Pôle d'échange multimodal de la gare de La Ciotat — Ceyreste phase 1: construction d'un parc de stationnement semi-enterré

Métropole d'Aix-Marseille-Provence

Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret n 2016-360 et de l'article 42 de l'ordonnance n 2015-899.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-10-16. L'appel d'offres a été publié le 2018-09-14.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-09-14 Avis de marché
2018-10-05 Informations complémentaires
2018-10-15 Informations complémentaires
2018-10-23 Informations complémentaires
2019-03-19 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-09-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de parkings souterrains
Numéro de référence: 71180419
Brève description:
Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret n
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de parkings souterrains 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Ascenseurs 📦
Peintures 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Adresse postale: 58 boulevard Charles-Livon
Commune postale: Marseille
Contact
Adresse Internet: https://ampmetropole.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches.marseilleprovence@ampmetropole.fr 📧
Téléphone: +33 491999900 📞
Fax: +33 491997196 📠
URL des documents: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-09-14 📅
Date limite de soumission: 2018-10-16 📅
Date de publication: 2018-09-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 179-404601
Numéro JO-S: 179
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des travaux «plafond » est de 11 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux. Le délai d'exécution des travaux contractuels est celui proposé par le titulaire à l'article 4 de l'acte d'engagement, qui ne peut excéder le délai d'exécution des travaux plafond.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Génie civil, clos couvert et aménagement intérieur
Numéro du lot: 1
Brève description:
Le marché consiste à réaliser un parc de stationnement semi-enterré sur 3 niveaux, d'une capacité de 250 places et comprenant une cage d'ascenseur.
Chaque niveau dispose d'accès piétons et/ou véhicules.
La structure est en béton armé, et les façades sont constituées de brise-soleil verticaux en Composite ciment verre (CCV).
Un bassin de rétention type alvéolaire permet de gérer le rejet des eaux pluviales.
Le marché comprend la réalisation d'un aménagement paysager aux abords de l'ouvrage.
Le marché sera ouvert aux variantes techniques uniquement pour le lot 1 dans les conditions suivantes:
Les variantes ne doivent pas modifier:
— la capacité du parc de stationnement,
— l'enveloppe du bâtiment, tant dans ses dimensions que dans sa forme.
La présentation d'une offre de base est obligatoire.
Les candidats pourront présenter un maximum de 2 variantes.
Valeur estimée hors TVA: 4 200 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 11 mois
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution des travaux «plafond » est de 11 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux.
Le délai d'exécution des travaux contractuels est celui proposé par le titulaire à l'article 4 de l'acte d'engagement, qui ne peut excéder le délai d'exécution des travaux plafond.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 2
Valeur estimée hors TVA: 290 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 33 mois
Intitulé du lot: Peinture — Faux plafonds — Signalétique
Numéro du lot: 3
Brève description:
La structure est en béton armé et les façades sont constituées de brise-soleil verticaux en Composite ciment verre (CCV).
Valeur estimée hors TVA: 270 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 2 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: La Ciotat (13600).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
— conformément aux dispositions de l'article 2.II de l'arrêté du 29 mars 2016, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés ci-dessous, il est autorisé à prouver sa capacité économique ou financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur,
Afficher plus
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité portant sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (sur papier libre ou DC2).
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Pour le lot 1: niveau spécifique minimal exigé: 8 000 000 EUR (HT) de chiffre d'affaires annuel moyen sur les 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 29.3.2016, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants:
— liste des principaux travaux effectués au cours des 5 dernières années.
Le candidat présentera un dossier de références de moins de 5 ans dans le domaine de la réparation d'ouvrages d'art sur des chantiers d'envergure et de nature similaire.
Les travaux les plus importants sont appuyés d'attestations de bonne exécution.
Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Pour le lot 1:
— fntp 1121: ouvrages de technicité moyenne à haute ou ouvrages groupés ou équivalent,
— fntp 2312: ouvrages en terre de moindre dimension et de technicité moyenne à haute ou équivalent,
— fntp 2531: autre type de soutènement — hauteur > 6 m — berlinoises, pieux sécants, parois armées au coulis, parois clouées, caissons havés, puits d'accès ou équivalent.
Pour le lot 2:
— qualifelec 21.04: raccordements électriques d'installation d'ascenseur, monte-charge ou équivalent.
Pour le lot 3:
— qualibat 6112: peinture et ravalement (technicité confirmée) ou équivalent,
— qualibat 6133: peinture industrielle ou équivalent,
— qualibat 6153: peinture en lettres et attributs ou équivalent,
— qualibat 6191: enseignes ou équivalent,
— qualibat 6611: fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité courante) ou équivalent.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle, des titres d'étude, ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Dans ce cas, le candidat veillera à établir une note explicitant clairement les équivalences proposées pour chaque qualification demandée dont il ne disposerait pas directement. Cette note mettra notamment en évidence, dans le cas de références de travaux, les prestations correspondant à la qualification (techniques employées, volume de travaux…).
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 8 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-10-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Délai
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 70
Critère de qualité (pondération): 30

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de coopération intercommunale
Contact
Point de contact: Direction de la commande publique — Service des marchés
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole Aix-Marseille-Provence
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Adresse Internet: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44, 48 et 50 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics et 51 de l'ordonnance du 23.7.2015, permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation: cf. article 6.1 du règlement de la consultation:
Afficher plus
Le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction du (des) sous-critère(s) pondéré(s) indiqué(s) ci-dessous.
Pour le lot 1:
— sous-critère A: pertinence de la méthodologie d'organisation du chantier: 30 %,
— sous-critère B: pertinence du phasage des travaux: 40 %,
— sous-critère C: pertinence des mesures prises pour respecter l'environnement: 30 %.
Pour le lot 2: sous-critère unique: qualité des équipements proposés: 100 %.
Pour le lot 3: sous-critère unique: qualité des produits proposés: 100 %.
Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de remise des offres indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence correspondant. Tous les documents seront remis gratuitement. Pour obtenir le dossier: par la voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation, accessible sur internet à l'adresse suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr à la rubrique correspondant à la consultation référencée.
Afficher plus
L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse de courrier électronique valide et régulièrement consultée. Les candidats effectuant une demande écrite d'obtention du dossier de consultation devront indiquer obligatoirement cette adresse de courrier électronique dans leur demande.
Afficher plus
Les demandes de renseignements devront être adressées: par la voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation, accessible sur internet à l'adresse suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr à la rubrique correspondant à la consultation référencée.
Afficher plus
Aucune demande par courrier électronique ne sera acceptée.
Conformément à l'article 40 du décret n
Pour le lot 1, le critère délai sera apprécié au regard du délai d'exécution des travaux proposé par le candidat (5 %).
Le marché sera ouvert aux variantes techniques uniquement pour le lot 1 dans les conditions suivantes:
— les variantes ne doivent pas modifier:
—— la capacité du parc de stationnement,
—— l'enveloppe du bâtiment, tant dans ses dimensions que dans sa forme,
— la présentation d'une offre de base est obligatoire,
— les candidats pourront présenter un maximum de 2 variantes.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. À partir de la signature du marché, ce recours n'est plus ouvert (application des articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative),
Afficher plus
— un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551.13 du code de justice administrative au plus tard le 31
— un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'État, ass., 4.4.2014, «département de Tarn-et-Garonne», n
Afficher plus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 179-404601 (2018-09-14)
Informations complémentaires (2018-10-05)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le marché consiste à réaliser un parc de stationnement semi-enterré sur 3 niveaux, d'une capacité de 250 places et comprenant une cage d'ascenseur. Chaque niveau dispose d'accès piétons et/ou véhicules. La structure est en béton armé et les façades sont constituées de brise-soleil verticaux en Composite ciment verre (CCV). Un bassin de rétention type alvéolaire permet de gérer le rejet des eaux pluviales. Le marché comprend la réalisation d'un aménagement paysager aux abords de l'ouvrage. Le marché sera ouvert aux variantes techniques uniquement pour le lot 1 dans les conditions suivantes: les variantes ne doivent pas modifier: — la capacité du parc de stationnement, — l'enveloppe du bâtiment, tant dans ses dimensions que dans sa forme. La présentation d'une offre de base est obligatoire. Les candidats pourront présenter un maximum de 2 variantes.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 58 boulevard Charles Livon

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-05 📅
Date limite de soumission: 2018-10-19 📅
Date de publication: 2018-10-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 195-440770
Se réfère à l'avis: 2018/S 179-404601
Numéro JO-S: 195

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le marché consiste à réaliser un parc de stationnement semi-enterré sur 3 niveaux, d'une capacité de 250 places et comprenant une cage d'ascenseur. Chaque niveau dispose d'accès piétons et/ou véhicules. La structure est en béton armé et les façades sont constituées de brise-soleil verticaux en Composite ciment verre (CCV). Un bassin de rétention type alvéolaire permet de gérer le rejet des eaux pluviales. Le marché comprend la réalisation d'un aménagement paysager aux abords de l'ouvrage. Le marché sera ouvert aux variantes techniques uniquement pour le lot 1 dans les conditions suivantes: les variantes ne doivent pas modifier:
Afficher plus
La présentation d'une offre de base est obligatoire. Les candidats pourront présenter un maximum de 2 variantes.
Source: OJS 2018/S 195-440770 (2018-10-05)
Informations complémentaires (2018-10-15)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Pôle d'échange multimodal de la gare de La Ciotat — ceyreste — Phase 1: construction d'un parc de stationnement semi-enterré.

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-15 📅
Date limite de soumission: 2018-10-30 📅
Date de publication: 2018-10-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 202-458331
Numéro JO-S: 202

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction de la Commande Publique - Service des Marchés
Source: OJS 2018/S 202-458331 (2018-10-15)
Informations complémentaires (2018-10-23)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le marché consiste à réaliser un parc de stationnement semi-enterré sur trois niveaux, d'une capacité de 250 places et comprenant une cage d'ascenseur. Chaque niveau dispose d'accès piétons et/ou véhicules. La structure est en béton armé et les façades sont constituées de brise-soleil verticaux en Composite ciment verre (CCV). Un bassin de rétention type alvéolaire permet de gérer le rejet des eaux pluviales. Le marché comprend la réalisation d'un aménagement paysager aux abords de l'ouvrage. Le marché sera ouvert aux variantes techniques uniquement pour le lot 1 dans les conditions suivantes: les variantes ne doivent pas modifier: — la capacité du parc de stationnement — l'enveloppe du bâtiment, tant dans ses dimensions que dans sa forme. La présentation d'une offre de base est obligatoire. Les candidats pourront présenter un maximum de 2 variantes.
Afficher plus

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole d'Aix-Marseille -Provence

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-23 📅
Date limite de soumission: 2018-10-31 📅
Date de publication: 2018-10-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 206-469480
Numéro JO-S: 206

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le marché consiste à réaliser un parc de stationnement semi-enterré sur trois niveaux, d'une capacité de 250 places et comprenant une cage d'ascenseur. Chaque niveau dispose d'accès piétons et/ou véhicules.
La structure est en béton armé et les façades sont constituées de brise-soleil verticaux en Composite ciment verre (CCV). Un bassin de rétention type alvéolaire permet de gérer le rejet des eaux pluviales. Le marché comprend la réalisation d'un aménagement paysager aux abords de l'ouvrage.
Afficher plus
Le marché sera ouvert aux variantes techniques uniquement pour le lot 1 dans les conditions suivantes: les variantes ne doivent pas modifier:
— la capacité du parc de stationnement

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction de la commande publique — service des marchés
Source: OJS 2018/S 206-469480 (2018-10-23)
Avis d'attribution de marché (2019-03-19)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret nº 2016-360 et de l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899.
Valeur totale du marché: 4 367 736 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole d'Aix Marseille Provence

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-03-19 📅
Date de publication: 2019-03-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 058-133100
Numéro JO-S: 58
Informations complémentaires
Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante: MAMP DCP Le Balthazar, 2 quai d'Arenc, 13002 Marseille, Tél: +33 491997194, fax: +33 491997196 du lundi au vendredi sauf jours fériés de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou fax à MAMP, BP 48014, 13567 Marseille Cedex 02.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le critère valeur technique a été apprécié au regard du mémoire technique en fonction du (des) sous critère(s) pondéré(s) indiqué(s) ci-dessous:
Sous-critère A — pertinence de la méthodologie d'organisation du chantier: 30 %;
Sous-critère B — pertinence du phasage: 40 %;
Sous-critère C — pertinence des mesures prises pour respecter l'environnement: 30 %.
Informations complémentaires:
Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante: MAMP DCP Le Balthazar, 2 quai d'Arenc, 13002 Marseille, Tél: +33 491997194, fax: +33 491997196 du lundi au vendredi sauf jours fériés de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou fax à MAMP, BP 48014, 13567 Marseille Cedex 02.
Afficher plus
Brève description: Pas de sous-critères.
Intitulé du lot: Peinture — faux plafonds — signalétique

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 25 %
5 %
Prix (pondération): 70 %
Critère de qualité (pondération): 30 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-03-12 📅
Nom: Demathieu Bard Construction
Adresse postale: 190 rue Claude Nicolas Ledoux
Commune postale: Aix-en-Provence
Code postal: 13593
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 442169552 📞
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 4 069 000 EUR 💰
Nom: CFA Division de NSA
Adresse postale: 355 rue Pierre Seghers
Commune postale: Avignon
Code postal: 84000
Téléphone: +33 490810926 📞
Valeur totale du marché: 139 900 EUR 💰
Nom: Sept Résine
Adresse postale: 27 avenue de Bruxelles
Commune postale: Vitrolles
Code postal: 13745
Téléphone: +33 442811827 📞
Valeur totale du marché: 158 836 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
1
2

Référence
Informations complémentaires
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551-13 du CJA au plus tard le 31

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n'est susceptible que d'une seule prorogation,
— un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excès de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la conclusion du contrat application de l'article R. 421-1 du CJA,
Afficher plus
— un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat application de l'article L. 521-1 du CJA Conseil d'État Ass. 4.4.2014 Tarn-et-Garonne nº 358994. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant sa validité ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Celui-ci doit être exercé y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'AA mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
Afficher plus
À partir de la conclusion du contrat, ces tiers auquel ce recours est ouvert ne sont plus recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables.
Médiation: le TA Marseille peut exercer une mission de conciliation conformément à l'article L. 211-4 du CJA — pour les différents liés exclusivement à l'exécution du marché: CMI de règlement amiable conformément à l'article 127 du CMP préfecture de région, bd Paul Peytral, 13282 Marseille Cedex 20, Tél: +33 484354000, internet: http://www.paca.pref.gouv.fr
Afficher plus
Le requérant peut saisir le tribunal administratif de Marseille de manière dématérialisée par le biais de l'application informatique «Télérecours citoyen» depuis le site internet ww.telerecours.fr
Source: OJS 2019/S 058-133100 (2019-03-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône
Fournisseurs:
CFA division de NSA Demathieu Bard Construction SEPT Resine
Produits/services:
Équipement de transport et produits... Équipement de transport et pièces détachées divers Équipement ferroviaire Équipement de signalisation Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et... Matériel de levage et de manutention Ascenseurs, skips, monte-charges,... Ascenseurs Matériaux et structures de construction;...