Marché de travaux en conception-réalisation pour la transformation d'un immeuble de bureaux en 68 logements 106 avenue Jean Moulin à La Celle-Saint-Cloud (78170)
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux en conception-réalisation pour la transformation d'un immeuble de bureaux en 68 logements 106 avenue Jean Moulin à La Celle-Saint-Cloud...”
Titre
Marché de travaux en conception-réalisation pour la transformation d'un immeuble de bureaux en 68 logements 106 avenue Jean Moulin à La Celle-Saint-Cloud (78170)
3285L
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description: Conception-réalisation de 68 logements sociaux à La Celle-Saint-Cloud (78).
Valeur estimée hors TVA: EUR 7 810 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments📦
Lieu d'exécution: Yvelines 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: La Celle-Saint-Cloud (78170)
Description du marché:
“Le présent marché de travaux en conception-réalisation a pour objet la transformation d'un immeuble de bureaux en logements 106 avenue Jean Moulin à La...”
Description du marché
Le présent marché de travaux en conception-réalisation a pour objet la transformation d'un immeuble de bureaux en logements 106 avenue Jean Moulin à La Celle Saint Cloud (78170). Le programme est le suivant:
— changement de destination de 3 409 m de surface de plancher de bureaux pour la création de 68 logements locatifs sociaux,
— maintien de 1 400 m de surface de plancher de bureaux. Ce programme visera l'obtention du Label BBC Rénovation. Le groupement lauréat développera le projet en mode BIM.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Architecturale & technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 7 810 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 36
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 4
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“Ce marché est passé en application de l'article 33 de l'ordonnance du 23.7.2015 et des articles 25, 71 à 73 et 91 du décret du 25.3.2016 relatifs aux...”
Informations complémentaires
Ce marché est passé en application de l'article 33 de l'ordonnance du 23.7.2015 et des articles 25, 71 à 73 et 91 du décret du 25.3.2016 relatifs aux marchés publics. L'offre qui sera à remettre par les groupements dont la candidature aura été retenue sera de niveau APS. Chaque offre déclarée conforme sera rémunérée dans les conditions prévues à l'article 91 du décret du 25.3.2016.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Cette consultation en conception-réalisation s'adresse à des groupements (cf. «Éléments de candidature» du DAC) composés a minima avec:
— un architecte...”
Liste et brève description des conditions
Cette consultation en conception-réalisation s'adresse à des groupements (cf. «Éléments de candidature» du DAC) composés a minima avec:
— un architecte (inscrit à l'Ordre des Architectes ou dans un registre équivalent),
— une équipe d'ingénierie (plusieurs BET ou un BET pluridisciplinaire) réunissant en son sein les compétences suivantes: fluides, économie, thermique, acoustique,
— un BIM Manager (indépendant ou appartenant à l'un des membres du groupement),
— une entreprise générale. Chaque entreprise générale aura l'obligation de présenter deux candidatures avec un architecte différent pour chaque candidature. Si l'entreprise générale ne présente qu'une seule candidature, cette candidature sera jugée irrecevable. L'architecte est obligatoirement le mandataire du groupement pendant la phase conception et l'entreprise pendant la phase réalisation.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Les candidats seront sélectionnés après analyse par une Commission d'appel d'offres constituée en jury darchitecture des documents énumérés dans «Éléments...”
Liste et brève description des critères de sélection
Les candidats seront sélectionnés après analyse par une Commission d'appel d'offres constituée en jury darchitecture des documents énumérés dans «Éléments de candidature» du DAC selon les critères suivants:
— expérience et qualité des références de la maîtrise d'œuvre dont expérience BIM: 50 %,
— capacité et moyens de l'entreprise de travaux dont BIM: 50 %.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Les candidats auront à remettre les documents énumérés dans «Éléments de candidature» du DAC. Tous les documents seront fournis sous format dématérialisé...”
Liste et brève description des critères de sélection
Les candidats auront à remettre les documents énumérés dans «Éléments de candidature» du DAC. Tous les documents seront fournis sous format dématérialisé hormis les dossiers de références (= books) des membres du groupement qui sont à remettre obligatoirement sous format papier à l'attention de Iuliana Daraban — Immobilière 3F — DCIF Nord-Ouest — 159 rue Nationale — 75638 Paris Cedex 13. Les candidatures non strictement conformes ne seront pas recevables.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-02-01
14:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
“Une indemnité forfaitaire totale et non révisable de 40 000 EUR HT, comprenant la maquette du projet, sera accordée à chacun des candidats ayant remis les...”
Une indemnité forfaitaire totale et non révisable de 40 000 EUR HT, comprenant la maquette du projet, sera accordée à chacun des candidats ayant remis les prestations conformes au règlement de la consultation. La rémunération de l'attributaire du marché tiendra compte de cette indemnité reçue.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞
Source: OJS 2018/S 243-554069 (2018-12-13)
Informations complémentaires (2019-01-31) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom:
“Immobilière 3F, Direction de la construction Île-de-France, Agence Nord-Ouest, représentée par Valérie Chevalet”
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2018/S 243-554069
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2019-02-01 📅
L'heure: 14:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-02-15 📅
L'heure: 14:00
Source: OJS 2019/S 025-054578 (2019-01-31)
Avis d'attribution de marché (2020-12-15) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Immobilière 3F
Personne de contact: Anthony de Matos
Téléphone: +01 86217234📞
Courrier électronique: anthony.de-matos@groupe3f.fr📧
URL: www.groupe3f.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Conception-réalisation pour la transformation de bureaux en 68 logements sociaux — 106 avenue Jean Moulin à La Celle-Saint-Cloud (78170)
3285L”
Produits/services: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles📦
Brève description:
“Le présent marché de travaux en conception-réalisation a pour objet la transformation d'un immeuble de bureaux en logements 106 avenue Jean Moulin à La...”
Brève description
Le présent marché de travaux en conception-réalisation a pour objet la transformation d'un immeuble de bureaux en logements 106 avenue Jean Moulin à La Celle-Saint-Cloud (78170). Le programme est le suivant:
— changement de destination de 3 409 m de surface de plancher de bureaux pour la création de 68 logements locatifs sociaux;
— maintien de 1 400 m de surface de plancher de bureaux.
Ce programme visera l'obtention du Label BBC Rénovation. Le groupement lauréat développera le projet en mode BIM.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 8 631 930 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: Conception
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture📦
Site principal ou lieu d'exécution: La Celle-Saint-Cloud (78170).
Description du marché: Conception.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critères de qualité architecturale et technique
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 243-554069
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 3285L
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Conception
Date de conclusion du contrat: 2020-11-30 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 26
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Atelier Zündel & Cristea
Commune postale: Paris
Pays: France 🇫🇷
Région: Paris🏙️
Le contractant est une PME ✅
Nom: LGX Ingénierie
Commune postale: Vitry-sur-Seine
Région: Val-de-Marne🏙️
Nom: Techniwood
Commune postale: Rumilly
Région: Haute-Savoie🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 614 945 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Réalisation
Nom et adresse du contractant
Nom: Legendre IDF
Commune postale: Saint-Jacques-de-la-Lande
Région: Ille-et-Vilaine🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 8 016 985 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Adresse postale: parvis du Tribunal de Paris
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: parvis du Tribunal de Paris
Source: OJS 2020/S 247-609998 (2020-12-15)