Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri

Epamarne

Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri. Commune de Villiers-sur-Marne — ZAC Marne-Europe.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-08-21. L'appel d'offres a été publié le 2018-07-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-07-18 Avis de marché
2018-08-09 Informations complémentaires
2018-11-26 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-07-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Numéro de référence: M2018-012 DOP/AW-SAM/AF
Brève description:
Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri. Commune de Villiers-sur-Marne — ZAC Marne-Europe.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de démantèlement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-et-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Epamarne
Adresse postale: 5 boulevard Pierre Carle, CS 60084 Noisiel
Code postal: 77448
Commune postale: Marne-la-Vallée Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.epa-marnelavallee.fr 🌏
Courrier électronique: a.wong@epa-marnelavallee.fr 📧
Téléphone: +33 164624501 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_FeeGGth7io 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_FeeGGth7io 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-18 📅
Date limite de soumission: 2018-08-21 📅
Date de publication: 2018-07-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 138-314269
Numéro JO-S: 138
Informations complémentaires
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que les dossiers de consultation des entreprises sous la forme papier ne sont plus disponibles.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant
Intitulé du lot: Réalisation de la piste de chantier
Numéro du lot: 1
Brève description:
Les travaux sont définis dans la cahier des clauses techniques particulières commun aux 2 lots. Le délai d'exécution du lot nº 1 est de 9 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Il comporte une tranche ferme (délai d'exécution: 4 mois précédé d'une période de préparation de 1 mois): réalisation d'une piste de chantier reliant la RD 146 et la bretelle d'accès à l'autoroute à travers la butte du golf. Une tranche optionnelle nº 1 (délai d'exécution: 1 mois): évacuation des déblais et matériaux stockés sur le bois. Une tranche optionnelle nº 2 (délai d'exécution: 3 mois): terrassement et évacuation des terres résiduelles entre la piste de chantier et la plateforme haute SGP créée au sud. Une tranche optionnelle nº 3 (délai d'exécution: 6 mois): gestion de matériaux contenant de l'amiante présents dans les terres du site de travaux y compris travaux associés. La tranche optionnelle nº 3 est à prix unitaires et fera l'objet de bons de commande émis au fur et à mesure des besoin du pouvoir adjudicateur, conformément aux articles 77, 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Elle est conclue sans montant minimum ni montant maximum.
Afficher plus
Durée de l'accord: 9 mois
Intitulé du lot: Démantèlement de la plateforme de tri
Numéro du lot: 2
Brève description:
Les travaux sont définis dans la cahier des clauses techniques particulières commun aux 2 lots. Le durée globale du lot nº 2 est de 9 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Il comporte une tranche ferme (délai d'exécution: 3 mois précédé d'une période de préparation de 1 mois):
Afficher plus
— phase 1: évacuation d'un stock de terre contenant des matériaux contenant de l'amiante d'environ 10 000 m
— phase 2: démantèlement de la plateforme de tri. Et une tranche optionnelle nº 1 (délai d'exécution: 6 mois): évacuation des excédents éventuels de matériaux identifiés à fin d'opération. La tranche optionnelle nº 1 est à prix unitaires et fera l'objet de bons de commande émis au fur et à mesure des besoin du pouvoir adjudicateur, conformément aux articles 77, 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Elle est conclue sans montant minimum ni montant maximum.
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Commune de Villiers-sur-Marne — ZAC Marne-Europe
Commune de Villiers-sur-Marne — ZAC Marne-Europe.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC 1 (lettre de candidature) et DC 2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr — ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous: les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus aux articles 48 et 51 du décret 2016-360 du 25.3.2016 portant nouveau code des marchés publics:
Afficher plus
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015.
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Qualifications requises:
— lot 1: FNTP 2313, FNTP 2321, FNTP 321, FNTP 322, FNTP 515, FNTP 516, FNTP 7551, Qualibat 1552,
— lot 2: FNTP 2313, FNTP 2321, FNTP 7551, Qualibat 1552.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-08-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Lieu: Epamarne

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_FeeGGth7io 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_FeeGGth7io 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Epamarne — direction des opérations
Point de contact: Mme Amy Wong
Téléphone: +33 164624428 📞
Pays: Seine-et-Marne 🏙️

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 boulevard du général de Gaulle, BP 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Adresse Internet: http://melun.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Voies et délais des recours dont dispose le candidat:
— référé précontractuel prévu à l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et pouvant être exercé avant la conclusion du contrat,
— référé contractuel prévu à l'article L. 551-13 du code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article L. 551-15 du code de justice administrative.
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Melun
Téléphone: +33 160566610 📞
Adresse Internet: http://melun.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2018/S 138-314269 (2018-07-18)
Informations complémentaires (2018-08-09)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri. Commune de Villiers-sur-Marne — ZAC Marne-Europe
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 5 boulevard Pierre Carle — CS 60084 Noisiel

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-08-09 📅
Date de publication: 2018-08-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 155-354881
Se réfère à l'avis: 2018/S 138-314269
Numéro JO-S: 155
Source: OJS 2018/S 155-354881 (2018-08-09)
Avis d'attribution de marché (2018-11-26)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — Mise en œuvre d'une piste poids lourds — Démantèlement d'une aire de tri. commune de Villiers-sur-Marne — ZAC Marne-Europe.
Valeur totale du marché: 12061305.23 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-11-26 📅
Date de publication: 2018-11-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 229-523377
Numéro JO-S: 229

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux sont définis dans la cahier des clauses techniques particulières commun aux deux lots. Le…
… délai d'exécution du lot n
… durée globale du lot n
Phase 1: évacuation d'un stock de terre contenant des matériaux contenant de l'amiante d'environ 10 000 m
Phase 2: démantèlement de la plate-forme de tri.
Et une tranche optionnelle n

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 30

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-11-16 📅
Nom: Picheta
Adresse postale: 13 route de Conflans
Commune postale: Pierrelaye
Code postal: 95480
Pays: France 🇫🇷
Val-d’Oise 🏙️
Adresse Internet: https://www.picheta.fr 🌏
Nom: Colas
Adresse postale: 10 rue Nicolas Robert
Commune postale: Aulnay-sous-Bois
Code postal: 93600
Pays: Seine-Saint-Denis 🏙️
Adresse Internet: https://www.colas.fr 🌏
Valeur totale du marché: 8076184.55 EUR 💰
3985120.68 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 43 boulevard du Général de Gaulle, BP 8630
Source: OJS 2018/S 229-523377 (2018-11-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Seine-et-Marne
Fournisseurs:
COLAS Picheta
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de démantèlement Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés...