La mission consiste à accompagner la Solideo pour toutes les questions de planification et d'OPC inter-chantier du cluster des médias sur les communes de Dugny, le Bourget et la Courneuve. Les principales missions seront:
— définir une coordination des taches avec les grands projets voisins du site,
— mettre en place une mission d'ordonnancement des taches pour le Cluster,
— mise en place d'un OPC inter-chantier,
— suivi de l'impact chantiers sur les riverains, les activités économiques et les services publics.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-11-16.
L'appel d'offres a été publié le 2018-10-16.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Études planification de tâches et OPC inter-chantier du cluster des médias
SOLIDEOOPCCLUSTER”
Produits/services: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Brève description:
“La mission consiste à accompagner la Solideo pour toutes les questions de planification et d'OPC inter-chantier du cluster des médias sur les communes de...”
Brève description
La mission consiste à accompagner la Solideo pour toutes les questions de planification et d'OPC inter-chantier du cluster des médias sur les communes de Dugny, le Bourget et la Courneuve. Les principales missions seront:
— définir une coordination des taches avec les grands projets voisins du site,
— mettre en place une mission d'ordonnancement des taches pour le Cluster,
— mise en place d'un OPC inter-chantier,
— suivi de l'impact chantiers sur les riverains, les activités économiques et les services publics.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Lieu d'exécution: Seine-Saint-Denis 🏙️
Description du marché:
“La mission consiste à accompagner la Solideo pour toutes les questions de planification et d'OPC inter-chantier du cluster des médias sur les communes de...”
Description du marché
La mission consiste à accompagner la Solideo pour toutes les questions de planification et d'OPC inter-chantier du cluster des médias sur les communes de Dugny, le Bourget et la Courneuve. Les principales missions seront:
— définir une coordination des taches avec les grands projets voisins du Cluster,
— mettre en place une mission d'ordonnancement des taches pour le Cluster,
— mise en place d'un OPC inter-chantier,
— suivi de l'impact chantiers sur les riverains.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 70
Prix (pondération): 30
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“Période initiale de 12 mois renouvelable éventuellement 6 fois pour 12 mois sans que la durée maximale n'excède 84 mois. Reconduction tacite.” Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Les candidatures seront évaluées suivant les critères suivants: compétences au sein du groupement: 35 %, qualité des références en phase avec les missions:...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Les candidatures seront évaluées suivant les critères suivants: compétences au sein du groupement: 35 %, qualité des références en phase avec les missions: 35 %, note portant sur l'organisation prévisionnelle du groupement (10 pages maximum): 30 %.
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“La Solideo se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché,en application de l'art. 30.i.7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 des marchés ayant...”
Description des options
La Solideo se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché,en application de l'art. 30.i.7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature, le formulaire DC1 (ou équivalent) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature de ce groupement (conjoint...”
Liste et brève description des conditions
— lettre de candidature, le formulaire DC1 (ou équivalent) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature de ce groupement (conjoint ou solidaire), dûment complété,
— un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— si le candidat est en redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
— un formulaire DC2 (ou équivalent) dans lequel le candidat indiquera tous les éléments demandés destinés à permettre l'évaluation de l'expérience, des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat notamment un dossier de présentation des compétences présentes au sein du groupement. Note portant sur l'organisation prévisionnelle du groupement (10 pages maximum).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— attestation d'assurance: déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents,
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— attestation d'assurance: déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles du candidat et de chaque membre du groupement.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une description du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du contrat public,
— renseignements sur les...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une description du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du contrat public,
— renseignements sur les effectifs moyens annuels du candidat des 3 derniers exercices,
— présentation d'une liste des principales références en lien avec l'objet du marché, réalisées au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé,
— l'équipe devra comprendre à minima la présence de compétences d'ingénierie en planification de taches, d'OPC, d'ingénierie en circulation et en concertation/sociologie.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Financement sur ressources propres du pouvoir adjudicateur. Paiement par mandat dans un délai maximum de 60 jours. Une avance de 5 % sera versée au...”
Conditions d'exécution du contrat
Financement sur ressources propres du pouvoir adjudicateur. Paiement par mandat dans un délai maximum de 60 jours. Une avance de 5 % sera versée au titulaire intéressé lorsque le bon de commande est d'un montant supérieur à 50 000 EUR HT, et son délai d'exécution supérieur à 2 mois. Prix forfaitaires révisables. Le candidat peut se présenter seul ou en groupement d'opérateurs économiques solidaire ou conjoint. Si le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Il est interdit au candidat d'être mandataire de plusieurs groupements. En revanche, il est possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-11-16
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Par téléchargement sur www.achatpublic.com (rubrique salle des marchés, entreprises, rechercher une consultation). Remise des plis: dépôt électronique...”
Par téléchargement sur www.achatpublic.com (rubrique salle des marchés, entreprises, rechercher une consultation). Remise des plis: dépôt électronique jusqu'à la date limite de remise des offres les plis sont déposés sur www.achatpublic.com Les entreprises désirant obtenir des renseignements peuvent poser leur question sur la plate-forme http://achatpublic.com Les réponses transmises seront adressées à tous les opérateurs économiques ayant retiré le dossier de consultation. Sous peine d'élimination de leur candidature, un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement. Il est interdit aux candidats de se présenter à titre individuel et en tant que membre d'un ou plusieurs groupements. Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché public. Les critères pour le jugement des offres de l'OPC-IC du Cluster sont:
1) valeur technique de l'offre = 70 %
A) Compréhension des enjeux de la mission, de la gouvernance et des années 2020 et 2023 = 10 %;
B) Organisation de l'équipe et méthode de travail générale: 10 %;
C) Méthodologie relative à chacune des missions présentant a minima les moyens humains, le temps passé, l'organisation, les outils mis en place et les livrables:
i) missions du volet 1: 5 %;
ii) missions du volet 2: 10 %;
iii) missions du volet 3: 25 %;
iv) missions du volet 4: 5 %;
D) Mise en place des outils nécessaires à la mission pour gérer l'interfaçage avec le BIM = 5 %.
2) prix: 30 %.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel (article L. 551-13 du code de justice administrative),
— référé contractuel (articles L. 551-13 et suivants du code de justice...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel (article L. 551-13 du code de justice administrative),
— référé contractuel (articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative) et recours en contestation de validité du contrat (jurisprudence «Tarn-et-Garonne).
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2018/S 201-456813 (2018-10-16)
Avis d'attribution de marché (2019-03-22) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 1738732.50 💰
Informations sur les options
Description des options:
“La Solideo se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article 30.i.7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 des marchés...”
Description des options
La Solideo se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article 30.i.7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 201-456813
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2019-00020
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Études de planification de tâches et OPC inter-chantiers du Cluster des médias sur les communes du Bourget, de Dugny et de la Courneuve”
Date de conclusion du contrat: 2019-03-19 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Egis Villes et Transports (mandataire)
Numéro d'enregistrement national: 493 334 429 00724
Adresse postale: 4 rue Dolorès Ibarruri
Commune postale: Montreuil Cedex
Code postal: 93188
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-et-Marne 🏙️
URL: https://www.achatpublic.com🌏
Le contractant est une PME
Nom: Ingerop Management (cotraitant)
Numéro d'enregistrement national: 338 526 726 00066
Adresse postale: 18 rue des Deux Gares
Commune postale: Rueil-Malmaison
Code postal: 92500
Région: Hauts-de-Seine 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1738732.50 💰
Informations complémentaires Informations complémentaires
Le montant indiqué dans le présent avis est un montant estimatif.
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel (article L. 551-13 du code de justice administrative),
— référé contractuel (articles L. 551-13 et suivants du code de justice...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel (article L. 551-13 du code de justice administrative),
— référé contractuel (articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative) et recours en contestation de validité du contrat (jurisprudence «Tarn-et-Garonne»).
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 060-139955 (2019-03-22)