Travaux de ravalement de façades des batiments

Ville de Fos-sur-Mer

Travaux de ravalement de façades des batiments Visite sur site obligatoire (cf Rc).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-06-18. L'appel d'offres a été publié le 2018-04-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• BPVR

Qui ?

• Ville de Fos-sur-Mer

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de façade

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Bouches-du-Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-04-27	Avis de marché
2018-08-27	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-04-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de façade
Numéro de référence: 2018-4-111
Brève description:

Travaux de ravalement de façades des batiments Visite sur site obligatoire (cf Rc).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de façade 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de façade 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Fos-sur-Mer
Adresse postale: Boite postale 5
Code postal: 13771
Commune postale: Fos-sur-Mer Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.fos-sur-mer.fr 🌏
Courrier électronique: melanie.augeri@mairie-fos-sur-mer.fr 📧
Téléphone: +33 442477059 📞
Fax: +33 442488205 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_Ulxf68GDye&v=1&selected=0 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-04-27 📅
Date limite de soumission: 2018-06-18 📅
Date de publication: 2018-05-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 084-189174
Se réfère à l'avis: 2018/S 045-097621
Numéro JO-S: 84
Informations complémentaires

Cette consultation fait suite à une première consultation en Appel d'offres Ouvert déclarée sans suite pour motif d'intérêt général fondée sur la nécessité de modifier les pièces techniques et financières du dossier de consultation, publiée au BOAMP et au JOUE sous les références: BOAMP: 18-30410 joue: 2018/s045-097621.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de ravalement de façades des batiments.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:

Le marché est conclu pour une durée de 1 an (12 mois) à compter de sa notification adressée au titulaire, tacitement renouvelable 3 fois pour la même durée, sans toutefois excéder 4 ans (48 mois).

Informations complémentaires:

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Fos-sur-Mer.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— formulaire Dc1 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants le cas échéant) dûment complété,

— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat,

— si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. Attention: dans l'hypothèse où un candidat serait placé en redressement judiciaire après le dépôt de son offre, il doit en informer sans délai la Ville de Fos-sur-Mer,

— le candidat est fortement invité à fournir, dès sa candidature:

—— les déclarations délivrées par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales au 31.12.2017 auxquelles il est fait référence à l'article 51 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016,

—— une déclaration appropriée de banque ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

— les attestations d'assurance décennale du fabricant et de l'entrepreneur, ainsi que la Responsabilité Civile, doivent être valides à la date de la DROC (Déclaration Règlementaire d'ouverture de Chantier).

Situation économique et financière:

Formulaire Dc2 (déclaration du candidat) dument complété et accompagné des documents suivants:

— une déclaration du chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles. les entreprises de création récente peuvent justifier leurs capacités par tout autre moyen.

Capacité technique et professionnelle:

Formulaire Dc2 (déclaration du candidat) dument complété et accompagné des documents suivants:

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années,

— une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose,

— la liste des références de travaux équivalents en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années indiquant notamment le montant, la date et le maître d'ouvrage,

— l'entreprise devra disposer de la certification Qualibat nº 6112 ou équivalent,

— les entreprises de création récente peuvent justifier leurs capacités par tout autre moyen.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-06-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21130039700018
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ach/gen/ach_home.do?PCSLID=CSL_2018_Ulxf68GDye&v=1 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_Ulxf68GDye&v=1&selected=0 🌏

Référence
Informations complémentaires

Appel d'offres ouvert européen en application des articles 25, 33, 39, 43, 66, 67, 68, 78 et 80 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, faisant l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence au JOUE et au BOAMP, envoyé via le profil acheteur de la collectivité (www.achatpublic.com). Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande passé en application des articles 78 et 80 du décret 2016-360 avec les montants annuels minimum et maximum arrêtés comme suit:

— montant minimum annuel: sans,

— montant maximum annuel: sans estimation annuelle donnée à titre indicatif: 100 000 EUR (HT). Le pouvoir adjudicateur prendra contact avec le titulaire par télécopie ou par email (avec accusé de réception) pour déterminer la date de démarrage des travaux et le délai d'exécution des travaux. Pour chaque chantier, le délai d'exécution ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution seront fixés dansles bons de commandes; ils fixeront le délai d'intervention de l'entreprise, le délai d'exécution des travaux y compris les délais de la période de préparation et du repliement des installations. les prestations seront réglées par application des prix figurant dans le bordereau de prix, rapportées aux quantités réellement exécutées. avance: Cf. Article 6.2 du CCAP 2018-4-111. acomptes: Cf. Article 6.3 du CCAP 2018-4-111. garanties financières: Cf. Article 6.1 du CCAP 2018-4-111. critères de jugement des offres: prix (55 %) des prestations apprécié au regard:

— du montant total HT du BP (35 %),

— du montant total HT de la commande type sous forme masquée (20 %) valeur technique (45 %) appréciée au regard des éléments du mémoire technique à savoir:

—— méthodologie générale et organisation de l'entreprise avec moyens humains (dédiée à l'objet du marché, CV et expérience dans le domaine requis) et matériels propres. 25 %,

—— qualités des principales fournitures avec production des fiches techniques. 10 %,

—— respect de la réglementation en vigueur notamment en matière d'environnement et de développement durable. 10 % le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique ou par mail n'est autorisée. Dossier de consultation disponible sous format électronique sur www.achatpublic.com Dossier de consultation disponible également sur support « Papier », à demander par écrit: Mairie de Fos-sur-Mer, Direction de la commande publique, BP 5, 13771 Fos-sur-Mer Cedex. Par télécopie: 0442488205 ou Le dossier de consultation peut également faire l'objet d'un retrait sur place, à l'adresse suivante: Mairie de Fos-sur-Mer, Direction de la Commande Publique, Site de la Mériquette — RN 569 Bât 19 G 13270 Fos-sur-Mer. Du lundi au vendredi, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. La remise des plis peut être effectuée par envoi électronique ou postal ou dépôt sur place à l'adresse du pouvoir adjudicateur (cf. Règlement de la consultation). Les entreprises devront se rendre sur les lieux pour mieux évaluer la situation exacte, l'importance et la nature des prestations à effectuer et toutes les difficultés pouvant résulter de leur exécution. Date de la dernière visite: 4.6.2018 les visites sont subordonnées à une inscription obligatoire auprès de M. Jérémie Buffa au 04.86.17.72.20 ou au 06.03.58.20.92 suite à cette visite, les candidats souhaitant obtenir des renseignements complémentaires devront formuler une demande écrite conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement de la consultation. Le certificat de visite (datant au maximum de 4 mois) devra obligatoirement être joint dans l'offre du candidat.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif inter régional de règlement amiable des litiges
Adresse postale: 22 boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Fax: +33 491156190 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Mairie de Fos-sur-Mer
Adresse postale: Direction de la commande publique BP 5
Commune postale: Fos-sur-Mer Cedex
Code postal: 13771
Téléphone: +33 442477078 📞
Courrier électronique: lila.mehadji@mairie-fos-sur-mer.fr 📧
Fax: +33 442488205 📠
Source: OJS 2018/S 084-189174 (2018-04-27)

Avis d'attribution de marché (2018-08-27)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de ravalement de façades des bâtiments. Visite sur site obligatoire (cf. RC)

Valeur totale du marché: 400 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-08-27 📅
Date de publication: 2018-08-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 165-376203
Se réfère à l'avis: 2018/S 084-189174
Numéro JO-S: 165

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de ravalement de façades des bâtiments
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Fos-sur-Mer

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au regard des éléments du mémoire technique à savoir: — méthodologie générale et organisation de l'entreprise avec moyens humains (dédiée à l'objet du marché, CV et expé
Critère de qualité (pondération): 45
Prix (pondération): 55

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-08-24 📅
Nom: Bpvr
Adresse postale: 170 avenue du Col de l'Ange, parc d'activités de la Plaine de Jouques
Commune postale: Gémenos
Code postal: 13420
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 100 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: Direction de la commande publique, BP 5
Source: OJS 2018/S 165-376203 (2018-08-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de peinture et de vitrerie (>20)

Travaux d'application de revêtements de protection (>20)
Travaux de façade (>20)
Travaux de vitrerie (9)