Maitrise d'œuvre partielle pour la réalisation des aménagements paysagers du parc Gérard Bruyère

Ville de Baillargues

Maîtrise d'œuvre partielle pour la réalisation des aménagements paysagers du parc Gérard Bruyère. La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 3 300 000 EUR (HT).
Le projet de parc multi glisse «Gérard Bruyère» d'une surface de 12 hectares, aménagé autour d'un plan d'eau permanent de 6,5 hectares, proposera une activité sportive à fort potentiel, le téléski nautique. L'opération projetée bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle, en entrée de ville à proximité immédiate de l'autoroute A9. Elle viendra en appui de la centralité émergeant de la nouvelle gare TER et offrira aux habitants de la commune et de la Métropole un espace de loisirs et de détente.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-07-03. L'appel d'offres a été publié le 2018-05-30.

Qui ?

• Ville de Baillargues

Qu'est-ce que c'est ?

• Services d'urbanisme et d'architecture paysagère › Services d'architecture paysagère

Où ?

• Languedoc-Roussillon › Hérault

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-05-30	Avis de marché

Avis de marché (2018-05-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture paysagère
Numéro de référence: 01/MOE/18
Brève description:

Maîtrise d'œuvre partielle pour la réalisation des aménagements paysagers du parc Gérard Bruyère. La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 3 300 000 EUR (HT). Le projet de parc multi glisse «Gérard Bruyère» d'une surface de 12 hectares, aménagé autour d'un plan d'eau permanent de 6,5 hectares, proposera une activité sportive à fort potentiel, le téléski nautique. L'opération projetée bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle, en entrée de ville à proximité immédiate de l'autoroute A9. Elle viendra en appui de la centralité émergeant de la nouvelle gare TER et offrira aux habitants de la commune et de la Métropole un espace de loisirs et de détente.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture paysagère 📦
Code CPV supplémentaire: Services d'architecture paysagère 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hérault 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Baillargues
Adresse postale: place du 14 Juillet
Code postal: 34670
Commune postale: Baillargues
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-baillargues.fr 🌏
Courrier électronique: marches@ville-baillargues.fr 📧
Téléphone: +33 467878181 📞
Fax: +33 467708406 📠
URL des documents: http://agysoft.marcoweb.fr 🌏
URL pour la participation: http://agysoft.marcoweb.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-30 📅
Date limite de soumission: 2018-07-03 📅
Date de publication: 2018-06-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 103-235587
Numéro JO-S: 103
Informations complémentaires

Les critères de sélection des offres sont indiqués dans le règlement de la consultation. Les candidats peuvent, à leur convenance: — télécharger le DCE directement via le profil d'acheteur de la ville de Baillargues. Il s'agit d'une plateforme mutualisée de téléchargement, à l'adresse suivante: http://agysoft.marcoweb.fr (affaire 1805 — Mairie de Baillargues), — faire leur demande de DCE par email à l'adresse suivante: marches@ville-baillargues.fr, dans ce cas, le DCE leur sera envoyé gratuitement sur cd rom, par courrier postal en recommandé avec accusé de réception, — ou retirer le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) à l'adresse suivante: Mairie de Baillargues, Service des Marchés Publics, Place du 14 juillet, 34670 Baillargues. Aux horaires suivants: Lundi de 13:00 à 19:00, Mardi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:30, Hors jours fériés.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le projet de parc multi glisse «Gérard Bruyère» d'une surface de 12 hectares, aménagé autour d'un plan d'eau permanent de 6,5 hectares, proposera une activité sportive à fort potentiel, le téléski nautique. L'opération projetée bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle, en entrée de ville à proximité immédiate de l'autoroute A9. Elle viendra en appui de la centralité émergeant de la nouvelle gare TER et offrira aux habitants de la commune et de la Métropole un espace de loisirs et de détente.

Maîtrise d'œuvre partielle pour la réalisation des aménagements paysagers du Parc Gérard Bruyère. La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 3 300 000 EUR (HT).

Durée de l'accord: 24 mois
Description des options: Pse voir le Règlement de la Consultation.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Baillargues, Parc Gérard Bruyère, lieu-dit l'espagnol.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Lettre de candidature (Dc1) (et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupements); Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (pour les candidats se présentant sous forme de groupement, cette déclaration doit être produite pour chacun des membres du groupement); Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire; Lorsque l'immatriculation du candidat au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents prévus dans le règlement de la consultation. L'équipe de maîtrise d'oeuvre devra présenter au moins les compétences suivantes: Un BET paysagiste, mandataire, Un BET Voirie et Réseaux Divers. Le candidat pourra associer des disciplines complémentaires qui, selon lui, seraient rendues nécessaires relativement à la complexité et l'ampleur du projet.

Situation économique et financière:

Formulaire Dc2 ou Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles; Bilans ou extraits de bilan, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi; Une attestation d'assurance en cours de validité.

Si pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur (notamment par exemple, déclaration appropriée de banque dont la forme est laissée à la discrétion de l'établissement de crédit) permettant de vérifier la crédibilité financière du candidat et sa capacité à mener à bien le marché pour lequel il soumissionne.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les candidats devront attester de leur capacité financière à réaliser des missions de maîtrise d'œuvre pour des projets d'aménagements paysagers d'un montant de travaux de plus de 3 000 000 EUR (HT). Compte tenu de la nature et de l'importance de l'opération, cette exigence concerne le mandataire.

Capacité technique et professionnelle:

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années. Liste des principaux services fournis indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. Afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l'acheteur indique que les éléments de preuve relatifs aux services pertinents fournis au cours des 6 dernières années seront pris en compte.

Pour le bureau d'étude paysager, une sélection de 3 à 5 références illustrées maximum concernant l'aménagement d'espaces publics similaires (Plans d'eau, Parcs urbains...) sous forme d'un tableau récapitulatif précisant le maître de l'ouvrage avec nom et numéro de téléphone du conducteur d'opération, le lieu de réalisation, la nature et la surface de l'ouvrage, le montant des travaux, l'année de réception, la nature de la mission et en cas de groupement le nom du mandataire; Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et / ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite de travaux de même nature que celle du contrat. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature, L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage.

Critères de sélection des candidatures:

— qualité des références proposées au regard de la liste présentée et de l'objet du marché 60 %,

— effectifs et importance du personnel d'encadrement 30 %,

— capacité économique et financière 10 %.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Attestation de diplôme d'etat de paysagiste, La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation.

Le candidat devra justifier de sa capacité technique pour l'exécution de missions de maîtrise d'œuvre relatives (dans des opérations similaires) à la création d'aménagements paysagers dans le cadre de création de parcs urbains ou péri- urbains d'un montant minimal de 3 000 000 EUR HT et d'une surface minimale de 6 Hectares. Le candidat devra justifier de moyens humains ou matériels pour mener à bien la présente mission de maîtrise d'œuvre et notamment de l'équipe minimale suivante: une personne, de niveau ingénieur ou équivalent compétente dans la gestion des marchés publics et le suivi des chantiers, un paysagiste DPLG, un ingénieur VRD.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Caractéristique des prix: prix global et forfaitaire ferme actualisable. Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 EUR (HT) et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de 1

Procédure
Nombre maximum de candidats: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:

En vue de permettre le bon déroulement de la procédure de consultation, le pouvoir adjudicateur limitera le nombre de candidats invités à remettre une offre en fonction des critères de sélection des candidatures énoncés dans le règlement de la consultation.

Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://agysoft.marcoweb.fr 🌏
URL des documents: http://agysoft.marcoweb.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les critères de sélection des offres sont indiqués dans le règlement de la consultation.

Les candidats peuvent, à leur convenance:

— télécharger le DCE directement via le profil d'acheteur de la ville de Baillargues. Il s'agit d'une plateforme mutualisée de téléchargement, à l'adresse suivante: http://agysoft.marcoweb.fr (affaire 1805 — Mairie de Baillargues),

— faire leur demande de DCE par email à l'adresse suivante: marches@ville-baillargues.fr, dans ce cas, le DCE leur sera envoyé gratuitement sur cd rom, par courrier postal en recommandé avec accusé de réception,

— ou retirer le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) à l'adresse suivante:

Mairie de Baillargues, Service des Marchés Publics, Place du 14 juillet, 34670 Baillargues.

Aux horaires suivants: Lundi de 13:00 à 19:00, Mardi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:30, Hors jours fériés.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.tamontpellier@juradm.fr 📧
Fax: +33 467548156 📠
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Un référé précontractuel peut être exercé jusqu'à la signature du contrat (la signature du marché ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de 16 jours à compter de l'envoi des décisions de rejet, ou 11 jours en cas d'envoi par voie électronique). Un référé contractuel peut être exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat au Journal Officiel de l'union Européenne.

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: M. le président du Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges en matière de marchés publics, Préfecture de Région — secrétariat général pour les affaires interrégionales
Adresse postale: 30 rue Paul Peytral
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Montpellier
Source: OJS 2018/S 103-235587 (2018-05-30)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services d'urbanisme et d'architecture paysagère (20)

Services d'architecture paysagère (5)

Services d'architecture des jardins