Marché de travaux n 22: réalisation de 7 rétablissements routiers, création de pistes et plate-formes pour 2 équipements EALE, création de 3 bassins de protection de captage AEP
Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation des rétablissements routiers associés à la suppression de 6 passages à niveau (PN) et d'un pont-route, la création de pistes d'accès et plateformes pour deux équipements EALE, et la création de fossés étanches et de 3 bassins multi-fonctions pour la protection de captages AEP.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-10-05.
L'appel d'offres a été publié le 2018-09-18.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux n 22: réalisation de 7 rétablissements routiers, création de pistes et plate-formes pour 2 équipements EALE, création de 3 bassins de...”
Titre
Marché de travaux n 22: réalisation de 7 rétablissements routiers, création de pistes et plate-formes pour 2 équipements EALE, création de 3 bassins de protection de captage AEP
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de routes📦
Brève description:
“Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation des rétablissements routiers associés à la suppression de 6 passages à niveau (PN) et d'un...”
Brève description
Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation des rétablissements routiers associés à la suppression de 6 passages à niveau (PN) et d'un pont-route, la création de pistes d'accès et plateformes pour deux équipements EALE, et la création de fossés étanches et de 3 bassins multi-fonctions pour la protection de captages AEP.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques📦
Lieu d'exécution: Seine-Maritime🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“Ferrières-en-Bray, Forges-les-Eaux, Gancourt-St-Étienne, Haussez, Bouchevilliers, Éragny-sur-Epte”
Description du marché:
“Plus précisément, les travaux comprennent:
— les rétablissements routiers associés à la suppression de 6 passages à niveaux (PN 40, 41, 47, 49, 51 et...”
Description du marché
Plus précisément, les travaux comprennent:
— les rétablissements routiers associés à la suppression de 6 passages à niveaux (PN 40, 41, 47, 49, 51 et 52):
—— rétablissement routier de Ferrières-en-Bray suite à la suppression du PN 40 au PK 091+107,
—— création du barreau de liaison entre la RD 21 et la RN 31 suite à la suppression du PN 41 au PK 092+943,
—— rétablissement routier de Gancourt-St-Étienne suite à la suppression du PN 47 au PK 99+759,
—— rétablissement routier de Gancourt-St-Étienne suite à la suppression du PN 49 au PK 102+638,
—— rétablissement routier suite à la suppression du PN 51 d'Haussez au PK 105+578,
—— rétablissement routier suite à la suppression du PN 52 d'Haussez au PK 106+288,
— le rétablissement routier suite à la suppression du Pont-route des Molettes à Haussez au PK 105+023,
— la suppression des 5 passages à niveau (PN) 40, 47, 49, 51 et 52,
— la création de pistes d'accès et plate-formes pour deux équipements EALE:
—— poste SP Pissaro à Éragny-sur-Epte,
—— satellite 1 de Forges-les-Eaux,
— la création de trois bassins pour protéger les zones de captage des eaux potables:
—— 2 bassins à Bouchevilliers,
—— un bassin à Éragny-sur-Epte.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Sécurité
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 1
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Les niveaux minimaux exigés pour le choix des candidats sont renseignés au règlement de la consultation” Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne:
“Le budget de la phase réalisation est fixé à 245,856 Meuro(s) financés par l'AFITF (89,9 Meuro(s)), la Région Normandie (89,9 Meuro(s)) et l'Union...”
Informations sur les fonds de l'Union européenne
Le budget de la phase réalisation est fixé à 245,856 Meuro(s) financés par l'AFITF (89,9 Meuro(s)), la Région Normandie (89,9 Meuro(s)) et l'Union Européenne (65,9 Meuro(s)).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères:
“Les candidatures seront appréciées au regard des capacités techniques, professionnelles et financières, sur la base des documents demandés au règlement de...”
Liste et brève description des règles et critères
Les candidatures seront appréciées au regard des capacités techniques, professionnelles et financières, sur la base des documents demandés au règlement de la consultation. À l'issue de l'analyse des candidatures, une lettre d'invitation à soumissionner sera adressée aux candidats admis à présenter une offre.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Le marché est rémunéré par prix mixtes unitaires et forfaitaires de bordereau. Il fait l'objet de règlements par virement dans le délai de 60 jours à...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Le marché est rémunéré par prix mixtes unitaires et forfaitaires de bordereau. Il fait l'objet de règlements par virement dans le délai de 60 jours à compter de l'émission des factures.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Le candidat peut se présenter sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint avec mandataire solidaire. Le cas échéant, la forme du groupement...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Le candidat peut se présenter sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint avec mandataire solidaire. Le cas échéant, la forme du groupement peut être imposée par l'entité adjudicatrice après attribution si cette transformation est nécessaire à la bonne exécution du marché public. Ainsi, le groupement imposé sera un groupement solidaire.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-10-05
12:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2018-11-09 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Dans le cadre de cette procédure, la négociation n'est pas systématique. Il s'agit d'une éventualité mise en œuvre selon le niveau des offres remises. En...”
Dans le cadre de cette procédure, la négociation n'est pas systématique. Il s'agit d'une éventualité mise en œuvre selon le niveau des offres remises. En conséquence, chaque soumissionnaire doit remettre spontanément sa meilleure offre.
La participation à la présente consultation, quel qu'en soit le résultat, ne donnera lieu à aucune indemnisation des candidats par le Maître d'Ouvrage.
Les modalités de remise des plis (candidatures et offres) sont renseignées au règlement de la consultation. Il est rappelé que seuls les candidats admis pourront remettre une offre.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2018/S 182-412886 (2018-09-18)