Travaux de construction du pôle universitaire de santé

Avis d'attribution de marché (2019-09-23)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Collectivité Territoriale Martinique
Adresse postale: DGA Infrastructures et Équipement — CS 30137 — avenue Gaston Defferre
Personne de contact:
“M. le président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique”
Téléphone: +33 596596300 📞
Fax: +33 596726810 📠

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“— lot 01: VRD — éclairage extérieur, — lot 02: paroi clouée-gros-œuvre-maçonnerie, — lot 03: étanchéité, — lot 04: menuiseries extérieures alu-persiennes à...”    Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 12409622.80 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Champ d'application du marché
Titre: VRD-éclairage extérieur
Titre
Numéro d'identification du lot: 01
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement 📦
Produits/services supplémentaires: Installation d'appareils d'éclairage extérieur 📦
Lieu d'exécution: Martinique 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Quartier La Meynard — 97200 Fort-de-France.
Description du marché:
“Débroussaillage et nettoyage de la parcelle, terrassements généraux, création des voieries, travaux d'assainissement en eaux usées, eaux pluviales, réseaux...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Prix
Description
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 01: le...”    Afficher plus

2️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Paroi clouée — gros-œuvre — maçonnerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 02
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie 📦
Description du marché:
“Réalisation de parois clouées, fondations superficielles, travaux d'infrastructure (soubassement, dallages, fosse ascenseur, traitement anti-termite,...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 02: le...”    Afficher plus

3️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Étanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 03
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification 📦
Description du marché:
“Travaux d'étanchéité en toiture terrasse accessible végétalisée par membrane bitume, étanchéité de jardinières, étanchéité verticale par membrane contre les...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 03: le...”    Afficher plus

4️⃣
Champ d'application du marché
Titre:
“Menuiseries extérieures alu — persiennes à lames ventilantes — protections solaires”
Titre
Numéro d'identification du lot: 04
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Produits/services supplémentaires: DA13 📦
Description du marché:
“Ensemble de châssis vitrés ouvrant à la française, bloc portes, persiennes à lames vitrées pour ventilation, mur rideau, brises soleils fixes par lisses...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 04: le...”    Afficher plus

5️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Charpente — couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 05
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Description du marché:
“Travaux de charpente métallique, couverture par bacs isolés double peau en aluminium, habillage métallique des sous toitures.”
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 05: le...”    Afficher plus

6️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol
Titre
Numéro d'identification du lot: 06
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture de bâtiments 📦
Description du marché:
“Vêture extérieure par plaques ciment isolées ou non, plafonds en plaques de ciment assorties à la vêture, bardage aluminium en cassettes en façade ou...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 06: le...”    Afficher plus

7️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Plafonds — doublage — cloisons
Titre
Numéro d'identification du lot: 07
Description
Produits/services supplémentaires: Mise en place de plafonds suspendus 📦
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons 📦
Description du marché:
“Travaux d'isolation projetée, plafonds plein en plaques de plâtre adaptés selon les locaux, plafonds décoratifs en plaques de plâtre perforées, faux...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 07: le...”    Afficher plus

8️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries interieures bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 08
Description
Produits/services supplémentaires: DA12 📦
Description du marché:
“Blocs portes pour la protection au feu, blocs portes acoustiques, blocs portes courants à âme pleine, cylindres, châssis vitrés, cloisons mobiles...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 08: le...”    Afficher plus

9️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Carrelages — faïences — sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 09
Description
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Description du marché:
“Sous couche mince d'insonorisation, système d'étanchéité liquide dans les locaux humides, revêtement de sol en grès cérame anti-glissant et plinthes...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 09: le...”    Afficher plus

1️⃣0️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Climatisation — ventilation
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation 📦
Description du marché:
“Réseau d'eau glacée, travaux de calorifugeage, traitement de l'air par centrale d'air double flux, traitement d'air spécifique laboratoire atelier et locaux...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 10: le...”    Afficher plus

1️⃣1️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Plomberie — sanitaire — gaz médicaux
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'appareils sanitaires 📦
Description du marché:
“Réseau d'eau froide, réseau d'eau chaude sanitaire, appareils sanitaires (cuvettes, lave mains, plans vasques, receveur de douche, timbre office…, réseau...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 11: le...”    Afficher plus

1️⃣2️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Mobilier — signalétique — paillasses — sorbonnes
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement du bâtiment 📦
Produits/services supplémentaires: Paillasses de laboratoire 📦
Description du marché:
“Kitchenettes, espaces d'affichage, tableaux triptyques, corbeilles, patères, banque d'accueil, enseignes en relief, signalétique adhésive ou en plaque,...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 12: le...”    Afficher plus

1️⃣3️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Courants forts — courants faibles — groupe électrogène
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques 📦
Description du marché:
“Réseau de terre, poste de transformation haute tension/basse tension, groupe électrogène, tableau général et divisionnaire, asservissement incendie,...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 13: le...”    Afficher plus

1️⃣4️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres 📦
Produits/services supplémentaires: Serrurerie 📦
Description du marché:
“Blocs portes métalliques extérieurs, mains courantes, gardes corps aluminium à lisses horizontales ou verticales, partiellement vitrés, grilles pour...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 14: le...”    Afficher plus

1️⃣5️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Ascenseur
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Description du marché: Ascenseur 8 personnes, à fond vitré, desservant 3 niveaux.
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 15: le...”    Afficher plus

1️⃣6️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Panneaux photovoltaïques
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture de panneaux solaires 📦
Produits/services supplémentaires: Modules solaires photovoltaïques 📦
Site principal ou lieu d'exécution: Quarter La Meynard — 97200 Fort-de-France.
Description du marché:
“Panneaux photovoltaïques en toiture sur la rue centrale, travaux divers de raccordement.”
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 16: le...”    Afficher plus

1️⃣7️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Paysage
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager 📦
Description du marché:
“Travaux drainage extérieur, dallage extérieur, impluvium, cheminement par pas japonais, éveil à la vigilance, assise en bois, escaliers en béton,...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 17: le...”    Afficher plus

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 113-256373

Attribution du marché

1️⃣
Numéro de contrat: 2019MTDB0260
Numéro d'identification du lot: 01
Titre: VRD — éclairage extérieur
Date de conclusion du contrat: 2019-07-19 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅
Nom et adresse du contractant
Nom: Groupement CDC (mandataire)/JLTP
Adresse postale: quartier Long Pré — BP 255
Commune postale: Le Lamentin Cedex 2
Code postal: 97285
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 596501738 📞
Courrier électronique: contact@groupecdc.com 📧
Fax: +33 596505445 📠
Région: Martinique 🏙️
Le contractant est une PME ✅
Nom: Jltp
Adresse postale: nº 11 — ZAC de Manhity — Four à Chaux
Commune postale: Le Lamentin
Code postal: 97232
Téléphone: +33 596421090 📞
Courrier électronique: secretariat@jltp.fr 📧
Fax: +33 596421091 📠
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1160187.47 💰

2️⃣
Numéro de contrat: 2019MTDB0261
Numéro d'identification du lot: 02
Titre: Paroi clouée — gros-œuvre — maçonnerie
Date de conclusion du contrat: 2019-07-11 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Nom et adresse du contractant
Nom: Simp
Adresse postale: ZI de la Jambette — BP 370
Code postal: 97288
Téléphone: +33 596500009 📞
Courrier électronique: ste.simp@gtmantilles.com 📧
Fax: +33 596504172 📠
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 6 199 886 💰

3️⃣
Numéro de contrat: 2019MTDB0262
Numéro d'identification du lot: 03
Titre: Étanchéité
Date de conclusion du contrat: 2019-07-31 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Centr'Etanche SARL
Adresse postale: ZAC Les Coteaux
Commune postale: Sainte-Luce
Code postal: 97228
Téléphone: +33 596584055 📞
Courrier électronique: centretanche@orange.fr 📧
Fax: +33 596584064 📠
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 210462.24 💰

4️⃣
Numéro de contrat: 2019MTDB0263
Numéro d'identification du lot: 04
Titre:
“Menuiseries extérieures aluminium — persiennes à lames ventilantes — protections solaires”
Date de conclusion du contrat: 2019-07-22 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Alupro
Adresse postale: zone de la Semair — nº 8
Commune postale: Le Robert
Code postal: 97231
Téléphone: +33 596655550 📞
Courrier électronique: direction@alupro972.com 📧
Fax: +33 596655553 📠
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1258017.88 💰

5️⃣
Numéro de contrat: 2019MTDB0265
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Climatisation — ventilation
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nom et adresse du contractant
Nom: Tunzini-Antilles
Adresse postale: 1km 200 route du Vert-Pré — chemin Bois Quarré
Commune postale: Le Lamentin Cedex 02
Téléphone: +33 596512321 📞
Courrier électronique: contact@tunzini-antilles.fr 📧
Fax: +33 596516142 📠
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1300751.74 💰

6️⃣
Numéro de contrat: 2019MTDB0266
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Plomberie-sanitaire — gaz médicaux
Nom et adresse du contractant
Nom: Tunzini Antilles
Adresse postale: 1km 200 route de Vert-Pré — chemin Bois Quarré
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 329121.96 💰

7️⃣
Numéro de contrat: 2019MTDB0267
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: Mobilier — signalétique — paillasses — sorbonnes
Date de conclusion du contrat: 2019-07-23 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: SCMB Actiburo
Adresse postale: ZI de la Lézarde — voie nº 1
Téléphone: +33 596511236 📞
Courrier électronique: marches@actiburo.fr 📧
Fax: +33 596518979 📠
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 470671.80 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: EUR 67 849 💰

8️⃣
Numéro de contrat: 2019MTDB0268
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: Courants forts — courants faibles — groupe électrogène
Nom et adresse du contractant
Nom: Eem
Adresse postale: 2 rue de la Glacière
Commune postale: Fort-de-France
Code postal: 97200
Téléphone: +33 596707630 📞
Fax: +33 596700079 📠
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1436923.71 💰

9️⃣
Numéro de contrat: 2019MTDB0269
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: Ascenseurs
Nom et adresse du contractant
Nom: Wiit kone
Adresse postale: Immeuble Hexagone — ZI Petite Cocotte
Commune postale: Ducos
Code postal: 97224
Téléphone: +33 596550523 📞
Fax: +33 596550765 📠
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 43 600 💰

1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 05
Titre: Charpente métallique — couverture métallique
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées

1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 06
Titre: Vêture — peintures extérieures — peintures intérieures — peintures de sol

1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 07
Titre: Plafonds — doublage — cloisons

1️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 08
Titre: Menuiseries intérieures bois

1️⃣4️⃣
Numéro d'identification du lot: 09
Titre: Carrelages — faïence — sols souples

1️⃣5️⃣
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: Serrurerie

1️⃣6️⃣
Numéro d'identification du lot: 16
Titre: Panneaux photovoltaïques

1️⃣7️⃣
Numéro d'identification du lot: 17
Titre: Paysage

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“— type de procédure: appel d'offre ouvert en application des articles 25-I-1 et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. — critères d'attribution:...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Martinique
Adresse postale: 12 rue du Citronnier — plateau Fofo — CS 17103
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97221
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 596716667 📞
Fax: +33 596631008 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le greffe du tribunal administratif de Martinique
Adresse postale: 12 rue du Citronnier — plateau Fofo — CS 17103
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97221
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 596716667 📞
Courrier électronique: greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr 📧
Fax: +33 596631008 📠
Source: OJS 2019/S 187-453565 (2019-09-23)