Construction de la nouvelle cuisine centrale de Vénissieux lot nº 2 — charpente métallique, couverture, serrurerie

Ville de Vénissieux

L'opération intègre tous les corps d'état nécessaires pour l'aménagement de la parcelle et la construction du bâtiment et des installations techniques nécessaire à son exploitation. La présente consultation ne concerne que le lot nº 2 suite à la défaillance du titulaire désigné sur ce lot lors de la précédente consultation. Ce lot concerne les prestations de charpente métallique, couverture et serrurerie. Aucune reprises d'installations n'est à prévoir, l'entreprise précédente n'étant pas encore intervenue sur ce chantier.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-02-06. L'appel d'offres a été publié le 2018-01-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-01-19 Avis de marché
2018-04-03 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-01-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: F805
Brève description:
L'opération intègre tous les corps d'état nécessaires pour l'aménagement de la parcelle et la construction du bâtiment et des installations techniques nécessaire à son exploitation. La présente consultation ne concerne que le lot nº 2 suite à la défaillance du titulaire désigné sur ce lot lors de la précédente consultation. Ce lot concerne les prestations de charpente métallique, couverture et serrurerie. Aucune reprises d'installations n'est à prévoir, l'entreprise précédente n'étant pas encore intervenue sur ce chantier.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Serrurerie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Vénissieux
Adresse postale: 5 avenue Marcel Houel, BP 24
Code postal: 69631
Commune postale: Vénissieux Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-venissieux.fr/ 🌏
Courrier électronique: servicemarches@ville-venissieux.fr 📧
Téléphone: +33 72214444 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_kl8odpT06D 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_kl8odpT06D 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-19 📅
Date limite de soumission: 2018-02-06 📅
Date de publication: 2018-01-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 014-027861
Numéro JO-S: 14
Informations complémentaires
Développement durable les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit: — les prestataires doivent respecter la charte «Chantier propre à faibles nuisances». Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 350 000 EUR 💰
Brève description:
L'opération intègre tous les corps d'état nécessaires pour l'aménagement de la parcelle et la construction du bâtiment et des installations techniques nécessaire à son exploitation. La présente consultation ne concerne que le lot nº 2 suite à la défaillance du titulaire désigné sur ce lot lors de la précédente consultation.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: 350 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 4 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 7 avenue Jean Moulin, 69200 Vénissieux

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
La lettre de candidature et la déclaration du candidat propre à la ville de Vénissieux ou document strictement équivalent
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles — preuve d'assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
— liste des principales prestations similaires exécutées sur des opérations comparables datant de moins de 5 ans (avec indication des coûts d'opération, de la date d'exécution et des maîtres d'ouvrage),
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacun des 3 dernières années,
— en cas de groupement, présentation claire de l'équipe sur une page format A4 (support libre).

Procédure
Procédure accélérée:
En application de l'article 67-iii du décret précité, il sera fait application d'une réduction du délai de publicité pour urgence simple applicable à cette consultation en raison de la défaillance de l'entreprise titulaire (liquidation judiciaire) et des coûts financiers et désordres occasionnés par le retard de chantier en découlant (travaux provisoires rendus nécessaires par l'exécution tardive du lot 2 et autres conséquences financières et organisationnelles dues au décalage du planning).
Afficher plus
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-02-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: Vénissieux.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_kl8odpT06D 🌏

Référence
Informations complémentaires
Développement durable les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit:
— les prestataires doivent respecter la charte «Chantier propre à faibles nuisances». Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue du Guesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 78141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 78141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 184 rue Du Guesclin
Source: OJS 2018/S 014-027861 (2018-01-19)
Avis d'attribution de marché (2018-04-03)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'Opération intègre tous les corps d'état nécessaires pour l'aménagement de la parcelle et la construction du bâtiment et des installations techniques nécessaire à son exploitation. La présente consultation ne concerne que le lot nº 2 suite à la défaillance du titulaire désigné sur ce lot lors de la précédente consultation. Ce lot concerne les prestations de charpente métallique, couverture et serrurerie. Aucune reprises d'installations n'est à prévoir, l'entreprise précédente n'étant pas encore intervenue sur ce chantier.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 268549.79 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-04-03 📅
Date de publication: 2018-04-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 066-146202
Se réfère à l'avis: 2018/S 014-027861
Numéro JO-S: 66

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 7 avenue Jean Moulin 69200 Vénissieux

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-03-21 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— modalités de consultation du marché (consultable sur RDV auprès du service de la Commande publique du lundi au vendredi entre 9:00 et 12:00 puis entre 13:30 et 17:00)
— voies et délais de recours (référé contractuel de l'article R 551-7 du CJA dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis, sauf si référé pré contractuel déjà exercé, recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis).
Afficher plus
Source: OJS 2018/S 066-146202 (2018-04-03)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de couverture et travaux... Travaux de charpente et de couverture et...