Le marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation des Arènes de l'Agora à Evry. À titre indicatif, les travaux seront exécutés à partir septembre 2018 (début de la période de préparation de chantier).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-03-23.
L'appel d'offres a été publié le 2018-01-31.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre: Cp17-130 réhabilitation des arènes de l'Agora
CP17-130 ARENES
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Le marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation des Arènes de l'Agora à Evry. À titre indicatif, les travaux seront exécutés à partir...”
Brève description
Le marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation des Arènes de l'Agora à Evry. À titre indicatif, les travaux seront exécutés à partir septembre 2018 (début de la période de préparation de chantier).
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2018/S 023-047625
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Ancienne valeur
Texte:
“Visite des lieux: la visite des lieux est obligatoire pour tout candidat souhaitant remettre une offre pour les lots 1, 6, 7 et 13. Cette visite devra faire...”
Texte
Visite des lieux: la visite des lieux est obligatoire pour tout candidat souhaitant remettre une offre pour les lots 1, 6, 7 et 13. Cette visite devra faire l'objet d'une attestation de visite signée par les parties. Il ne sera répondu à aucune question lors de cette visite.
Celles-ci devront être posées dans la rubrique «Questions-Réponses» de la plateforme www.achatpublic.com Les réponses seront mises en ligne sur cette même plateforme.
La visite est organisée au point de rendez-vous suivant: 110 place de l'Agora à 91000 Evry à l'intérieur du centre commercial près du cinéma CGR, les jours suivants: Macro lot 01: 14 février à 9:00. Lot 13: 14 février à 14:00. Lot 06: 15 février à 9:00. Lot 07: 15 février à 14:00. Aucune prise de rendez-vous n'est nécessaire.
Dans un souci d'organisation et pour éviter toute gêne de cet équipement, le nombre de personnes autorisées par candidat est limité à 4.
Un candidat qui ne remet pas avec son offre son attestation de visite sera éliminé pour cause de pli irrégulier.
Pour les autres lots aucune visite n'est organisée
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“Visite des lieux: la visite des lieux est obligatoire pour tout candidat souhaitant remettre une offre pour les lots 1, 5, 6 et 12. Cette visite devra faire...”
Texte
Visite des lieux: la visite des lieux est obligatoire pour tout candidat souhaitant remettre une offre pour les lots 1, 5, 6 et 12. Cette visite devra faire l'objet d'une attestation de visite signée par les parties. Il ne sera répondu à aucune question lors de cette visite.
Celles-Ci devront être posées dans la rubrique «Questions-Réponses» de la plateforme www.achatpublic.com Les réponses seront mises en ligne sur cette même plateforme. La visite est organisée au point de rendez-vous suivant: 110 place de l'Agora à 91000 Evry à l'intérieur du centre commercial près du cinéma CGR, les jours suivants: Macro lot 01: 14 février à 9:00. Lot 12: 14 février à 14:00. Lot 06: 15 février à 9:00. Lot 05: 15 février à 14:00. Aucune prise de rendez-vous n'est nécessaire.
Dans un souci d'organisation et pour éviter toute gêne de cet équipement, le nombre de personnes autorisées par candidat est limité à 4.
Un candidat qui ne remet pas avec son offre son attestation de visite sera éliminé pour cause de pli irrégulier.
Pour les autres lots aucune visite n'est organisée
Afficher plus
Source: OJS 2018/S 026-056092 (2018-02-05)
Informations complémentaires (2018-02-15) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
Adresse postale: 500 place des Champs-Elysées BP 62 Courcouronnes
Commune postale: Évry Cedex
Objet Champ d'application du marché
Titre: CP17-130 réhabilitation des Arènes de l'Agora
CP17-130 ARENES
Brève description:
“Le marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation des Arènes de l'Agora à Évry. À titre indicatif, les travaux seront exécutés à partir...”
Brève description
Le marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation des Arènes de l'Agora à Évry. À titre indicatif, les travaux seront exécutés à partir septembre 2018 (début de la période de préparation de chantier).
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Visite des lieux
Ancienne valeur
Texte:
“La visite est organisée les jours suivants: macro lot 01: mercredi 14 février à 9:00 rendez-vous 110 place de l'Agora à Évry (91000) à l'intérieur du centre...”
Texte
La visite est organisée les jours suivants: macro lot 01: mercredi 14 février à 9:00 rendez-vous 110 place de l'Agora à Évry (91000) à l'intérieur du centre commercial/près du cinéma CGR.
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“La visite est organisée les jours suivants: macro lot 01: mercredi 14 février à 9:00 ainsi que lundi 5 mars à 9:00 rendez-vous 110 place de l'Agora à Evry...”
Texte
La visite est organisée les jours suivants: macro lot 01: mercredi 14 février à 9:00 ainsi que lundi 5 mars à 9:00 rendez-vous 110 place de l'Agora à Evry (91000) à l'intérieur du centre commercial/près du cinéma CGR.
Afficher plus
Source: OJS 2018/S 034-073432 (2018-02-15)
Informations complémentaires (2018-02-19) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Grand Paris sud Seine-Essonne-Sénart
Objet Champ d'application du marché
Titre: Cp17-130 Réhabilitation des Arènes de l'Agora
CP17-130 Arènes
Brève description:
“Le marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation des Arènes de l'Agora à Évry. À titre indicatif, les travaux seront exécutés à partir...”
Brève description
Le marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation des Arènes de l'Agora à Évry. À titre indicatif, les travaux seront exécutés à partir septembre 2018 (début de la période de préparation de chantier)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Ancienne valeur
Texte:
“La visite est organisée les jours suivants: lot 5: 15 février (14:00), rendez-vous 110 place de l'Agora à Évry (91000) à l'intérieur du centre commercial /...”
Texte
La visite est organisée les jours suivants: lot 5: 15 février (14:00), rendez-vous 110 place de l'Agora à Évry (91000) à l'intérieur du centre commercial / Près du cinéma CGR
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“La visite est organisée les jours suivants: lot 5: 15 février (14:00) ainsi que 5 mars (14:00), rendez-vous 110 place de l'Agora à Évry (91000) à...”
Texte
La visite est organisée les jours suivants: lot 5: 15 février (14:00) ainsi que 5 mars (14:00), rendez-vous 110 place de l'Agora à Évry (91000) à l'intérieur du centre commercial / Près du cinéma CGR
“Une visite supplémentaire est prévue pour le lot 5 CVC (cf. le présent avis rectificatif et le RC modifié)”
Source: OJS 2018/S 037-080092 (2018-02-19)
Avis d'attribution de marché (2019-01-17) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Cagrand Paris Sud Seine Essonne Sénart
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Le marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation des Arènes de l'Agora. À titre indicatif, les travaux seront exécutés à partir septembre...”
Brève description
Le marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation des Arènes de l'Agora. À titre indicatif, les travaux seront exécutés à partir septembre 2018 (début de la période de préparation de chantier).
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 2785633.77 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Lot 1 installation de chantier/démolition/fondation/gros œuvre/charpente métallique/étanchéité/bardage extérieur/menuiseries extérieures/façades...”
Titre
Lot 1 installation de chantier/démolition/fondation/gros œuvre/charpente métallique/étanchéité/bardage extérieur/menuiseries extérieures/façades rideaux/métallerie/serrurerie
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de fondation📦
Lieu d'exécution: Essonne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Evry-Courcouronnes.
Description du marché:
“Installation de chantier/démolition/fondation/gros œuvre/charpente métallique/étanchéité/bardage extérieur/menuiseries extérieures/façades...”
Description du marché
Installation de chantier/démolition/fondation/gros œuvre/charpente métallique/étanchéité/bardage extérieur/menuiseries extérieures/façades rideaux/métallerie/serrurerie.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 40
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le marché prévoit la possibilité de conclure des marchés négociés pour la réalisation de prestations similaires (article 30 du décret nº 2016-360 du...”
Description des options
Le marché prévoit la possibilité de conclure des marchés négociés pour la réalisation de prestations similaires (article 30 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics).
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 3 faux plafonds/cloisons/doublages/menuiseries intérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement📦
Produits/services supplémentaires: Mise en place de plafonds suspendus📦
Site principal ou lieu d'exécution: Evry-Courcouronnes
Description du marché: Lot 3 faux plafonds/cloisons/doublages/menuiseries intérieures.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 4 revêtements de sols durs et souples/peinture/revêtements muraux
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Peintures et revêtements muraux📦
Produits/services supplémentaires: Revêtements de sol📦
Description du marché: Revêtements de sols durs et souples/peinture/revêtements muraux.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 6 électricité courants forts et faibles
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Électricité📦
Description du marché: Électricité courants forts et faibles.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 7 ascenseurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Ascenseurs📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: Ascenseurs.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 8 cuisine
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de cuisines équipées📦
Produits/services supplémentaires: Mobilier et agencement de cuisine📦
Description du marché: Cuisine.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 9 gradins et sièges
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes📦
Description du marché: Gradins et sièges.
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 10 mobilier
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Mobilier📦
Description du marché: Mobilier.
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 11 équipements scéniques
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Produits/services supplémentaires: Machines et appareils à usage spécifique📦
Produits/services supplémentaires: Équipement audiovisuel📦
Description du marché: Équipements scéniques.
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 12 désamiantage
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Description du marché: Désamiantage.
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 13 signalétique
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Panneaux d'information📦
Description du marché: Signalétique.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 023-047625
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Installation de chantier/démolition/fondation/gros œuvre/charpente métallique/étanchéité/bardage extérieur/menuiseries extérieures/façades...”
Titre
Installation de chantier/démolition/fondation/gros œuvre/charpente métallique/étanchéité/bardage extérieur/menuiseries extérieures/façades rideaux/métallerie/serrurerie
Afficher plus Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Faux plafonds/cloisons/doublages/menuiseries intérieures
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Revêtements de sols durs et souples/peinture/revêtements muraux
Date de conclusion du contrat: 2019-01-15 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Groupement GPMT technopose & Bedel
Adresse postale: 4 rue de Berlin
Commune postale: Montevrain
Code postal: 77144
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-et-Marne 🏙️
URL: http://technopose.fr🌏
Le contractant est une PME
Nom: Aec
Adresse postale: impasse Bel'Air
Commune postale: La Rochette
Code postal: 77000
URL: http://www.aec-delaplace.fr🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 417318.99 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: CVC/plomberie/protection incendie
Date de conclusion du contrat: 2019-01-10 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Schneider & Cie
Adresse postale: 3 rue Pasteur
Commune postale: Viry Châtillon
Code postal: 91170
Région: Essonne🏙️
URL: http://www.schneider-cie.fr/🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1537298.60 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Électricité courants forts et faibles
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Ascenseurs
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: L2V Ascenseurs
Adresse postale: 4,avenue des Marroniers
Commune postale: Bonneuil-sur-Marne
Code postal: 94380
Région: Val-de-Marne🏙️
URL: http://www.l2v-ascenseurs.fr/🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 64 770 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: Cuisine
Nom et adresse du contractant
Nom: SARL Cuisines Equipements
Adresse postale: 20 rue du Bel Air Lisses
Commune postale: Evry
Code postal: 91015
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 155 686 💰
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Gradins et sièges
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Mobilier
Nom et adresse du contractant
Nom: SEC Silvera
Adresse postale: 58 avenue Kléber
Commune postale: Paris
Code postal: 75116
Région: Paris🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 88976.89 💰
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Équipements scéniques
Nom et adresse du contractant
Nom: Groupement Fascen Concept Spectacle
Adresse postale: PAE Les Pins
Commune postale: Wasselonne
Code postal: 67310
Région: Bas-Rhin🏙️
URL: http://www.lagoona.fr/🌏
Nom: Lagoona Lyon SAS
Adresse postale: 14 avenue Barthélémy Thimonnier
Commune postale: Caluire-et-Cuire
Code postal: 69300
Région: Rhône🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 521583.29 💰
1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: Désamiantage
1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: Signalétique
“À noter que le lot nº 2 fait l'objet d'une consultation à part sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Chacun des marchés prend effet à compter de sa...”
À noter que le lot nº 2 fait l'objet d'une consultation à part sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Chacun des marchés prend effet à compter de sa notification et dure jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution des travaux est estimé à 22 mois. Ce délai ne comprend pas la période de préparation de 3 mois.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 76011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr📧
Fax: +33 139205487 📠
URL: http://versailles.tribunal-administratif.fr/Demarches-procedures🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les candidats évincés peuvent, une fois le contrat signé, saisir le TA d'un référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les candidats évincés peuvent, une fois le contrat signé, saisir le TA d'un référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du CJA):
— jusqu'au 31 jour suivant la publication de l'avis d'attribution,
— dans un délai de 6 mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat (en cas d'absence de publication d'un avis d'attribution). Dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution, les concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif, ainsi que les tiers, sont recevables à former un recours devant le TA en pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires (recours «Tropic» Conseil d'État «Tropic Travaux Signalisations» du 16.7.2007 et Conseil d'État, assemblée, 4.4.2014, nº 358994 Tarn-et-Garonne). Une requête contestant la validité du contrat peut être accompagnée d'une demande tendant à la suspension de son exécution (art. L. 521-1 du CJA). La suspension desdites décisions peut également être demandée devant le juge des référés du même TA (art. L. 521-1 du CJA). La requête en référé devra, pour être recevable, être assortie d'un recours au fond. La saisine du tribunal peut s'effectuer par voie dématérialisée par l'application télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 015-030367 (2019-01-17)