Prestation de réparation de carrosserie et travaux annexes de mécanique sur véhicules multimarques dont le PTAC est supérieur à 3,5 t du BMPM et du SPA de la ville de Marseille
Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) et le Service du parc automobile de la ville de Marseille (SPA) possèdent respectivement une flotte de 220 et 38 véhicules de type poids lourd (Pl) dont le PTAC est supérieur à 3,5 t de marque Mercedes, Renault Trucks, Iveco, Man et Scania. Le BMPM et le SPA possèdent un centre technique qui dispose des compétences nécessaires en carrosserie pour réaliser l'entretien des véhicules pour des chantiers de faible ampleur. En revanche, lorsqu'un véhicule a subi des dommages importants nécessitant des compétences et du matériels spécifiques, ou bien lorsque le plan de charge des ateliers du centre technique ne permet plus de garantir une disponibilité opérationnelle suffisante, le BMPM et le SPA doivent être en mesure d'externaliser les prestations objet du marché, incluant des opérations de diagnostic et de remorquage/grutage-levage.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-09-17.
L'appel d'offres a été publié le 2018-07-09.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2018-07-09) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Ville de Marseille
Adresse postale: Hôtel de ville — quai du Port
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13233
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: dgaj-dmp@marseille.fr📧
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
URL: http://marseille.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.mairie-marseille.fr🌏 Communication
URL des documents: http://marchespublics.mairiemarseille.fr🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: Ville de Marseille, bataillon de marins — pompiers de Marseille
Adresse postale: 9 boulevard de Strasbourg
Commune postale: Marseille
Code postal: 13003
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Division «administration-ressources humaines/finances» cellule marchés publics
Courrier électronique: bureau.marches@bmpm.gouv.fr📧
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
URL: http://marseille.fr🌏 Communication
URL de participation: http://marchespublics.mairie-marseille.fr🌏 Communication (participation)
Nom: ville de Marseille
Adresse postale: 39 bis rue Sainte
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13233
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Service des marchés publics (DSJ)
Courrier électronique: dgaj-dmp@marseille.fr📧
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
URL: http://marseille.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Prestation de réparation de carrosserie et travaux annexes de mécanique sur véhicules multimarques dont le PTAC est supérieur à 3,5 t du BMPM et du SPA de...”
Titre
Prestation de réparation de carrosserie et travaux annexes de mécanique sur véhicules multimarques dont le PTAC est supérieur à 3,5 t du BMPM et du SPA de la ville de Marseille
2018_12903_0015
Afficher plus
Produits/services: Services de réparation de carrosserie📦
Brève description:
“Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) et le Service du parc automobile de la ville de Marseille (SPA) possèdent respectivement une flotte de...”
Brève description
Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) et le Service du parc automobile de la ville de Marseille (SPA) possèdent respectivement une flotte de 220 et 38 véhicules de type poids lourd (Pl) dont le PTAC est supérieur à 3,5 t de marque Mercedes, Renault Trucks, Iveco, Man et Scania. Le BMPM et le SPA possèdent un centre technique qui dispose des compétences nécessaires en carrosserie pour réaliser l'entretien des véhicules pour des chantiers de faible ampleur. En revanche, lorsqu'un véhicule a subi des dommages importants nécessitant des compétences et du matériels spécifiques, ou bien lorsque le plan de charge des ateliers du centre technique ne permet plus de garantir une disponibilité opérationnelle suffisante, le BMPM et le SPA doivent être en mesure d'externaliser les prestations objet du marché, incluant des opérations de diagnostic et de remorquage/grutage-levage.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services de réparation de carrosserie📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Dans les locaux du titulaire
Description du marché:
“Prestation de réparation de carrosserie et travaux annexes de mécanique sur véhicules multimarques dont le PTAC est supérieur à 3,5 t du bataillon de marins...”
Description du marché
Prestation de réparation de carrosserie et travaux annexes de mécanique sur véhicules multimarques dont le PTAC est supérieur à 3,5 t du bataillon de marins —pompiers de Marseille et du service du parc automobile de la ville de Marseille.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa date de notification au titulaire. Il est reconductible 3 fois par reconduction de manière...”
Description des renouvellements
Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa date de notification au titulaire. Il est reconductible 3 fois par reconduction de manière tacite et pour une même durée. La durée du marché ne peut excéder 4 ans.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Les bons de commandes seront émis dans les conditions et limites annuelles suivantes:
— montant mini annuel en EUR HT: 50 000,00 EUR,
— montant maxi annuel...”
Informations complémentaires
Les bons de commandes seront émis dans les conditions et limites annuelles suivantes:
— montant mini annuel en EUR HT: 50 000,00 EUR,
— montant maxi annuel en EUR HT: 300 000,00 EUR.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— DC 1 ou DUME ou déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir déclaration sur l'honneur ne pas avoir fait l'objet,...”
Liste et brève description des conditions
— DC 1 ou DUME ou déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir déclaration sur l'honneur ne pas avoir fait l'objet, depuis — de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin nº 2 du casier judiciaire pour les infractions des articles L. 8221-1 et SVTS du C. du travail ou des infractions de même nature dans un autre État de l'UE,
— déclaration sur l'honneur être en règle au regard des articles L. 5212-1 et SVTS du C. du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés déclaration sur l'honneur qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales visées par l'ordonnance nº 2015-899 ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France,
— déclaration sur l'honneur qu'il n'entre dans aucun des cas de l'article 45 de l'ordonnance nº 2015-899 en cas de redressement judiciaire, que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“DC 2 déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisés au cours des 3...”
Liste et brève description des critères de sélection
DC 2 déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles. Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des 3 derniers exercices devront fournir:
— une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises (pour vérifier la date de création de l'entreprise),
— le montant de leur capital social (pour justifier de leurs capacités économiques et financières).
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Présentation d'une liste des principaux services effectués (références), identiques à ceux objet de la présente procédure, au cours des 3 dernières années,...”
Liste et brève description des critères de sélection
Présentation d'une liste des principaux services effectués (références), identiques à ceux objet de la présente procédure, au cours des 3 dernières années, en indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire, ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-09-17
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2018-09-19
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Service des marchés publics de la ville de Marseille.
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“Le représentant du pouvoir adjudicateur est seul autorisé à procéder à l'ouverture des plis. La date d'ouverture des plis n'est que prévisionnelle et pourra...”
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture)
Le représentant du pouvoir adjudicateur est seul autorisé à procéder à l'ouverture des plis. La date d'ouverture des plis n'est que prévisionnelle et pourra faire l'objet de modification.
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅
Délai estimé pour la publication d'autres avis: 2022
Informations complémentaires
“La date d'ouverture des plis indiquée dans le présent avis n'est pas publique, par conséquent elle n'est que prévisionnelle et indicative. De même, les...”
La date d'ouverture des plis indiquée dans le présent avis n'est pas publique, par conséquent elle n'est que prévisionnelle et indicative. De même, les estimations indiquées sont données à titre purement informatif. Pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr
Mode de transmission des candidatures et offres retenu par le pouvoir adjudicateur: remises sous forme électronique, toutefois les offres remises sur support matériel (papier) seront acceptées. Pour la remise sous forme dématérialisée, les candidats doivent signer chaque fichier de la candidature ou de l'offre dont la signature est exigée, au moyen d'un outil et d'un certificat de signature électronique, conformément à l'arrêté du 15.6.2012 (JO 0153 du 3.7.2012) et aux stipulations du règlement de consultation.
Critères de jugement des offres (Cf. détails au RC): le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants par attribution d'une note à concurrence du nombre de points maximum:
— critère «Valeur technique» (40 points maximum),
— critère «Prix de l'offre» (35 points maximum),
— critère «Délai d'exécution de la prestation de réparation» (15 points maximum),
— critère «Performance environnementale» (5 points maximum),
— critère «Coût de transfert» (5 points maximum).
Renseignements complémentaires d'ordre administratif et technique: ville de Marseille, bataillon de marins — pompiers de Marseille, division administration, ressources-humaines/finances cellule marchés publics 9 boulevard de Strasbourg, 13233 Marseille Cedex 20, téléphone: +33 495054004 — télécopieur: +33 495054104 , courriel: bureau.marches@bmpm.gouv.fr
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: https://juradm.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: https://juradm.fr🌏
Source: OJS 2018/S 133-302930 (2018-07-09)
Avis d'attribution de marché (2019-02-07) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: Hôtel de Ville — quai du Port
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Prestation de réparation de carrosserie et travaux annexes de mécanique sur véhicules multi-marques dont le PTAC est supérieur à 3,5 t du BMPM et du SPA de...”
Titre
Prestation de réparation de carrosserie et travaux annexes de mécanique sur véhicules multi-marques dont le PTAC est supérieur à 3,5 t du BMPM et du SPA de la ville de Marseille
2018_12903_0015
Afficher plus
Brève description:
“Prestation de réparation de carrosserie et travaux annexes de mécanique sur véhicules multi-marques dont le PTAC est supérieur à 3,5 t du BMPM et du SPA de...”
Brève description
Prestation de réparation de carrosserie et travaux annexes de mécanique sur véhicules multi-marques dont le PTAC est supérieur à 3,5 t du BMPM et du SPA de la ville de Marseille.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 1 200 000 💰
Description
Description du marché:
“Prestation de réparation de carrosserie et travaux annexes de mécanique sur véhicules multi-marques dont le PTAC est supérieur à 3,5 t du BMPM et du SPA de...”
Description du marché
Prestation de réparation de carrosserie et travaux annexes de mécanique sur véhicules multi-marques dont le PTAC est supérieur à 3,5 t du BMPM et du SPA de la ville de Marseille.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Valeur technique
Critère de coût (pondération): 40 %
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 35 %
Critère de coût (nom): Délai d'exécution
Critère de coût (pondération): 15 %
Critère de coût (nom): Performance environnementale
Critère de coût (pondération): 5 %
Critère de coût (nom): Coût de transfert
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 133-302930
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 19-65
Date de conclusion du contrat: 2019-01-30 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Société Méridionale de Carrosserie SARL (Somecar)
Adresse postale: 471 avenue des Paluds
Commune postale: Aubagne
Code postal: 13400
Pays: France 🇫🇷
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 200 000 💰
“Durée du marché: 48 mois.
Service auprès duquel le contrat peut être obtenu ou consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi): mairie de...”
Durée du marché: 48 mois.
Service auprès duquel le contrat peut être obtenu ou consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi): mairie de Marseille — direction générale des services — services juridiques — service des marchés publics — 39 bis rue Sainte, 13233 Marseille Cedex 20, Fax: +33 491551927, Tél.: +33 491551930.
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 030-067800 (2019-02-07)