Commune de Nice — piétonnisation de la rue Raoul Bosio entre le carrefour Saint-François de Paule et le quai des États-Unis

Métropole Nice Côte d'Azur

Marché à procédure adaptée — article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
La consultation a pour objet: requalification et piétonnisation de la rue Raoul Bosio entre le carrefour Saint-François de Paule et le quai des États-Unis.
Les travaux comprennent:
— la mise en place de nouveaux revêtements en pierre naturelle,
— la mise en place de nouveaux mobiliers,
— la création d'un contrôle d'accès,
— le renouvellement et renforcement de canalisations d'eau,
— des travaux de création de réseaux secs (DSI) et humides (eaux pluviales).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-11-08. L'appel d'offres a été publié le 2018-10-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Métropole Nice Côte d'Azur

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Alpes-Maritimes

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-10-12	Avis de marché
2019-07-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-10-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: NCA-18-0557
Brève description:

Marché à procédure adaptée — article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. La consultation a pour objet: requalification et piétonnisation de la rue Raoul Bosio entre le carrefour Saint-François de Paule et le quai des États-Unis. Les travaux comprennent: — la mise en place de nouveaux revêtements en pierre naturelle, — la mise en place de nouveaux mobiliers, — la création d'un contrôle d'accès, — le renouvellement et renforcement de canalisations d'eau, — des travaux de création de réseaux secs (DSI) et humides (eaux pluviales).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole Nice Côte d'Azur
Adresse postale: 5 rue de l'Hôtel de Ville
Code postal: 06364
Commune postale: Nice Cedex 4
Contact
Adresse Internet: http://www.e-marches06.fr 🌏
Courrier électronique: dao@nicecotedazur.org 📧
Téléphone: +33 497134470 📞
URL des documents: http://www.e-marches06.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.e-marches06.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-12 📅
Date limite de soumission: 2018-11-08 📅
Date de publication: 2018-10-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 199-449928
Numéro JO-S: 199
Informations complémentaires
Information donnée à titre indicatif.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marché à procédure adaptée — article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

La consultation a pour objet: requalification et piétonnisation de la rue Raoul Bosio entre le carrefour Saint-François de Paule et le quai des États-Unis.

Les travaux comprennent:

— la mise en place de nouveaux revêtements en pierre naturelle,

— la mise en place de nouveaux mobiliers,

— la création d'un contrôle d'accès,

— le renouvellement et renforcement de canalisations d'eau,

— des travaux de création de réseaux secs (DSI) et humides (eaux pluviales).

Le présent marché ne fait pas l'objet d'un fractionnement en tranches ou bons de commande.

Le présent marché est passé en groupement de commandes.

Installation de chantier:

— métropole Nice Côte d'Azur: 69 %,

— régie eau d'Azur: 31 %.

La ventilation des montants restants se fera en fonction des travaux réellement réalisés.

Le délai d'exécution est fixé à 5 mois. Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur qui prescrira de commencer les prestations. Le marché ne sera pas reconduit.

Durée de l'accord: 5 mois
Description des options:

Des modifications des marchés en cours d'exécution (article 139 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016), et/ou des marchés complémentaires (article 30 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016) pourront être conclus, dans le respect des seuils de mise en concurrence visés à l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Territoire de la métropole Nice Côte d'Azur

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Cf. article 5.1.1 du règlement de consultation.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-11-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Informations complémentaires: Information donnée à titre indicatif.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: rea
Pays: Alpes-Maritimes 🏙️
Contact
URL des documents: http://www.e-marches06.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Uniquement par la plate-forme

Référence
Informations complémentaires

A) Négociation

Le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les soumissionnaires dont les offres, à l'issue d'un premier classement, ont été jugées les meilleures.

B) Conditions de remise des plis: cf. article 7 du règlement de consultation

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 bd Franck Pilatte — BP 4179
Commune postale: Nice Cedex 4
Code postal: 06359
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 492041313 📞
Courrier électronique: dao@nicecotedazur.org 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Nous vous informons que vous pouvez introduire un référé précontractuel conformément aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative dans un délai de 7 jours à compter de l'envoi du courrier d'information au(x) candidat(s) non retenus(s) avant la conclusion du contrat. Vous disposez également d'un délai de recours pour excès de pouvoir, dans les 2 mois à compter de la réception du courrier d'information au(x) candidat(s) non retenus(s) conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pouvant être assorti d'un référé suspension prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Vous pouvez enfin exercer un recours contre la validité du contrat dans les 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. L'instance chargée des procédures de recours est le tribunal administratif de Nice.

Source: OJS 2018/S 199-449928 (2018-10-12)

Avis d'attribution de marché (2019-07-08)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché ne fait pas l'objet d'un fractionnement en tranches ou bons de commande. Le présent marché est passé en groupement de commandes. Installation de chantier: — métropole Nice Côte d'Azur: 69 %, — régie Eau d'Azur: 31 %. Le délai d'exécution est fixé à 5 mois. Le marché ne sera pas reconduit.

Valeur totale du marché: 307780.75 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-08 📅
Date de publication: 2019-07-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 131-321099
Se réfère à l'avis: 2018/S 199-449928
Numéro JO-S: 131

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché ne fait pas l'objet d'un fractionnement en tranches ou bons de commande. Le présent marché est passé en groupement de commandes.

— régie Eau d'Azur: 31 %.

Le délai d'exécution est fixé à 5 mois. Le marché ne sera pas reconduit.

Description des options:

— des modifications des marchés en cours d'exécution (article 139 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016), et/ou des marchés complémentaires (article 30 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016) pourront être conclus, dans le respect des seuils de mise en concurrence visés à l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Territoire de la métropole Nice Côte d'Azur.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30 %
Prix (pondération): 70 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-07-05 📅
Nom: FTPM (mandataire)
Adresse postale: Route des Croves
Commune postale: Drap
Code postal: 06340
Pays: France 🇫🇷
Alpes-Maritimes 🏙️
Nom: Nardelli TP (cotraitant)
Adresse postale: Plan de Rimont
Nom: SB Malet (cotraitant)
Adresse postale: quartier Broye, CS 30021
Commune postale: Mayreuil
Code postal: 13590
Valeur totale du marché: 307780.75 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Rea

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Commune postale: Nice Cedex 41
Code postal: 06050
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Greffe du tribunal administratif de Nice
Commune postale: Nice Cedex 1
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 131-321099 (2019-07-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)