La présente consultation concerne des travaux d'aménagement d'un pôle d'échanges multimodal autour de la gare de SECLIN; 5 gare en termes de voyageurs avec notamment:
— la requalification des espaces publics,
— la création d'une gare bus.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-11-05.
L'appel d'offres a été publié le 2018-10-01.
Objet Champ d'application du marché
Titre: Pôle d'échanges multimodal — seconde phase de travaux
2018-TRA025
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“La présente consultation concerne des travaux d'aménagement d'un pôle d'échanges multimodal autour de la gare de SECLIN; 5 gare en termes de voyageurs avec...”
Brève description
La présente consultation concerne des travaux d'aménagement d'un pôle d'échanges multimodal autour de la gare de SECLIN; 5 gare en termes de voyageurs avec notamment:
— la requalification des espaces publics,
— la création d'une gare bus.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 2 410 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: 2018-tra025 Voirie réseaux divers
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Seclin.
Description du marché:
“Les travaux concernent:
— les terrassements,
— la voirie (chaussée, trottoirs et piste cyclable),
— le réseau d'assainissement de récupération des eaux...”
Description du marché
Les travaux concernent:
— les terrassements,
— la voirie (chaussée, trottoirs et piste cyclable),
— le réseau d'assainissement de récupération des eaux pluviales,
— les réseaux de gaines pour différentes utilisations (électricité et éclairage public),
— la signalisation verticale, horizontale et jalonnement.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 180 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 15
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“Le titulaire s'engage, à réserver au lot 1 un nombre minimum de 665 heures d'insertion par l'emploi (9 semaines de travail) pour le lot 1, le délai...”
Informations complémentaires
Le titulaire s'engage, à réserver au lot 1 un nombre minimum de 665 heures d'insertion par l'emploi (9 semaines de travail) pour le lot 1, le délai d'exécution des travaux est de 15 mois, à compter de la date de démarrage fixée dans l'ordre de service. La période de préparation d'une durée de 1 mois est incluse dans le délai d'exécution des travaux.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: 2018-tra026 Éclairage public
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Lampadaires d'éclairage public📦
Description du marché: Éclairage public.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 150 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Pour le lot 2, le délai d'exécution des travaux est de 15 mois à compter de la date de démarrage fixée dans l'ordre de service. La période de préparation...”
Informations complémentaires
Pour le lot 2, le délai d'exécution des travaux est de 15 mois à compter de la date de démarrage fixée dans l'ordre de service. La période de préparation d'une durée de 1 mois est incluse dans le délai d'exécution des travaux.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: 2018-tra027 Espaces Verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché: Travaux d'espaces verts.
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 80 000 💰
Description
Durée de l'accord: 6
Informations complémentaires:
“Pour le Lot 3, le délai d'exécution des travaux est de 6 mois. La période de préparation d'une durée de 1 mois est incluse dans le délai d'exécution des...”
Informations complémentaires
Pour le Lot 3, le délai d'exécution des travaux est de 6 mois. La période de préparation d'une durée de 1 mois est incluse dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution démarre à l'émission d'un OS de démarrage: (1 OS période de préparation puis 1 OS période de travaux) pour ce lot 3, la durée période de parachèvement est de 12 mois et la période de conforte-ment est de 12 mois.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Formulaire MPS rempli et complété à l'aide du nº Siret Lettre de candidature ou DC1 Déclaration sur l'honneur visée à l'article 48-i du décret relatif aux...”
Liste et brève description des conditions
Formulaire MPS rempli et complété à l'aide du nº Siret Lettre de candidature ou DC1 Déclaration sur l'honneur visée à l'article 48-i du décret relatif aux marchés publics
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Pour les 3 lots: liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-11-05
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2018-11-05
13:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Bâtiment de la métropole européenne de Lille.
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: seulement le représentant du pouvoir adjudicateur et les services gestionnaires du marché.”
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture)
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: seulement le représentant du pouvoir adjudicateur et les services gestionnaires du marché.
“Cette procédure fait partie du dispositif «Marché public simplifié» (MPS) qui permet de faciliter l'accès des entreprises aux marchés publics en réduisant...”
Cette procédure fait partie du dispositif «Marché public simplifié» (MPS) qui permet de faciliter l'accès des entreprises aux marchés publics en réduisant le nombre d'informations qui leur est demandé, et en particulier les informations administratives déjà détenues par les administrations de l'État. Dans ce cadre, les offres doivent être exclusivement déposées par voie électronique sur le pro-fil d'acheteur de la MEL (https://marchespublics596280.fr). Pour les entreprises dotées d'un nº Siret, le pli doit être déposé par l'outil MPS. Il n'est pas exigé de signature électronique à la remise des offres. Seul le candidat retenu sera tenu de signer le marché: soit sur un document rematérialisé au format papier, soit avec son certificat de signature électronique si la MEL le lui propose. La remise des offres se fait obligatoirement par voie électronique délibération 17c0356 du 1.6.2017 les variantes sont autorisées uniquement pour le lot 1: la présentation de 2 variantes par candidat est autorisée. Si un nombre supérieur de variantes est proposé, toutes les offres variantes sont éliminées. La présentation d'une offre conforme au projet de base est obligatoire. Sont autorisées les variantes sur les délais. Sont exclues les variantes sur la nature et l'aspect des revêtements de surface, ainsi que les bordures et caniveaux coulés en place. Sont exclues les variantes de revêtement de surface influant sur l'aspect esthétique recherché. En cas de variantes sur les épaisseurs des couches de voirie, l'entreprise devra fournir les notes de calcul et fiche matériaux (indice gel, classe de trafic, portance de la plate-forme (voir CCTP …). Pour les lots 1 et 2, la valeur technique sur 40 % est décomposée en:
— présentation des moyens mis à disposition pour le chantier (matériel et effectif) 5 %,
— caractéristiques techniques de l'offre 10 %,
— circulation/signalisation: 10 %,
— mesures environnementales et respect du cadre de vie 5 %,
— planning 10 %.
Pour le lot 3, la valeur technique sur 60 % est décomposée en:
— prise en compte du contexte du chantier (modalités de protection des ouvrages existants, chantier ouvert) (5 %),
— descriptions des principaux postes du chantier (10 %),
— moyens humains et matériels affectés au chantier et à la réalisation des prestations (10 %),
— fiche végétaux fournis à remplir par le candidat (15 %),
— description des travaux d'entretien (fréquence et nombre de personnes affectés notamment) (10 %),
— un planning d'exécution des travaux sous la forme d'un planning à barres montrant les principales taches; leur enchaînement et les phases des travaux, le planning doit indiquer les mois considérés et prendre comme mois 0 le mois d'octobre 2019 (10 %) (mois estimé, non contractuel).
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
Après...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
Après la conclusion du marché, référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative.
Recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution dans les conditions fixées par le Conseil d'État dans son arrêt nº 358994 du 4.4.2014.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Source: OJS 2018/S 191-431113 (2018-10-01)