Création d'un golf public 18 trous — bâtiment club-house et centre d'entretien

Communauté d'agglomération Roissy Porte de France

La présente consultation à pour objet la construction:
— d'un bâtiment désigné Maison de la Vallée (dit aussi club-house) sur un niveau partiellement enterré et un rez-de-chaussée,
— d'un practice à un niveau,
— d'un bâtiment de maintenance à simple rez-de-chaussée contenant des locaux clos et couverts,
— de locaux adjacents aux espaces couverts précités mais non clos de façon étanche.forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-03-14. L'appel d'offres a été publié le 2018-02-06.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-02-06 Avis de marché
2018-03-08 Informations complémentaires
2018-05-18 Avis d'attribution de marché
2018-07-03 Informations complémentaires
Avis de marché (2018-02-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
La présente consultation à pour objet la construction: — d'un bâtiment désigné Maison de la Vallée (dit aussi club-house) sur un niveau partiellement enterré et un rez-de-chaussée, — d'un practice à un niveau, — d'un bâtiment de maintenance à simple rez-de-chaussée contenant des locaux clos et couverts, — de locaux adjacents aux espaces couverts précités mais non clos de façon étanche.forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de façade 📦
Travaux de menuiserie 📦
Installation de vestiaires 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux de revêtements de sols 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Pelouse artificielle 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-d’Oise 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération Roissy Porte de France
Adresse postale: 6b avenue Charles de Gaulle
Code postal: 95700
Commune postale: Roissy-en-France
Contact
Adresse Internet: http://roissy-online.marcoweb.fr 🌏
Courrier électronique: servicemarches@roissypaysdefrance.fr 📧
Téléphone: +33 134290306 📞
Fax: +33 134294582 📠
URL des documents: http://roissy-online.marcoweb.fr 🌏
URL pour la participation: http://roissy-online.marcoweb.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-02-06 📅
Date limite de soumission: 2018-03-14 📅
Date de publication: 2018-02-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 026-055959
Numéro JO-S: 26
Informations complémentaires
Le délai de 12 mois est un délai maximum, période de préparation incluse. Mots descripteurs spécifiques au lot: Terrassement - gros-Œuvre.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation à pour objet la construction:
— d'un bâtiment désigné Maison de la Vallée (dit aussi club-house) sur un niveau partiellement enterré et un rez-de-chaussée,
— d'un practice à un niveau,
— d'un bâtiment de maintenance à simple rez-de-chaussée contenant des locaux clos et couverts,
— de locaux adjacents aux espaces couverts précités mais non clos de façon étanche.forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Numéro du lot: 1
Brève description: Installations de chantier — terrassements — fondations — gros-œuvre.
Valeur estimée hors TVA: 2 043 360 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Description des options:
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Informations complémentaires:
Le délai de 12 mois est un délai maximum, période de préparation incluse.
Mots descripteurs spécifiques au lot: Terrassement - gros-Œuvre.
Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente métallique.
Valeur estimée hors TVA: 272 818 EUR 💰
Informations complémentaires: Mot descripteur spécifique au lot: Charpente.
Numéro du lot: 3
Brève description: Couverture — étanchéité.
Valeur estimée hors TVA: 464 440 EUR 💰
Informations complémentaires: Mots descripteurs spécifiques au lot: couverture — étanchéité.
Numéro du lot: 4
Brève description: Traitement des façades.
Valeur estimée hors TVA: 292 002 EUR 💰
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures — serrurerie — métallerie
Numéro du lot: 5
Brève description:
Le présent lot comprend les postes:
— 5.1: Menuiseries extérieures — occultations,
— 5.2: Serrurerie — métallerie.
Valeur estimée hors TVA: 672 467 EUR 💰
Informations complémentaires:
Mots descripteurs spécifiques au lot: Menuiserie — occultations — serrurerie — métallerie.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures — équipements de vestiaires
Numéro du lot: 6
Brève description:
—6.1 — menuiseries intérieures,
—6.2: équipements de vestiaires.
Valeur estimée hors TVA: 215 779 EUR 💰
Informations complémentaires: Mots descripteurs spécifiques au lot: Menuiserie — équipement sportif.
Numéro du lot: 7
Brève description: Cloisons — doublages — faux-Plafonds.
Valeur estimée hors TVA: 230 847 EUR 💰
Informations complémentaires: Mots descripteurs spécifiques au lot: Cloison, faux-plafond.
Intitulé du lot: Revetements sols et murs
Numéro du lot: 8
Brève description:
— 8.1 - revêtements de sols,
— 8.2: carrelage — faience,
— 8.3: peinture — signalétique.
Valeur estimée hors TVA: 356 388 EUR 💰
Informations complémentaires:
Mots descripteurs spécifiques au lot: Revêtements de sols — revêtements muraux — peinture (travaux) — signalétique.
Numéro du lot: 9
Brève description: Électricité courants forts: courants faibles.
Valeur estimée hors TVA: 784 818 EUR 💰
Informations complémentaires: Mot descripteur spécifique au lot: électricité (travaux).
Intitulé du lot: Chauffage ventilation — plomberie
Numéro du lot: 10
Brève description:
—10.1: chauffage ventilation,
—10.2: plomberie — sanitaire.
Valeur estimée hors TVA: 1 320 467 EUR 💰
Informations complémentaires:
Mots descripteurs spécifiques au lot: chauffage (travaux) — ventilation — plomberie (travaux) — sanitaire.
Numéro du lot: 11
Brève description: Ascenseurs EPMR.
Valeur estimée hors TVA: 114 800 EUR 💰
Informations complémentaires: Mot descripteur spécifique au lot: ascenseur.
Numéro du lot: 12
Brève description: Practice.
Valeur estimée hors TVA: 177 053 EUR 💰
Informations complémentaires: Mot descripteur spécifique au lot: équipement sportif.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail,
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.
Situation économique et financière:
— attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité,
— attestation d'assurance décennale en cours de validité, le cas échéant,
— bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles;
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin),
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat,
— Qualibat ou équivalence dans le corps de métier concerné; Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus.
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.prestations réglées par un prix global forfaitaire.
Prix actualisables.
Avance de 5 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations: les prestations seront exécutées sur le budget principal d'investissement de la CARPF. Le mode de règlement choisi par la CARPF est le virement au moyen d'un mandat administratif.
L'unité monétaire de paiement est l'euro.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-03-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60.0
Critère de qualité (nom): Valeur technique: délais — moyens dédiés à la réalisation des travaux — organisation de chantier
Critère de qualité (pondération): 25.0
Critère de qualité (nom): Valeur technique: qualité environnementale
Critère de qualité (pondération): 20.0
Critère de qualité (nom): Valeur technique: fournitures
Critère de qualité (pondération): 15.0
Pondération du prix: 40.0

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://roissy-online.marcoweb.fr 🌏
URL des documents: http://roissy-online.marcoweb.fr 🌏
Adresse postale: 1 boulevard Carnot
Commune postale: Villiers-le-Bel
Code postal: 95400
Téléphone: +33 134041774 📞
Courrier électronique: ipmarche@roissypaysdefrance.fr 📧
Fax: +33 134190199 📠
Pays: Val-d’Oise 🏙️

Référence
Informations complémentaires
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie papier est autorisée: poste avec AR, dépôt contre récépissé. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB…) n'est pas autorisée. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le meme mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le meme candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « Copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format XADES, CADES ou PADES. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Le Dossier de consultation peut être téléchargé sur le site http://roissy-online.marcoweb.fr ou envoyé par voie postale après une demande par courrier, mail ou fax ou retiré au service des marchés publics à Villiers-le-Bel. Le service des marchés publics est ouvert du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 sauf le vendredi, fermeture à 16:30. La CARPF utilisera la solution de courrier recommandé électronique Clearbus. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 boulevard de l'Hautil, BP 322, F-95027 Cergy-Pontoise Cedex. E-Mail: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr. Tél. + 33 130173400. Fax +33 130173459. Numéro de la consultation: 1826t Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les visites groupées auront lieu les mercredis 21 et 28.2.2018(14:00).
Afficher plus
L'accès du chantier se fera par la rue Pasteur à Roissy-en-France. Le départ de la visite est fixée au cantonnement du chantier. Les candidats devront confirmer leur présence, par mail à servicemarches@roissypaysdefrance.fr en indiquant dans l'objet du marché: 1826t - visite.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— référé pré-contractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat),
Afficher plus
— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 026-055959 (2018-02-06)
Informations complémentaires (2018-03-08)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Création d'un golf public 18 trous - bâtiment club-house et centre d'entretien.
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de revêtements de sols 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: communauté d'agglo Roissy pays de France

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-03-08 📅
Date limite de soumission: 2018-03-19 📅
Date de publication: 2018-03-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 048-104802
Se réfère à l'avis: 2018/S 026-055959
Numéro JO-S: 48
Source: OJS 2018/S 048-104802 (2018-03-08)
Avis d'attribution de marché (2018-05-18)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Création d'un golf public 18 trous — bâtiment club-house et centre d'entretien.
Valeur totale du marché: 3230127.75 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglo Roissy Pays de Fce
Adresse postale: 6 b avenue Charles de Gaulle

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-18 📅
Date de publication: 2018-05-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 096-218086
Numéro JO-S: 96
Informations complémentaires
Charpente métallique.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Installations de chantier — terrassements — fondation — gros œuvre
Brève description: Installations de chantier — terrassements — fondation — gros œuvre.
Intitulé du lot: Charpente métallique
Informations complémentaires: Charpente métallique.
Intitulé du lot: Couverture — étanchéité
Traitement des façades
Brève description:
Menuiseries extérieures — serrurerie — métallerie.
Menuiseries intérieures — équipements de vestiaires.
Intitulé du lot: Cloisons — doublages — faux-plafonds
Brève description: Cloisons — doublages — faux-plafonds.
Intitulé du lot: Revêtements sols et murs
Brève description: Revêtements sols et murs.
Intitulé du lot: Électricité courants forts: courants faibles
Brève description: Chauffage ventilation — plomberie.
Intitulé du lot: Ascenseurs EPMR
Practice

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Valeur technique — délais — moyens dédiés à la réalisation des travaux — organisation de chantier
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Valeur technique — qualité environnementale
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Valeur technique — fourniture
Critère de qualité (pondération): 15
Pondération du prix: 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-04-27 📅
2018-04-30 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— référé contractuel prévu aux articles L .551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
Source: OJS 2018/S 096-218086 (2018-05-18)
Informations complémentaires (2018-07-03)
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglo Roissy Pays de France

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-03 📅
Date de publication: 2018-07-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 128-290950
Se réfère à l'avis: 2018/S 096-218086
Numéro JO-S: 128
Informations complémentaires
Marché n Lot n Intitulé: Traitement des façades Un marché/lot est attribué: oui V.1) Info relatives à une non-attribut Le marché/lot n'a pas été attribué V.2) Attribut V.2.1) Date de Conclus V.2.2) Info sur les offres Nbre d'offres reçues: 1 Nbre d'offres reçues de la part de PME: Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non V.2.3) Nom et adresse du titulaire Ecobat sas, L'Haye-Les-Roses, F, Code NUTS: Fr107 Le titulaire est une PME: non V.2.4) Info sur le montant du marché/du lot Estimation initiale du montant total du marché /du lot: (H.T.) Valeur totale du marché /du lot: 291 932,40 Monnaie: EUR V.2.5) Information sur la sous-traitance Sans objet Marché n Lot n Intitulé: Cloisons - doublages - faux-Plafonds Un marché/lot est attribué: oui V.1) Info relatives à une non-attribut Le marché /lot n'a pas été attribué v.2) Attribut v.2.1) Date de Conclus v.2.2) Info sur les offres Nbre d'offres reçues: 2 Nbre d'offres reçues de la part de PME: Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non V.2.3) Nom et adresse du titulaire Sertac, Palaiseau, F, Code NUTS: Fr104 Le titulaire est une PME: oui v.2.4) Info sur le montant du marché/du lot Estimation initiale du montant total du marché /du lot: (HT) Valeur totale du marché/du lot: 248 718,23 Monnaie: EUR V.2.5) Information sur la sous-traitance Sans objet Marché n Lot n Intitulé: Revêtements sols et murs Un marché /lot est attribué: oui V.1) Info relatives à une non-attribut Le marché /lot n'a pas été attribué V.2) Attribut V.2.1) Date de Conclus V.2.2) Info sur les offres Nbre d'offres reçues: 3 Nbre d'offres reçues par voie électronique: Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui v.2.3) Nom et adresse du titulaire Technopose et Bedel, Montevrain, F, Code NUTS: Fr104 Le titulaire est une PME: non Aec, La Rochette, F, Code NUTS: Fr104 Le titulaire est une PME: non V.2.4) Info sur le montant du marché/du lot Estimation initiale du montant total du marché /du lot: (HT) Valeur totale du marché/du lot: 341 124,71 Monnaie: EUR V.2.5) Information sur la sous-traitance Sans objet Marché n Lot n Intitulé: Electricité courants forts: courants faibles Un marché/lot est attribué: oui V.1) Info relatives à une non-attribut Le marché/lot n'a pas été attribué V.2) Attribut V.2.1) Date de Conclus V.2.2) Info sur les offres Nbre d'offres reçues: 5 Nbre d'offres reçues par voie électronique: Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non V.2.3) Nom et adresse du titulaire Eri sa, Fontenay sous Bois, F, Code NUTS: Fr107 Le titulaire est une PME: non V.2.4) Info sur le montant du marché /du lot Estimation initiale du montant total du marché /du lot: (HT) Valeur totale du marché /du lot: 699 000 Monnaie: EUR V.2.5) Information sur la sous-traitance Sans objet Marché n Lot n Intitulé: Chauffage ventilation - plomberie Un marché/lot est attribué: oui V.1) Info relatives à une non-attribut Le marché/lot n'a pas été attribué V.2) Attribut V.2.1) Date de Conclus V.2.2) Info sur les offres Nbre d'offres reçues: 3 Nbre d'offres reçues de la part de PME: Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non V.2.3) Nom et adresse du titulaire Charpentier, Bretigny sur Orges, F, Code NUTS: Fr104 Le titulaire est une PME: oui v.2.4) Info sur le montant du marché /du lot Estimation initiale du montant total du marché /du lot: (HT) Valeur totale du marché/du lot: 1 302 607,69 Monnaie: EUR V.2.5) Information sur la sous-traitance Sans objet
Afficher plus
Source: OJS 2018/S 128-290950 (2018-07-03)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Val-d’Oise
Fournisseurs:
Castel & Formaget Piazza Bâtiment Sarmates SPAL Société parisienne d'aluminium
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Aménagements Aménagements divers Produits artificiels Pelouse artificielle Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie