. La visite du site, qui sera conduite par le maître d'œuvre, sera organisée sur 1 ou 2 journée(s), dont la date sera définie ultérieurement par le maître d'ouvrage. Lors du démarrage de la phase de négociation, les candidats sélectionnés recevront la lettre de consultation avec l'ensemble des pièces de la consultation. La date de la visite, qui aura lieu avant la remise des offres initiales, sera fixée dans cette lettre. Une négociation aura lieu dans le respect des principes énoncés à l'article 1

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia
Adresse postale: Villa Montepiano
Commune postale: Bastia Cedex 1
Code postal: 20407
Pays: France 🇫🇷
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
Adresse postale: Bd Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Collectivité de Corse
Adresse postale: 22 Cours Grandval, BP 215, direction des Affaires Juridiques
Commune postale: Ajaccio Cedex 1
Code postal: 20187
Source: OJS 2018/S 014-029385 (2018-01-18)

Informations complémentaires (2018-01-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de renforcement de la piste 05/23 de l'aéroport Figari Sud-Corse
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 22 cours Grandval, BP 215

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-25 📅
Date de publication: 2018-01-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 019-040082
Se réfère à l'avis: 2018/S 014-029385
Numéro JO-S: 19
Source: OJS 2018/S 019-040082 (2018-01-25)

Informations complémentaires (2018-01-29)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-29 📅
Date de publication: 2018-01-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 021-044788
Numéro JO-S: 21
Source: OJS 2018/S 021-044788 (2018-01-29)

Avis d'attribution de marché (2018-09-26)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le renforcement de la piste s'accompagnera des travaux suivants: — aménagements nécessaires pour la mise aux normes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) de la piste: nivellement général des bandes de piste et création d'aires de sécurité d'extrémité de piste (Resa), enrochement, — reprise des raquettes de retournement en béton et création de raquettes intermédiaires; Renforcement de la bretelle du Pélicandrome, — reprise de l'assainissement, du marquage au sol et du balisage lumineux. Type de travaux: Terrassement, chaussées, assainissement, balisage. Date prévisionnelle de début des prestations: Juillet — août 2018.

Valeur totale du marché: 17989899.65 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-09-26 📅
Date de publication: 2018-09-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 186-421100
Numéro JO-S: 186

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le renforcement de la piste s'accompagnera des travaux suivants:

— aménagements nécessaires pour la mise aux normes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) de la piste: nivellement général des bandes de piste et création d'aires de sécurité d'extrémité de piste (Resa), enrochement,

— reprise des raquettes de retournement en béton et création de raquettes intermédiaires; Renforcement de la bretelle du Pélicandrome,

— reprise de l'assainissement, du marquage au sol et du balisage lumineux.

Type de travaux: Terrassement, chaussées, assainissement, balisage.

Date prévisionnelle de début des prestations: Juillet — août 2018.

Travaux de renforcement de la piste 05/23 de l'aéroport Figari Sud Corse

Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-08-14 📅
Nom: SAS Mocchi Travaux Publics
Adresse postale: BP 10
Commune postale: Propriano
Code postal: 20110
Pays: France 🇫🇷
Nom: Colas project
Adresse postale: 3 avenue des Erables, CS 30189
Commune postale: Heillecourt Cedex
Code postal: 54186
Nom: colas midi mediterranee
Adresse postale: 855 rue René Descartes, BP 20070
Commune postale: Aix-en-Provence Cedex 3
Code postal: 13792
Nom: SAS Perrier TP
Adresse postale: 13 route de Lyon, CS 70071
Commune postale: Saint-Priest Cedex
Code postal: 69802
Nom: SAS Corsovia
Adresse postale: CS 10010
Commune postale: Ajaccio Cedex 9
Code postal: 20700
Valeur totale du marché: 17989899.65 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: BD Paul Peytral
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Direction des affaires juridiques, 22 cours Grandval, BP 215
Source: OJS 2018/S 186-421100 (2018-09-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Déblai-remblai (2)
Travaux d'aménagement paysager (>20)
Travaux d'excavation (4)
Travaux de creusement de tranchées (1)
Travaux de décapage de terre
Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain (3)
Travaux de terrassement (>20)