Prestation de réalisation audiovisuelle et de multi-projection dans le cadre de la rénovation du Museon Arlaten, musée départemental d'ethnographie

Conseil départemental 13

Le présent marché concerne une prestation de réalisation audiovisuelle et de multi-projection dans le cadre de la rénovation du Museon Arlaten, musée départemental d'ethnographie. Il comprend des prestations de création scénaristique, graphique, musicale et technique, réalisation, montage, mixage, postproduction en vue de la production de documents audiovisuels à partir d'éléments iconographiques apportés par la maîtrise d'ouvrage, à compléter par le titulaire

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-09-13. L'appel d'offres a été publié le 2018-07-06.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Cinemagraphic

Qui ?

• Conseil départemental 13

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Bouches-du-Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-07-06	Avis de marché
2019-01-07	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-07-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de production de films cinématographique et de vidéos et services connexes
Numéro de référence: 2018-0347
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de production de films cinématographique et de vidéos et services connexes 📦
Code CPV supplémentaire: Services liés à la production de films cinématographiques ou de vidéos 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil departemental 13
Adresse postale: 52 avenue de St-Just
Code postal: 13256
Commune postale: Marseille
Contact
Adresse Internet: https://marches.departement13.fr 🌏
Courrier électronique: contact.sampcs@departement13.fr 📧
URL des documents: https://marches.departement13.fr 🌏
URL pour la participation: https://marches.departement13.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-06 📅
Date limite de soumission: 2018-09-13 📅
Date de publication: 2018-07-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 130-296803
Numéro JO-S: 130
Informations complémentaires

Le marché peut être consulté et téléchargé dans sa totalité sur la plate-forme des marchés publics du Département des Bouches-du-Rhône à l'adresse suivante: https://marches.cg13.fr Concernant les éléments d'appréciation de jugement des candidatures et des offres, il convient de se référer au RC pour en prendre connaissance. Le financement du marché public sera effectué sur le budget général du Département des Bouches-du-Rhône. Aucune subvention n'est prévue. Le paiement sera effectué par virement administratif sous 30 jours. Le point de départ du délai est la réception de la facture par le maître d'Ouvrage. En cas de dépassement, le titulaire sera de plein droit bénéficiaire de versement des intérêts moratoires. Conformément au décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique: le taux des intérêts moratoires est égal aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1 Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://marches.cg13.fr ou par courrier ou remises directement contre récépissé à l'adresse de contact. Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 70 000 EUR 💰
Brève description:

Prestation de réalisation audiovisuelle et de multi-projection dans le cadre de la rénovation du Museon Arlaten, musée départemental d'ethnographie

Valeur estimée hors TVA: 70 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 24 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Museon Arlaten — 29/31 rue de la République — 13200 Arles

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Le candidat doit être inscrit sur un registre professionnel

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-09-18 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Lieu: Marseille

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 2213000150247
Contact
Point de contact: Direction de l'achat public — Direction achats/marchés — Services achats/marchés prestations culturelles et sociales — Bureau B 6021
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.departement13.fr 🌏
URL des documents: https://marches.departement13.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le marché peut être consulté et téléchargé dans sa totalité sur la plate-forme des marchés publics du Département des Bouches-du-Rhône à l'adresse suivante: https://marches.cg13.fr

Concernant les éléments d'appréciation de jugement des candidatures et des offres, il convient de se référer au RC pour en prendre connaissance.

Le financement du marché public sera effectué sur le budget général du Département des Bouches-du-Rhône. Aucune subvention n'est prévue.

Le paiement sera effectué par virement administratif sous 30 jours.

Le point de départ du délai est la réception de la facture par le maître d'Ouvrage. En cas de dépassement, le titulaire sera de plein droit bénéficiaire de versement des intérêts moratoires.

Conformément au décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique: le taux des intérêts moratoires est égal aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://marches.cg13.fr ou par courrier ou remises directement contre récépissé à l'adresse de contact.

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22 à 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 4911348 📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Fax: +33 4811389 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Le tribunal territorialement compétent est:Tribunal Administratif de Marseille — 22-24 rue Breteuil — 13006 Marseille — courriel: greffe.ta-marseille juradm.fr

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat),

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Cciral de Marseille, préfecture de Région, SGAR
Adresse postale: Boulevard Peytral
Code postal: 13282
Téléphone: +33 4911563 📞
Fax: +33 4911561 📠
Source: OJS 2018/S 130-296803 (2018-07-06)

Avis d'attribution de marché (2019-01-07)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Valeur totale du marché: 65 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil départemental 13

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-07 📅
Date de publication: 2019-01-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 006-009935
Se réfère à l'avis: 2018/S 130-296803
Numéro JO-S: 6

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Prestation de réalisation audiovisuelle et de multi-projection dans le cadre de la rénovation du Museon Arlaten, musée départemental d'ethnographie.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère qualité
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Critère organisation du travail et moyens humains affectés à la réalisation des prestations
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 30

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-12-13 📅
Nom: Cinemagraphic
Numéro d'enregistrement national: 82922155500016
Adresse postale: 29 rue Roger Mathurin
Commune postale: Marseille
Code postal: 13010
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 65 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction de l'achat public — direction achats/marchés — services achats/marchés prestations culturelles et sociales — Bureau B 6021

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Le tribunal territorialement compétent est:tribunal administratif de Marseille — 22-24 rue Breteuil — 13006 Marseille- courriel: greffe.ta-marseille juradm.fr les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Cciral de Marseille, préfecture de région, SGAR
Adresse postale: boulevard Peytral
Source: OJS 2019/S 006-009935 (2019-01-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services récréatifs, culturels et sportifs (>20 nouveaux marchés)

Services cinématographiques et services vidéo (11)

Services de production de films cinématographique et de vidéos et services connexes (8)