Réalisation des aménagements de surface en parachèvement de la rocade L2 Nord entre l'avenue Arnavon et l'échangeur Saint-Jérôme / Marché M2

Métropole d'Aix-Marseille-Provence

Le présent marché M2 a pour objet la réalisation des aménagements de surface en parachèvement de la rocade L2 Nord entre le boulevard Mattéi et l'échangeur Saint-Jérôme, à Marseille — 13 et 14 arrondissements.
Les aménagements comprennent des travaux de VRD, des travaux de génie civil pour la réalisation de deux bassins d'eaux pluviales enterrés, la pose de réseaux secs et humides ainsi que le dévoiement des réseaux si nécessaire.
Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret nº 2016-360 et de l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-09-24. L'appel d'offres a été publié le 2018-08-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Métropole d'Aix-Marseille-Provence

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Bouches-du-Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-08-03	Avis de marché
2019-04-16	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-08-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 71180353
Brève description:

Le présent marché M2 a pour objet la réalisation des aménagements de surface en parachèvement de la rocade L2 Nord entre le boulevard Mattéi et l'échangeur Saint-Jérôme, à Marseille — 13 Les aménagements comprennent des travaux de VRD, des travaux de génie civil pour la réalisation de deux bassins d'eaux pluviales enterrés, la pose de réseaux secs et humides ainsi que le dévoiement des réseaux si nécessaire. Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret nº 2016-360 et de l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Adresse postale: 58 boulevard Charles Livon
Code postal: 13007
Commune postale: Marseille
Contact
Adresse Internet: https://ampmetropole.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches.marseilleprovence@ampmetropole.fr 📧
URL des documents: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-08-03 📅
Date limite de soumission: 2018-09-24 📅
Date de publication: 2018-08-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 150-343586
Numéro JO-S: 150
Informations complémentaires

Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44, 48 et 50 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics et 51 de l'ordonnance du 23.7.2015, permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation: cf. article 6.1 du règlement de la consultation Le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction du (des) sous critère(s) pondéré(s) indiqué(s) ci-dessous. — sous-critère A: pertinence du planning et du chantier de phasage proposés: 50 %, — sous-critère B: cohérence de la méthodologie d'organisation du chantier: 50 %. Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de remise des offres indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence correspondant. Tous les documents seront remis gratuitement. Pour obtenir le dossier: https://marchespublics.ampmetropole.fr/ L'AttenTion des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse mail valide et régulièrement consultée. La remise des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse: https://marchespublics.ampmetropole.fr/

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché M2 a pour objet la réalisation des aménagements de surface en parachèvement de la rocade L2 Nord entre le boulevard Mattéi et l'échangeur Saint-Jérôme, à Marseille — 13

Les aménagements comprennent des travaux de VRD, des travaux de génie civil pour la réalisation de deux bassins d'eaux pluviales enterrés, la pose de réseaux secs et humides ainsi que le dévoiement des réseaux si nécessaire.

Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret nº 2016-360 et de l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899

Intitulé du lot: VRD — section Merlan — Mérimée
Numéro du lot: 1
Brève description:

Réalisation des travaux de VRD sur la section Merlan — Mérimée qui comprend la dalle Allende entre le boulevard Mattéi et l'avenue Raimu, l'avenue Raimu, et l'avenue Mérimée jusqu'au giratoire Saint-Paul

Valeur estimée hors TVA: 3 150 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 10 mois
Intitulé du lot: VRD et génie civil — section Olivier — Saint-Jérôme
Numéro du lot: 2
Brève description:

Réalisation de travaux de VRD sur la section Olivier — Saint-Jérôme (avenue Mérimée prolongée entre le giratoire Saint-Paul et l'échangeur Saint-Jérôme, l'échangeur Saint-Jérôme et la piste cyclable le long de la rocade L2 entre l'échangeur et la passerelle des Lauriers) et de génie civil pour le bassin d'eaux pluviales enterré Saint-Jérôme au niveau de l'avenue Mérimée prolongée

Valeur estimée hors TVA: 3 780 000 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Marseille

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Liste et description succincte des critères de sélection:

Conformément aux dispositions de l'article 2.II de l'arrêté du 29.3.2016, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés ci-dessous, il est autorisé à prouver sa capacité économique ou financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité, portant sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (sur papier libre ou DC2)

Capacité technique et professionnelle:

Conformément aux dispositions de l'article 3.i de l'arrêté du 29.3.2016, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants:

— liste des travaux exécutés au cours des 5 inq dernières années:

Les travaux les plus importants sont appuyés d'attestations de bonne exécution du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

— certificat (s) de qualification professionnelle établi(s) par des organismes indépendants.) de qualification professionnelle établi(s) par des organismes indépendants.

Les candidats possèderont les qualifications minimales suivantes:

— pour le lot 1:

Qualifications professionnelles définies par le répertoire du FNTP:

— ouvrages d'art et de génie civil industriel

1131: ouvrages de technicité courante, ou équivalent

— voiries, routes, pistes d'aéroport, trafic très important

3121: enrobés classiques ou équivalent

— eau, assainissement, autres fluides

514: construction de réseaux gravitaires en site urbanisé, ou équivalent

Qualifications professionnelles définies par le répertoire Qualibat:

1552: traitement de l'amiante

— pour le lot 2:

1131: ouvrages de technicité courante, ou équivalent,

— génie civil de l'eau et de l'environnement

1621: réservoirs d'eau enterrés capacité supérieure ou égale à 2 000 m

— préparation des sites, fondations et terrassements

2321: travaux de terrassements courants en milieu urbain, ou équivalent,

— voiries, routes, pistes d'aéroport

3121: enrobés classiques ou équivalent,

514: construction de réseaux gravitaires en milieu urbain, ou équivalent.

L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 10 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-09-25 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:30
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30 %
Prix (pondération): 70 %

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de coopération intercommunale
Contact
Point de contact: Direction de la commande publique — service des marchés
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction du (des) sous critère(s) pondéré(s) indiqué(s) ci-dessous.

— sous-critère A: pertinence du planning et du chantier de phasage proposés: 50 %,

— sous-critère B: cohérence de la méthodologie d'organisation du chantier: 50 %.

Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de remise des offres indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence correspondant. Tous les documents seront remis gratuitement.

Pour obtenir le dossier: https://marchespublics.ampmetropole.fr/

L'AttenTion des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse mail valide et régulièrement consultée.

La remise des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse: https://marchespublics.ampmetropole.fr/

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134713 📞
Fax: +33 491811387 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. À partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert. (Application des articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative),

— un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551.13 du code de justice administrative au plus tard le 31

— un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'État, ass., 4.4.2014, «Département de Tarn-et-Garonne», nº 358994).

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Téléphone: +33 491134813 📞
Source: OJS 2018/S 150-343586 (2018-08-03)

Avis d'attribution de marché (2019-04-16)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret n

Valeur totale du marché: 6169970.16 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-04-16 📅
Date de publication: 2019-04-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 078-184925
Se réfère à l'avis: 2018/S 150-343586
Numéro JO-S: 78
Informations complémentaires

Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante MAMP DCP Le Balthazar, 2 quai d'Arenc, 13002 Marseille. Tél.: +33 491997194, fax.: +33 491997196 du lundi au vend sauf j. fériés de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou fax à MAMP les Docks Atrium 10.7, BP 48014, 13567 Marseille Cedex 02.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le critère valeur technique a été apprécié au regard du mémoire technique en fonction du (des) sous-critère(s) pondéré(s) indiqué(s) ci-dessous:

— sous-critère A: pertinence du planning et du chantier de phasage proposés: 50 %,

— sous-critère B: cohérence de la méthodologie d'organisation du chantier: 50 %.

Informations complémentaires:

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-04-11 📅
Nom: Eurovia Paca agence Marseille
Adresse postale: 17 bd de la Millière
Commune postale: Marseille Cedex 11
Code postal: 13396
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Nom: Eurovia dala agence LMTP
Adresse postale: ZI Molina la Chazotte, 8 rue du Puits Lacroix
Commune postale: Saint-Jean-Bonnefonds
Code postal: 42650
Pays: Rhône-Alpes 🏙️
Valeur totale du marché: 2866815.02 EUR 💰
Nom: Eurovia PACA agence Marseille
GTM Sud
Adresse postale: 29 avenue de Rome, ZI les Estroublans, BP 70036
Commune postale: Vitrolles Cedex 11
Code postal: 13741
Nom: Eurovia DALA agence LMTP
Valeur totale du marché: 3303155.14 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
2

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction de la commande publique — Service des marchés

Référence
Informations complémentaires

Précisions concernant les délais d'introduction des recours: 1 recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispo de l'art. L. 551.13 du CJA au plus tard le 31

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notif. de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n'est susceptible que d'1 seule prorogation,

— un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de la notif. ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excès de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la conclusion du contrat application de l'art. R. 421-1 du CJA,

— un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat application de l'art. L. 521-1 du CJA Conseil d'État ass. 4.4.2014 Tarn-et-Garonne n

À partir de la conclusion du contrat, ces tiers auquel ce recours est ouvert ne sont plus recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables.

Médiation: le TA Marseille peut exercer une mission de conciliation conformément à l'art. L. 211-4 du CJA — pour les différents liés exclusivement à l'exécution du marché: CMI de règlement amiable conformément à l'art. 127 du CMP préf. de région, bd P. Peytral 13282 Marseille Cedex 20. Tél.: +33 484354000, internet:http://www.paca.pref.gouv.fr.

Le requérant peut saisir le tribunal administratif de Marseille de manière dématérialisée par le biais de l'application informatique «Télérecours citoyen» depuis le site internet ww.telerecours.fr

Source: OJS 2019/S 078-184925 (2019-04-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)