Travaux de construction du pôle universitaire de santé

Collectivité territoriale Martinique

Lot 01: VRD — éclairage extérieur
Lot 02: paroi clouée — gros œuvre — maçonnerie
Lot 03: étanchéité
Lot 04: menuiseries extérieures alu — persiennes à lames ventilantes (nacos *) — protections solaires
Lot 05: charpente — couverture
Lot 06: veture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol
Lot 07: plafonds — doublage — cloisons
Lot 08: menuiseries intérieures bois
Lot 09: carrelages — faïences — sols souples
Lot 10: climatisation — ventilation
Lot 11: plomberie — sanitaire — gaz médicaux
Lot 12: mobilier — signalétique — paillasses — sorbonnes
Lot 13: courants forts — courants faibles (**) — groupe électrogène
Lot 14: serrurerie
Lot 15: ascenseurs
Lot 16: panneaux photovoltaïques
Lot 17: paysage

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-07-23. L'appel d'offres a été publié le 2018-06-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Collectivité territoriale Martinique

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Martinique › Martinique

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-06-13	Avis de marché
2018-07-16	Informations complémentaires
2019-09-23	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-06-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: CONSTRUCTION PUS-14-06
Brève description:

Lot 01: VRD — éclairage extérieur Lot 02: paroi clouée — gros œuvre — maçonnerie Lot 03: étanchéité Lot 04: menuiseries extérieures alu — persiennes à lames ventilantes (nacos *) — protections solaires Lot 05: charpente — couverture Lot 06: veture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol Lot 07: plafonds — doublage — cloisons Lot 08: menuiseries intérieures bois Lot 09: carrelages — faïences — sols souples Lot 10: climatisation — ventilation Lot 11: plomberie — sanitaire — gaz médicaux Lot 12: mobilier — signalétique — paillasses — sorbonnes Lot 13: courants forts — courants faibles (**) — groupe électrogène Lot 14: serrurerie Lot 15: ascenseurs Lot 16: panneaux photovoltaïques Lot 17: paysage

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux de peinture de bâtiments 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'équipement du bâtiment 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de couverture de panneaux solaires 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Martinique 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Mixte

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale Martinique
Adresse postale: DGA infrastructures et équipement, CS 30 137 avenue Gaston Defferre
Code postal: 97201
Commune postale: Fort-de-France
Contact
Adresse Internet: http://www.collectivitedemartinique.mq 🌏
Courrier électronique: courrier@collectivitedemartinique.mq 📧
Téléphone: +596 596596300 📞
Fax: +596 596726810 📠
URL des documents: http://www.collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-13 📅
Date limite de soumission: 2018-07-23 📅
Date de publication: 2018-06-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 113-256373
Numéro JO-S: 113
Informations complémentaires

— Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse), — délai d'exécution du lot 1: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 11 mois.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Lot 01: VRD — éclairage extérieur

Lot 02: paroi clouée — gros œuvre — maçonnerie

Lot 03: étanchéité

Lot 04: menuiseries extérieures alu — persiennes à lames ventilantes (nacos *) — protections solaires

Lot 05: charpente — couverture

Lot 06: veture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol

Lot 07: plafonds — doublage — cloisons

Lot 08: menuiseries intérieures bois

Lot 09: carrelages — faïences — sols souples

Lot 10: climatisation — ventilation

Lot 11: plomberie — sanitaire — gaz médicaux

Lot 12: mobilier — signalétique — paillasses — sorbonnes

Lot 13: courants forts — courants faibles (**) — groupe électrogène

Lot 14: serrurerie

Lot 15: ascenseurs

Lot 16: panneaux photovoltaïques

Lot 17: paysage

Intitulé du lot: VRD-éclairage extérieur
Numéro du lot: 1
Brève description:

Débroussaillage et nettoyage de la parcelle, terrassements généraux, création des voiries, travaux d'assainissement en eaux usées, eaux pluviales, réseaux secs pour éclairage extérieur et ouvrages de génie civil (abri de bus, clôture, murs de soutènement).

Durée de l'accord: 22 mois
Informations complémentaires:

— Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),

— délai d'exécution du lot 1: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 11 mois.

Intitulé du lot: Paroi clouée — gros œuvre — maçonnerie
Numéro du lot: 2
Brève description:

Réalisation de parois clouées, fondations superficielles, travaux d'infrastructure (soubassement, dallages, fosse ascenseur, traitement anti termite, drainage), travaux de superstructure (voiles, planchers, gardes corps, acrotères, escaliers), travaux de finition (joint de dilatation, ragréage, appuis, seuils, cunettes, ...), travaux de maçonnerie traditionnelle par réalisation de moucharabieh en brique et cloisonnement plein en agglomérés.

Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 2: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 13 mois.

Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 3
Brève description:

Travaux d'étanchéité en toiture terrasse accessible végétalisée par membrane bitume, étanchéité de jardinières, étanchéité verticale par membrane contre les locaux nobles, étanchéité en toiture par membrane auto-protégée, étanchéité liquide des cunettes, traitement des eaux pluviales, ouvrages divers.

Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 3: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 6 mois.

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures alu — persiennes à lames ventilantes — protections solaires
Numéro du lot: 4
Brève description:

Ensemble de châssis vitrés fixes ouvrants à la française, bloc portes, persiennes à lames vitrées pour ventilation, mur rideau, brises soleils fixes par lisses verticaux ou horizontaux, stores toiles intérieurs, gardes corps à maille ajourée.

Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 4: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 6 mois.

Intitulé du lot: Charpente — couverture
Numéro du lot: 5
Brève description:

Travaux de charpente métallique, couverture par bacs isolés double peau en aluminium, habillage métallique des sous toiture.

Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 5: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 3 mois.

Intitulé du lot: Veture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol
Numéro du lot: 6
Brève description:

Vêture extérieure par plaques ciment isolées ou non, plafonds en plaques de ciment assorties à la vêture, bardage aluminium en cassettes en façade ou profils ondulés sur les sheds, peintures extérieures sous dalles, murets, peintures intérieures des murs et plafonds, boiseries, peinture de sol, nettoyage de pré livraison et de livraison, accessoires.

Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 6: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5 mois.

Intitulé du lot: Plafonds — doublage — cloisons
Numéro du lot: 7
Brève description:

Travaux d'isolation projetée, plafonds plein en plaques de plâtre adaptés selon les locaux, plafonds décoratifs en plaques de plâtre perforées, faux plafonds en dalles minérales démontables, faux plafonds en dalles de fibres de bois démontables, doublages thermiques et acoustiques, cloisonnement et gaines techniques en ossature métallique et plaques de plâtre, habillages d'ouvrages sanitaires, traitement de l'acoustique par baffle acoustiques suspendues, ouvrages divers (trappes, pose des huisseries).

Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 7: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5,5 mois.

Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 8
Brève description:

Blocs portes pour la protection au feu, blocs portes acoustiques, bloc portes courants à âme pleine, cylindres, châssis vitrés, cloisons mobiles mono directionnelle par panneaux suspendus, cloisons vitrées et ossature aluminium, façades de gaines techniques, bardage bois à claire voie, cloisons séparatives en panneaux minces, estrade bois à plusieurs niveaux, platelage extérieur de coursives ou terrasses, travaux de finitions divers.

Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 8: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5,5 mois.

Intitulé du lot: Carrelages — faïences — sols souples
Numéro du lot: 9
Brève description:

Sous couche mince d'insonorisation, système d'étanchéité liquide dans les locaux humides, revêtement de sol en grés cérame anti-glissant et plinthes assorties, revêtement mural en faïence, ouvrages divers (socles carrelés, siphons, miroirs, cimaises), préparation des supports par ragréage, pose de sol souple en PVC acoustique, seuils.

Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 9: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 6 mois.

Intitulé du lot: Climatisation — ventilation
Numéro du lot: 10
Brève description:

Réseau d'eau glacée, travaux de calorifugeage, traitement de l'air par centrale d'air double flux, traitement d'air spécifique laboratoire atelier et locaux polyvalents, climatisation des locaux fermés, armoire pour produits chimiques, GTB et travaux divers pour électricité propres aux équipements du lot.

Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 10: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 9 mois.

Intitulé du lot: Plomberie — sanitaire — gaz médicaux
Numéro du lot: 11
Brève description:

Réseau d'eau froide, réseau d'eau chaude sanitaire, appareils sanitaires (cuvettes, lave mains, plans vasques, receveur de douche, timbre office, … , réseau d'eaux usées, eaux pluviales, eaux vannes, travaux pour fluides médicaux, essais, …

Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 11: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 9 mois.

Intitulé du lot: Mobilier — signalétique — paillasses — sorbonnes
Numéro du lot: 12
Brève description:

Kitchenettes, espaces d'affichage, tableaux tryptiques, corbeilles, patères, banque d'accueil, enseignes en relief, signalétique adhésive ou en plaque, armoires chimiques.

Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 12: Le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 4 mois.

Intitulé du lot: Courants forts — courants faibles -groupe électrogène
Numéro du lot: 13
Brève description:

Réseau de terre, poste de transformation haute tension/basse tension, groupe électrogène, tableau général et divisionnaire, asservissement incendie, appareillage (interrupteur, points lumineux, prises, éclairage de sécurité), pré câblage pour le réseau télécom, visioconférence, portier vidéo, réception TV.

Informations complémentaires:

— Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse).

— délai d'exécution du lot 13: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 11 mois.

Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 14
Brève description:

Blocs portes métalliques extérieurs, mains courantes, gardes corps aluminium à lisses horizontales ou verticales, partiellement vitré, grilles pour ventilation ou rejet d'équipements techniques, escaliers extérieurs, clôture en panneaux rigides ou barreaudage vertical, signalétique extérieure.

Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 14: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 4 mois.

Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 15
Brève description: Ascenseur 8 personnes, à fond vitré, desservant 3 niveaux.
Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 15: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 2 mois.

Intitulé du lot: Panneaux photovoltaïques
Numéro du lot: 16
Brève description:

Panneaux photovoltaïques en toiture sur la rue centrale, travaux divers de raccordement.

Informations complémentaires:

— Délai d'exécution du lot 16: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 3 mois.

Intitulé du lot: Paysage
Numéro du lot: 17
Brève description:

Travaux drainage extérieur, dallage extérieur, impluvium, cheminement par pas japonais, éveil à la vigilance, assise en bois, escaliers en béton, plantations d'arbres de hautes tiges, engazonnement, plantations de jardinières, travaux de finitions.

Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 17: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 1 mois.

Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: DA13
DA12
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Quartier La Meynard, 97200 Fort-de-France.

Quartier La Meynard, 97200 Fort-De-France.

Fort-de-France.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Se référer au règlement de la consultation.
Situation économique et financière: Ces éléments figurent dans le Règlement de la consultation.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Élément figurant dans le Règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Se référer au règlement de la consultation.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-07-25 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique
Adresse du profil d'acheteur: https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
URL des documents: http://www.collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale de Martinique
Adresse postale: Unité de coordination administrative et financière — infrastructures et équipements (UCAF de la DGA-IE) 12 rue de la Pointe de Jaham quartier Sud Bâtelière
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97233
Téléphone: +596 596591241 📞
Courrier électronique: service.commandepublique@collectivitedemartinique.mq 📧
Pays: Martinique 🏙️
Adresse postale: Direction des achats et de la commande publique rue Gaston Defferre, CS 30137

Référence
Informations complémentaires

— Type de procédure: ouverte conformément aux articles 25 I 1

— avance: une avance pourra être accordée en cas d'acceptation du candidat titulaire du marché en application des articles 5-3 du CCAP et 110 à 113 du décret n

— variante: Ces éléments figurent dans le règlement de la consultation,

— décomposition en tranches: il n'est pas prévu de tranches,

— modalités essentielles de financement:

—— financement: fonds propres de la collectivité territoriale de Martinique, fonds État et éventuellement feder.

—— paiement: virement administratif,

—— délai global de paiement: 30 jours,

—— règlement effectué sous forme d'acomptes mensuels,

—— avance de 5 % prévue,

—— variation des prix: prix révisables.

— mode de dévolution: ces éléments règlement de consultation.

— délai laissé au soumissionnaire attributaire pour produire les certificats et attestations prévus à l'article 51 du décret n

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Martinique
Adresse postale: 12 rue du Citronnier — plateau Fofo, CS 17103
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97221
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +596 596716667 📞
Fax: +596 596631008 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le greffe du tribunal administratif de Martinique
Courrier électronique: greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr 📧
Source: OJS 2018/S 113-256373 (2018-06-13)

Informations complémentaires (2018-07-16)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Lot 01: VRD — éclairage extérieur Lot 02: paroi clouée — gros œuvre — maçonnerie Lot 03: étanchéité Lot 04: menuiseries extérieures alu — persiennes à lames ventilantes — protections solaires Lot 05: charpente — couverture Lot 06: vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol Lot 07: plafonds — doublage — cloisons Lot 08: menuiseries intérieures bois Lot 09: carrelages — faïences — sols souples Lot 10: climatisation — ventilation Lot 11: plomberie — sanitaire — gaz médicaux Lot 12: mobilier — signalétique — paillasses — sorbonnes Lot 13: courants forts — courants faibles — groupe électrogène Lot 14: serrurerie Lot 15: ascenseurs Lot 16: panneaux photovoltaïques Lot 17: paysage

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de peinture de bâtiments 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: DGA infrastructures et équipement, CS 30, 137 avenue Gaston Defferre

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-16 📅
Date limite de soumission: 2018-08-23 📅
Date de publication: 2018-07-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 137-312329
Se réfère à l'avis: 2018/S 113-256373
Numéro JO-S: 137

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Lot 04: menuiseries extérieures alu — persiennes à lames ventilantes — protections solaires

Lot 06: vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol

Lot 13: courants forts — courants faibles — groupe électrogène

Source: OJS 2018/S 137-312329 (2018-07-16)

Avis d'attribution de marché (2019-09-23)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— lot 01: VRD — éclairage extérieur, — lot 02: paroi clouée-gros-œuvre-maçonnerie, — lot 03: étanchéité, — lot 04: menuiseries extérieures alu-persiennes à lames ventilantes-protections solaires (nacos**), — lot 5: charpente métallique-couverture métallique, — lot 06: vêture-peintures extérieures-peintures intérieures — peintures sols, — lot 07: plafonds-doublage-cloisons, — lot 08: menuiseries intérieures bois, — lot 09: carrelages-faïences-sols souples, — lot 10: climatisation-ventilation, — lot 11: plomberie-sanitaire-gaz médicaux, — lot 12: mobilier-signalétique-paillasses sorbonnes, — lot nº 13: courants forts-courants faibles (**) — groupe électrogène, — lot nº 14: serrurerie, — lot 15: ascenseurs, — lot 16: panneaux photovoltaïques, — lot 17: paysage.

Valeur totale du marché: 12409622.80 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité Territoriale Martinique
Adresse postale: DGA Infrastructures et Équipement — CS 30137 — avenue Gaston Defferre
Contact
Téléphone: +33 596596300 📞
Fax: +33 596726810 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-23 📅
Date de publication: 2019-09-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 187-453565
Numéro JO-S: 187
Informations complémentaires

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 01: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 11 mois.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— lot 01: VRD — éclairage extérieur,

— lot 02: paroi clouée-gros-œuvre-maçonnerie,

— lot 03: étanchéité,

— lot 04: menuiseries extérieures alu-persiennes à lames ventilantes-protections solaires (nacos**),

— lot 5: charpente métallique-couverture métallique,

— lot 06: vêture-peintures extérieures-peintures intérieures — peintures sols,

— lot 07: plafonds-doublage-cloisons,

— lot 08: menuiseries intérieures bois,

— lot 09: carrelages-faïences-sols souples,

— lot 10: climatisation-ventilation,

— lot 11: plomberie-sanitaire-gaz médicaux,

— lot 12: mobilier-signalétique-paillasses sorbonnes,

— lot nº 13: courants forts-courants faibles (**) — groupe électrogène,

— lot nº 14: serrurerie,

— lot 15: ascenseurs,

— lot 16: panneaux photovoltaïques,

— lot 17: paysage.

Numéro du lot: 01
Brève description:

Débroussaillage et nettoyage de la parcelle, terrassements généraux, création des voieries, travaux d'assainissement en eaux usées, eaux pluviales, réseaux secs pour éclairage extérieur et ouvrages de génie civil (abri de bus, clôture, murs de soutènement).

Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Paroi clouée — gros-œuvre — maçonnerie
Numéro du lot: 02
Brève description:

Réalisation de parois clouées, fondations superficielles, travaux d'infrastructure (soubassement, dallages, fosse ascenseur, traitement anti-termite, drainage), travaux de superstructure (voiles, planchers, gardes corps, acrotères escaliers), travaux de finition (joint de dilatation, ragréage, appuis, seuils, cunettes…), travaux de maçonnerie traditionnelle par réalisation de moucharabieh en brique et cloisonnement plein en agglomérés.

Informations complémentaires:

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 02: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 13 mois.

Numéro du lot: 03
Informations complémentaires:

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 03: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 6 mois.

Numéro du lot: 04
Brève description:

Ensemble de châssis vitrés ouvrant à la française, bloc portes, persiennes à lames vitrées pour ventilation, mur rideau, brises soleils fixes par lisses verticaux et horizontaux, stores toiles intérieures, garde corps à maille ajourée.

Informations complémentaires:

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 04: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 6 mois.

Numéro du lot: 05
Brève description:

Travaux de charpente métallique, couverture par bacs isolés double peau en aluminium, habillage métallique des sous toitures.

Informations complémentaires:

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 05: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 3 mois.

Intitulé du lot: Vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol
Numéro du lot: 06
Brève description:

Informations complémentaires:

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 06: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5 mois.

Numéro du lot: 07
Informations complémentaires:

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 07: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5,5 mois.

Intitulé du lot: Menuiseries interieures bois
Numéro du lot: 08
Brève description:

Blocs portes pour la protection au feu, blocs portes acoustiques, blocs portes courants à âme pleine, cylindres, châssis vitrés, cloisons mobiles mono-directionnelle par panneaux suspendus, cloisons vitrées et ossature aluminium, façades de gaines techniques, bardage bois à claire voie, cloisons séparatives en panneaux minces, estrade bois à plusieurs niveaux, platelage extérieur de coursives ou terrasses, travaux de finitions divers.

Informations complémentaires:

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 08: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5,5 mois.

Numéro du lot: 09
Brève description:

Sous couche mince d'insonorisation, système d'étanchéité liquide dans les locaux humides, revêtement de sol en grès cérame anti-glissant et plinthes assorties, revêtement mural en faïence, ouvrages divers (socles carrelés, siphons, miroirs, cimaises), préparation des supports par ragréage, pose de sol souple en PVC acoustique, seuils.

Informations complémentaires:

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot…

… 09: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 6 mois.

… 10: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 9 mois.

Brève description:

Réseau d'eau froide, réseau d'eau chaude sanitaire, appareils sanitaires (cuvettes, lave mains, plans vasques, receveur de douche, timbre office…, réseau d'eaux usées, eaux pluviales, eaux vannes, travaux pour fluides médicaux, essais.

Informations complémentaires:

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 11: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 9 mois.

Brève description:

Kitchenettes, espaces d'affichage, tableaux triptyques, corbeilles, patères, banque d'accueil, enseignes en relief, signalétique adhésive ou en plaque, armoires chimiques.

Informations complémentaires:

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 12: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 4 mois.

Intitulé du lot: Courants forts — courants faibles — groupe électrogène
Brève description:

Réseau de terre, poste de transformation haute tension/basse tension, groupe électrogène, tableau général et divisionnaire, asservissement incendie, appareillage (interrupteur, points lumineux, prises, éclairages de sécurité) pré-câblage pour le réseau télécom, visioconférence, portier vidéo, réception TV.

Informations complémentaires:

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 13: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 11 mois.

Brève description:

Blocs portes métalliques extérieurs, mains courantes, gardes corps aluminium à lisses horizontales ou verticales, partiellement vitrés, grilles pour ventilation ou rejet d'équipements techniques, escaliers extérieurs, clôture en panneaux rigides ou barreaudage vertical, signalétique extérieure.

Informations complémentaires:

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot…

… 14: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 4 mois.

… 15: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 2 mois.

… 16: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 3 mois.

… 17: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 1 mois.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Quartier La Meynard — 97200 Fort-de-France.

Quarter La Meynard — 97200 Fort-de-France.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-07-19 📅
Nom: Groupement CDC (mandataire)/JLTP
Adresse postale: quartier Long Pré — BP 255
Commune postale: Le Lamentin Cedex 2
Code postal: 97285
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 596501738 📞
Courrier électronique: contact@groupecdc.com 📧
Pays: Martinique 🏙️
Nom: Jltp
Adresse postale: nº 11 — ZAC de Manhity — Four à Chaux
Commune postale: Le Lamentin
Code postal: 97232
Téléphone: +33 596421090 📞
Courrier électronique: secretariat@jltp.fr 📧
Valeur totale du marché: 1160187.47 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-07-11 📅
Nom: Simp
Adresse postale: ZI de la Jambette — BP 370
Code postal: 97288
Téléphone: +33 596500009 📞
Courrier électronique: ste.simp@gtmantilles.com 📧
Valeur totale du marché: 6 199 886 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-07-31 📅
Nom: Centr'Etanche SARL
Adresse postale: ZAC Les Coteaux
Commune postale: Sainte-Luce
Code postal: 97228
Téléphone: +33 596584055 📞
Courrier électronique: centretanche@orange.fr 📧
Valeur totale du marché: 210462.24 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-07-22 📅
Nom: Alupro
Adresse postale: zone de la Semair — nº 8
Commune postale: Le Robert
Code postal: 97231
Téléphone: +33 596655550 📞
Courrier électronique: direction@alupro972.com 📧
Valeur totale du marché: 1258017.88 EUR 💰
Nom: Tunzini-Antilles
Adresse postale: 1km 200 route du Vert-Pré — chemin Bois Quarré
Commune postale: Le Lamentin Cedex 02
Téléphone: +33 596512321 📞
Courrier électronique: contact@tunzini-antilles.fr 📧
Valeur totale du marché: 1300751.74 EUR 💰
Nom: Tunzini Antilles
Adresse postale: 1km 200 route de Vert-Pré — chemin Bois Quarré
Valeur totale du marché: 329121.96 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-07-23 📅
Nom: SCMB Actiburo
Adresse postale: ZI de la Lézarde — voie nº 1
Téléphone: +33 596511236 📞
Courrier électronique: marches@actiburo.fr 📧
Valeur totale du marché: 470671.80 EUR 💰
Nom: Eem
Adresse postale: 2 rue de la Glacière
Commune postale: Fort-de-France
Code postal: 97200
Téléphone: +33 596707630 📞
Valeur totale du marché: 1436923.71 EUR 💰
Nom: Wiit kone
Adresse postale: Immeuble Hexagone — ZI Petite Cocotte
Commune postale: Ducos
Code postal: 97224
Téléphone: +33 596550523 📞
Valeur totale du marché: 43 600 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9
7
4
2
6
3

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique

Référence
Informations complémentaires

— type de procédure: appel d'offre ouvert en application des articles 25-I-1 et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

— critères d'attribution: l'offre la plus économiquement avantageuse sera appréciée en tenant compte des 3 critères suivants:

—— la valeur technique de l'offre est appréciée notamment à partir des mémoires techniques, SOPAQ et SOPAE requis au B) de l'article 3.3 du règlement de consultation d'entreprise — pondération — 50 %.

Elle se décline selon les sous-critères intégrés au tableau joint au règlement de la consultation.

—— le prix des prestations — pondération — 40 %,

—— le délai d'exécution proposé — pondération — 10 %.

— références avis rectificatif: référence JOUE nº 2018/S 137-312329 du 19.7.2019.

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 12 rue du Citronnier — plateau Fofo — CS 17103
Téléphone: +33 596716667 📞
Fax: +33 596631008 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 187-453565 (2019-09-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)