Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri. Commune de Villiers-sur-Marne — ZAC Marne-Europe.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-08-21.
L'appel d'offres a été publié le 2018-07-18.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri
M2018-012 DOP/AW-SAM/AF”
Titre
Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri
M2018-012 DOP/AW-SAM/AF
Afficher plus
Produits/services: Travaux de terrassement📦
Brève description:
“Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri. Commune de...”
Brève description
Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri. Commune de Villiers-sur-Marne — ZAC Marne-Europe.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Réalisation de la piste de chantier
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Lieu d'exécution: Seine-et-Marne 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Villiers-sur-Marne — ZAC Marne-Europe
Description du marché:
“Les travaux sont définis dans la cahier des clauses techniques particulières commun aux 2 lots. Le délai d'exécution du lot nº 1 est de 9 mois à compter de...”
Description du marché
Les travaux sont définis dans la cahier des clauses techniques particulières commun aux 2 lots. Le délai d'exécution du lot nº 1 est de 9 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Il comporte une tranche ferme (délai d'exécution: 4 mois précédé d'une période de préparation de 1 mois): réalisation d'une piste de chantier reliant la RD 146 et la bretelle d'accès à l'autoroute à travers la butte du golf. Une tranche optionnelle nº 1 (délai d'exécution: 1 mois): évacuation des déblais et matériaux stockés sur le bois. Une tranche optionnelle nº 2 (délai d'exécution: 3 mois): terrassement et évacuation des terres résiduelles entre la piste de chantier et la plateforme haute SGP créée au sud. Une tranche optionnelle nº 3 (délai d'exécution: 6 mois): gestion de matériaux contenant de l'amiante présents dans les terres du site de travaux y compris travaux associés. La tranche optionnelle nº 3 est à prix unitaires et fera l'objet de bons de commande émis au fur et à mesure des besoin du pouvoir adjudicateur, conformément aux articles 77, 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Elle est conclue sans montant minimum ni montant maximum.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 9
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Démantèlement de la plateforme de tri
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démantèlement📦
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Villiers-sur-Marne — ZAC Marne-Europe.
Description du marché:
“Les travaux sont définis dans la cahier des clauses techniques particulières commun aux 2 lots. Le durée globale du lot nº 2 est de 9 mois à compter de...”
Description du marché
Les travaux sont définis dans la cahier des clauses techniques particulières commun aux 2 lots. Le durée globale du lot nº 2 est de 9 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Il comporte une tranche ferme (délai d'exécution: 3 mois précédé d'une période de préparation de 1 mois):
— phase 1: évacuation d'un stock de terre contenant des matériaux contenant de l'amiante d'environ 10 000 m placé au droit de la plateforme de tri sur la butte,
— phase 2: démantèlement de la plateforme de tri. Et une tranche optionnelle nº 1 (délai d'exécution: 6 mois): évacuation des excédents éventuels de matériaux identifiés à fin d'opération. La tranche optionnelle nº 1 est à prix unitaires et fera l'objet de bons de commande émis au fur et à mesure des besoin du pouvoir adjudicateur, conformément aux articles 77, 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Elle est conclue sans montant minimum ni montant maximum.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les candidats doivent utiliser les formulaires DC 1 (lettre de candidature) et DC 2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents...”
Liste et brève description des conditions
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC 1 (lettre de candidature) et DC 2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr — ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous: les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus aux articles 48 et 51 du décret 2016-360 du 25.3.2016 portant nouveau code des marchés publics:
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015.
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Qualifications requises:
— lot 1: FNTP 2313, FNTP 2321, FNTP 321, FNTP 322, FNTP 515, FNTP 516, FNTP 7551, Qualibat 1552,
— lot 2: FNTP 2313, FNTP 2321,...”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-08-21
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2018-08-21
15:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Epamarne
“Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que les dossiers de consultation des entreprises sous la forme papier ne sont plus disponibles.” Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 boulevard du général de Gaulle, BP 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
Fax: +33 160566610 📠
URL: http://melun.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Voies et délais des recours dont dispose le candidat:
— référé précontractuel prévu à l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et pouvant être...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Voies et délais des recours dont dispose le candidat:
— référé précontractuel prévu à l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et pouvant être exercé avant la conclusion du contrat,
— référé contractuel prévu à l'article L. 551-13 du code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article L. 551-15 du code de justice administrative.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 boulevard du général de Gaulle, BP 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566610📞
Fax: +33 160566610 📠
URL: http://melun.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2018/S 138-314269 (2018-07-18)
Informations complémentaires (2018-08-09) Informations juridiques, économiques, financières et techniques Base juridique
Description
Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 5 boulevard Pierre Carle — CS 60084 Noisiel
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri. Commune de...”
Brève description
Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri. Commune de Villiers-sur-Marne — ZAC Marne-Europe
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2018/S 138-314269
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Texte: 21.8.2018 à 12:00
Nouvelle valeur
Texte: 21.9.2018 à 12:00
Source: OJS 2018/S 155-354881 (2018-08-09)
Avis d'attribution de marché (2018-11-26) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — Mise en œuvre d'une piste poids lourds — Démantèlement d'une aire de tri
M2018-012 DOP/AW-SAM/AF”
Titre
Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — Mise en œuvre d'une piste poids lourds — Démantèlement d'une aire de tri
M2018-012 DOP/AW-SAM/AF
Afficher plus
Brève description:
“Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — Mise en œuvre d'une piste poids lourds — Démantèlement d'une aire de tri. commune de...”
Brève description
Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — Mise en œuvre d'une piste poids lourds — Démantèlement d'une aire de tri. commune de Villiers-sur-Marne — ZAC Marne-Europe.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 12061305.23 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“Les travaux sont définis dans la cahier des clauses techniques particulières commun aux deux lots. Le délai d'exécution du lot n 1 est de 9 mois à compter...”
Description du marché
Les travaux sont définis dans la cahier des clauses techniques particulières commun aux deux lots. Le délai d'exécution du lot n 1 est de 9 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Il comporte une tranche ferme (délai d'exécution: 4 mois précédé d'une période de préparation de un mois): réalisation d'une piste de chantier reliant la RD 146 et la bretelle d'accès à l'autoroute à travers la butte du golf. Une tranche optionnelle n 1 (délai d'exécution: un mois): évacuation des déblais et matériaux stockés sur le bois. Une tranche optionnelle n 2 (délai d'exécution: trois mois): terrassement et évacuation des terres résiduelles entre la piste de chantier et la plateforme haute SGP créée au sud. Une tranche optionnelle n 3 (délai d'exécution: 6 mois): gestion de matériaux contenant de l'amiante présents dans les terres du site de travaux y compris travaux associés. La tranche optionnelle n 3 est à prix unitaires et fera l'objet de bons de commande émis au fur et à mesure des besoin du pouvoir adjudicateur, conformément aux articles 77, 78 et 80 du décret n 2016-360 du 25.3.2016. Elle est conclue sans montant minimum ni montant maximum.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 30
Description
Description du marché:
“Les travaux sont définis dans la cahier des clauses techniques particulières commun aux deux lots. Le durée globale du lot n 2 est de neuf mois à compter de...”
Description du marché
Les travaux sont définis dans la cahier des clauses techniques particulières commun aux deux lots. Le durée globale du lot n 2 est de neuf mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Il comporte une tranche ferme (délai d'exécution: 3 mois précédé d'une période de préparation de un mois):
Phase 1: évacuation d'un stock de terre contenant des matériaux contenant de l'amiante d'environ 10 000 m placé au droit de la plate-forme de tri sur la butte.
Phase 2: démantèlement de la plate-forme de tri.
Et une tranche optionnelle n 1 (délai d'exécution: six mois): évacuation des excédents éventuels de matériaux identifiés à fin d'opération. La tranche optionnelle n 1 est à prix unitaires et fera l'objet de bons de commande émis au fur et à mesure des besoin du pouvoir adjudicateur, conformément aux articles 77, 78 et 80 du décret n 2016-360 du 25.3.2016. Elle est conclue sans montant minimum ni montant maximum.
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 138-314269
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2018.0067
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri. Lot 1:...”
Titre
Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri. Lot 1: réalisation de la piste de chantier
Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2018-11-16 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Picheta
Adresse postale: 13 route de Conflans
Commune postale: Pierrelaye
Code postal: 95480
Pays: France 🇫🇷
Région: Val-d’Oise🏙️
URL: https://www.picheta.fr🌏
Le contractant est une PME ✅
Nom: Colas
Adresse postale: 10 rue Nicolas Robert
Commune postale: Aulnay-sous-Bois
Code postal: 93600
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
URL: https://www.colas.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 8076184.55 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 2018.0068
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri. Lot 2:...”
Titre
Travaux de gestion des déblais (y compris contenant de l'amiante) — mise en œuvre d'une piste poids lourds — démantèlement d'une aire de tri. Lot 2: démantèlement d'une aire de tri
Afficher plus Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 3985120.68 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Adresse postale: 43 boulevard du Général de Gaulle, BP 8630
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 43 boulevard du Général de Gaulle, BP 8630
Source: OJS 2018/S 229-523377 (2018-11-26)