Travaux de remplacement des filtres à sable des chaînes de filtration C1 à C3 du complexe aquatique les bains des docks par des filtres à diatomées

Communauté de l'agglomération havraise

Le délai d'exécution des travaux débute à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage, correspondant à l'arrêt technique des chaînes de filtration. La date d'arrêt sera fixée par la CODAH. Le délai global d'exécution des travaux est de 60 j calendaires maximum compris la période de préparation, les congés et les jours d'intempéries. La date de fermeture de l'équipement est prévue le jeudi 18.10.2018 au soir pour une durée maximale de 4 semaines pour arrêt technique. La réouverture au public est programmée au plus tard le vendredi 16.11.2018. L'entreprise disposera des 2 semaines précédant l'arrêt technique pour effectuer tous travaux préparatoires ou opérations liées aux travaux et n'empêchant pas l'exploitation de l'établissement dans des conditions normales. À l'issue de l'arrêt technique, la totalité des filtres devront être fonctionnels afin de permettre une réouverture complète de l'établissement au public.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-05-25. L'appel d'offres a été publié le 2018-04-25.

Qui ?

• Communauté de l'agglomération havraise

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Haute-Normandie › Seine-Maritime

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-04-25	Avis de marché
2018-05-17	Informations complémentaires

Avis de marché (2018-04-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Machines et appareils de filtration ou de purification de l'eau
Numéro de référence: 18at-Codah-0024-N
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Machines et appareils de filtration ou de purification de l'eau 📦
Code CPV supplémentaire: Équipement de piscine 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Maritime 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de l'agglomération havraise
Adresse postale: Hôtel d'Agglomération, 19 rue Georges Braque, CS 70 854
Code postal: 76085
Commune postale: Le Havre
Contact
Adresse Internet: http://www.codah.fr/ 🌏
Courrier électronique: secretariatcao@codah.fr 📧
Téléphone: +33 235194486 📞
Fax: +33 235194466 📠
URL des documents: https://www.mpe76.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://www.mpe76.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-04-25 📅
Date limite de soumission: 2018-05-25 📅
Date de publication: 2018-04-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 082-183028
Numéro JO-S: 82
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/ — Conformément à l'article 39 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante: https://www.mpe76.fr Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plate-forme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier. Le pouvoir adjudicateur impose de recourir à une transmission électronique pour la remise des candidatures et des offres à l'adresse suivante: https://www.mpe76.fr Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Visite obligatoire: le candidat devra impérativement se rendre sur place afin de bien connaître le site, les accès, la nature et l'étendue des travaux à réaliser. À ce titre, une visite obligatoire sera organisée du lundi au vendredi, 14 j calendaires avant la date limite de réception des offres fixées au présent règlement de consultation (si week-end, report sur le lundi suivant). Les candidats confirmeront leur présence à M. Yvhan Lemercier — technicien gestion de l'eau — par téléphone au +33 235196005, l'horaire de visite leur sera précisé. Une autre visite pourra être organisée pour les candidats ayant retiré le dossier de consultation après la date de la visite planifiée ci-dessus. Si un candidat ne satisfait pas à cette disposition, son offre sera déclarée irrégulière. Les visites donneront lieu à l'établissement d'un bon de visite que le candidat transmettra impérativement dans son offre. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir la négociation (cf. article 9 du règlement de la consultation pour les conditions). Critères de jugement des offres: — le prix des prestations, apprécié au regard du montant global figurant à l'acte d'engagement et dans la DPGF (montant forfaitaire pour toute la durée du marché en HT): pondération 7, — la valeur technique des prestations, appréciée au regard de la qualité de la note méthodologique: pondération 3.

Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/ — Conformément à l'article 39 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante: https://www.mpe76.fr Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plate-forme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier. Le pouvoir adjudicateur impose de recourir à une transmission électronique pour la remise des candidatures et des offres à l'adresse suivante: https://www.mpe76.fr Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Visite obligatoire: le candidat devra impérativement se rendre sur place afin de bien connaître le site, les accès, la nature et l'étendue des travaux à réaliser. À ce titre, une visite obligatoire sera organisée du lundi au vendredi, 14 j calendaires avant la date limite de réception des offres fixées au présent règlement de consultation (si week-end, report sur le lundi suivant). Les candidats confirmeront leur présence à M. Yvhan Lemercier — technicien gestion de l'eau — par téléphone au +33 235196005, l'horaire de visite leur sera précisé. Une autre visite pourra être organisée pour les candidats ayant retiré le dossier de consultation après la date de la visite planifiée ci-dessus. Si un candidat ne satisfait pas à cette disposition, son offre sera déclarée irrégulière. Les visites donneront lieu à l'établissement d'un bon de visite que le candidat transmettra impérativement dans son offre. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir la négociation (cf. article 9 du règlement de la consultation pour les conditions).

Critères de jugement des offres:

— le prix des prestations, apprécié au regard du montant global figurant à l'acte d'engagement et dans la DPGF (montant forfaitaire pour toute la durée du marché en HT): pondération 7,

— la valeur technique des prestations, appréciée au regard de la qualité de la note méthodologique: pondération 3.

Objet
Champ d'application du marché
Durée de l'accord: 10 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Hôtel d'Agglomération 76085 — Le Havre Cedex.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Capacité technique et professionnelle:

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,

— présentation d'une liste des principaux travaux effectuées au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les travaux sont approuvés par des attestations du destinataire ou à défaut par une déclaration de l'opérateur économique. En l'absence de références, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-05-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24760059600107
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe76.fr/ 🌏
URL des documents: https://www.mpe76.fr/ 🌏
Adresse postale: Hôtel d'Agglomération
Commune postale: Le Havre Cedex
Téléphone: +33 235194476 📞
Pays: Seine-Maritime 🏙️
Adresse Internet: https://www.mpe76.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Visite obligatoire: le candidat devra impérativement se rendre sur place afin de bien connaître le site, les accès, la nature et l'étendue des travaux à réaliser. À ce titre, une visite obligatoire sera organisée du lundi au vendredi, 14 j calendaires avant la date limite de réception des offres fixées au présent règlement de consultation (si week-end, report sur le lundi suivant). Les candidats confirmeront leur présence à M. Yvhan Lemercier — technicien gestion de l'eau — par téléphone au +33 235196005, l'horaire de visite leur sera précisé. Une autre visite pourra être organisée pour les candidats ayant retiré le dossier de consultation après la date de la visite planifiée ci-dessus. Si un candidat ne satisfait pas à cette disposition, son offre sera déclarée irrégulière. Les visites donneront lieu à l'établissement d'un bon de visite que le candidat transmettra impérativement dans son offre. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir la négociation (cf. article 9 du règlement de la consultation pour les conditions).

Critères de jugement des offres:

— le prix des prestations, apprécié au regard du montant global figurant à l'acte d'engagement et dans la DPGF (montant forfaitaire pour toute la durée du marché en HT): pondération 7,

— la valeur technique des prestations, appréciée au regard de la qualité de la note méthodologique: pondération 3.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 232081270 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Fax: +33 232081271 📠
Source: OJS 2018/S 082-183028 (2018-04-25)

Informations complémentaires (2018-05-17)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le délai d'exécution des travaux débute à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage, correspondant à l'arrêt technique des chaînes de filtration. La date d'arrêt sera fixée par la CODAH. Le délai global d'exécution des travaux est de 60 jours calendaires maximum compris la période de préparation, les congés et les jours d'intempéries. La date de fermeture de l'équipement est prévue le 18.10.2018 au soir pour une durée maximale de 4 semaines pour arrêt technique. La réouverture au public est programmée au plus tard le 16.11.2018. L'entreprise disposera des 2 semaines précédant l'arrêt technique pour effectuer tous travaux préparatoires ou opérations liées aux travaux et n'empêchant pas l'exploitation de l'établissement dans des conditions normales. À l'issue de l'arrêt technique, la totalité des filtres devront être fonctionnels afin de permettre une réouverture complète de l'établissement au public.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de traitement de l'eau 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-17 📅
Date limite de soumission: 2018-06-08 📅
Date de publication: 2018-05-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 095-214998
Se réfère à l'avis: 2018/S 082-183028
Numéro JO-S: 95
Source: OJS 2018/S 095-214998 (2018-05-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Machines industrielles (>20 nouveaux marchés)

Machines diverses à usage général et à usage spécial (>20)

Appareils de distillation, de filtration ou de rectification (2)

Machines et appareils de filtration ou de purification de liquides (1)

Machines et appareils de filtration ou de purification de l'eau (1)