Réaménagement et développement du parc zoologique d'Amiens: aménagement des zones asiatique et côtière

Amiens métropole

Réaménagement et développement du parc zoologique d'Amiens: aménagement des zones asiatique et côtière. Forme de marché: ordinaire.
Attribution d'un marché pour chaque lot.
Le délai global d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 13 mois hors période de préparation de chantier. Il part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer les travaux lui incombant. Le délai d'exécution des travaux propre à chaque lot s'insère dans ce délai global d'exécution des travaux.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-07-26. L'appel d'offres a été publié le 2018-06-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Amiens métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Picardie › Somme

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-06-18	Avis de marché
2019-01-29	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-06-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager
Brève description:

Réaménagement et développement du parc zoologique d'Amiens: aménagement des zones asiatique et côtière. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot. Le délai global d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 13 mois hors période de préparation de chantier. Il part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer les travaux lui incombant. Le délai d'exécution des travaux propre à chaque lot s'insère dans ce délai global d'exécution des travaux.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'aménagement du terrain 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Travaux de menuiserie 📦
Assemblage et montage de structures préfabriquées 📦
Autres travaux de parachèvement de bâtiment 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Panneaux de signalisation et articles connexes 📦
Services artistiques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Somme 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Amiens Métropole
Adresse postale: Place de l'Hôtel de Ville Cedex 1, BP 2720
Code postal: 80027
Commune postale: Amiens
Contact
Adresse Internet: http://www.amiens.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@amiens-metropole.com 📧
Fax: +33 322971103 📠
URL des documents: http://amiens.fr/marchespublics 🌏
URL pour la participation: http://amiens.fr/marchespublics 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-18 📅
Date limite de soumission: 2018-07-26 📅
Date de publication: 2018-06-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 117-264951
Numéro JO-S: 117
Informations complémentaires

Aucune variante libre n'est autorisée pour ce lot. Ce lot comporte deux variantes obligatoires (art 2.3.2 du RC).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réaménagement et développement du parc zoologique d'Amiens: aménagement des zones asiatique et côtière. Forme de marché: ordinaire.

Attribution d'un marché pour chaque lot.

Le délai global d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 13 mois hors période de préparation de chantier. Il part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer les travaux lui incombant. Le délai d'exécution des travaux propre à chaque lot s'insère dans ce délai global d'exécution des travaux.

Intitulé du lot: Lot 1: voirie réseaux divers
Numéro du lot: 5
Brève description:

Travaux de VRD: travaux de terrassements, voirie, assainissement, réseaux divers et d'eau potable.

Durée de l'accord: 13 mois
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Informations complémentaires:

Aucune variante libre n'est autorisée pour ce lot. Ce lot comporte deux variantes obligatoires (art 2.3.2 du RC).

Intitulé du lot: Lot 2: gros œuvre — charpente bois
Numéro du lot: 6
Brève description: Gros œuvre — charpente bois.
Informations complémentaires:

Aucune variante libre n'est autorisée pour ce lot. Ce lot comporte une variante obligatoire (art 2.3.2 du RC);

Intitulé du lot: Lot 3: couverture — bardage — étanchéité
Numéro du lot: 7
Brève description: Couverture — bardage — étanchéité.
Informations complémentaires: Aucune variante n'est autorisée pour ce lot.
Intitulé du lot: Lot 4: chauffage — plomberie — ventilation
Numéro du lot: 8
Brève description: Chauffage — plomberie — ventilation.
Intitulé du lot: Lot 5: traitement d'eau — bassins — étanchéité résine — PMMA
Numéro du lot: 9
Brève description: Traitement d'eau — bassins — étanchéité résine — pMMA.
Intitulé du lot: Lot 6: électricité — courants forts & courants faibles
Numéro du lot: 10
Brève description: Électricité — courants forts & courants faibles.
Intitulé du lot: Lot 7: charpente métal — serrurerie — vitrerie
Numéro du lot: 11
Brève description: Charpente métal — serrurerie — vitrerie.
Intitulé du lot: Lot 8: faux rochers
Numéro du lot: 12
Brève description: Faux rochers.
Intitulé du lot: Lot 9: menuiserie intérieure — doublage — plâtrerie — peinture
Numéro du lot: 13
Brève description: Menuiserie intérieure — doublage — plâtrerie — peinture.
Intitulé du lot: Lot 10: gradins
Numéro du lot: 14
Brève description: Gradins.
Intitulé du lot: Lot 11: aménagement du vivarium
Numéro du lot: 15
Brève description: Aménagement du vivarium.
Intitulé du lot: Lot 12: espaces verts
Numéro du lot: 16
Brève description: Espaces verts.
Informations complémentaires:

Aucune variante libre n'est autorisée pour ce lot. Ce lot comporte quatre variantes obligatoires (art 2.3.2 du RC);

Intitulé du lot: Lot 14: impression, fabrication et pose des éléments signalétiques et pédagogiques
Numéro du lot: 17
Brève description: Impression, fabrication et pose des éléments signalétiques et pédagogiques.
Intitulé du lot: Lot 15: sculpture — moulages — dispositif anime
Numéro du lot: 18
Brève description: Sculpture — moulages — dispositif anime.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les pièces à produire par tout candidat sont listées à l'article 6.1 du règlement de la consultation.

Capacité technique et professionnelle:

— les références et les certificats de qualifications ou équivalence ou références à produire par le candidat sont listées à l'article 6.1 du règlement de la consultation.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Article 1.4 du CCAP: cette consultation comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (concerne les lots 1, 2, 4, 6, 9 et 12);

Forme juridique en cas de groupement d'opérateurs économiques: groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.

Prestations réglées par un prix global forfaitaire.

Prix révisables mensuellement.

Avance de 5 % accordée dans les conditions prévues au contrat.

Délai global de paiement des prestations de 30 jours.

Modalités de financement des prestations: financement sur ressources propres.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-07-27 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60.0
Pondération du prix: 40.0

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://amiens.fr/marchespublics 🌏
URL des documents: http://amiens.fr/marchespublics 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Service des marchés publics
Pays: Somme 🏙️
Adresse Internet: http://amiens.fr/marchespublics 🌏

Référence
Informations complémentaires

La transmission des plis par voie papier est autorisée: poste avec AR, dépôt contre récépissé.

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur.

Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies à l'article 7.2 du règlement de la consultation (RC).

Possibilité de visite (facultative) sur site pour tous les lots pendant toute la durée de la consultation dans les conditions de l'article 6.2 du RC.

Numéro de la consultation: 18 040 AO;

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Amiens
Adresse postale: Rue Lemerchier Cedex 01, BP 14, CS 81114
Commune postale: Amiens
Code postal: 80011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 322336170 📞
Courrier électronique: greffe.ta-amiens@juradm.fr 📧
Fax: +33 322336171 📠
Adresse Internet: http://amiens.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 117-264951 (2018-06-18)

Avis d'attribution de marché (2019-01-29)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réaménagement et développement du parc zoologique d'Amiens - aménagement des zones asiatique et côtière.

Valeur totale du marché: 2 845 668 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: place de l'Hôtel de Ville, BP 2720
Commune postale: Amiens Cedex 1

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-29 📅
Date de publication: 2019-02-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 023-049381
Se réfère à l'avis: 2018/S 117-264951
Numéro JO-S: 23

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 1: voirie reseaux divers
Numéro du lot: 1
Brève description:

Travaux de VRD: travaux de terrassements, voirie, assainissement réseaux divers et d'eau potable.

Numéro du lot: 2
Brève description: Gros-œuvre — charpente bois.
Numéro du lot: 3
4
Brève description: Traitement d'eau, bassin, étanchéité résine, PMMA.
Intitulé du lot: Lot 6: électricité, courants forts et courants faibles
Brève description:

Électricité, courants forts et courants faibles.

Charpente métallique, serrurerie, vitrerie.

Menuiserie intérieure, doublage, plâtrerie, peinture.

Intitulé du lot: Lot 14: impression, fabrication et pose des elements signalétiques et pédagogiques
Brève description:

Impression, fabrication et pose des éléments.

Sculpture, moulages, dispositif animé.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 60 %
Prix (pondération): 40 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-11-28 📅
Nom: ID Verde
Commune postale: Amiens
Code postal: 80000
Pays: France 🇫🇷
Somme 🏙️
Valeur totale du marché: 405318.80 EUR 💰
Nom: Hubert Callec
Commune postale: Roye
Code postal: 80700
Valeur totale du marché: 662 912 EUR 💰
Nom: Miroux SARL
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Valeur totale du marché: 102 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-11-27 📅
Nom: Satelec
Commune postale: Poulainville
Code postal: 80260
Valeur totale du marché: 128044.45 EUR 💰
Nom: Atelier artistique du béton
Commune postale: Mormant
Code postal: 77720
Valeur totale du marché: 154 190 EUR 💰
Nom: Doublet
Commune postale: Avelin
Code postal: 59710
Valeur totale du marché: 27 070 EUR 💰
449151.83 EUR 💰
Nom: Bocher signalétique et image
Commune postale: Couëron
Code postal: 44200
Valeur totale du marché: 62 172 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 04
2
1
3

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif d'Amiens
Adresse postale: rue Lemerchier, BP 14, CS 81114
Commune postale: Amiens Cedex 1
Source: OJS 2019/S 023-049381 (2019-01-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Travaux d'aménagement paysager (>20)