La présente consultation concerne la pose d'un réseau de collecte des eaux usées chemin du Beau Séjour et la pose d'un réseau de transport des eaux usées rue Anne et Albert Prouvost.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-01-07.
L'appel d'offres a été publié le 2018-11-28.
Objet Champ d'application du marché
Titre: Bondues — travaux d'extension de la collecte des eaux usées
2018-DEA071
Produits/services: Travaux d'assainissement📦
Brève description:
“La présente consultation concerne la pose d'un réseau de collecte des eaux usées chemin du Beau Séjour et la pose d'un réseau de transport des eaux usées...”
Brève description
La présente consultation concerne la pose d'un réseau de collecte des eaux usées chemin du Beau Séjour et la pose d'un réseau de transport des eaux usées rue Anne et Albert Prouvost.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'égouts📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“Bondues rues Jean Baptiste Lebas, Anne et Albert Prouvost et chemin du Beau Séjour”
Description du marché:
“La présente consultation concerne la pose d'un réseau de collecte des eaux usées chemin du Beau Séjour et la pose d'un réseau de transport des eaux usées...”
Description du marché
La présente consultation concerne la pose d'un réseau de collecte des eaux usées chemin du Beau Séjour et la pose d'un réseau de transport des eaux usées rue Anne et Albert Prouvost.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“La valeur technique, sera analysée au regard du cadre du mémoire (SOPAQ, SOPAE et SOSED)”
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 4
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— formulaire MPS rempli et complété à l'aide du nº SIRET,
— lettre de candidature ou DC1,
— déclaration sur l'honneur visée à l'article 48-i du décret...”
Liste et brève description des conditions
— formulaire MPS rempli et complété à l'aide du nº SIRET,
— lettre de candidature ou DC1,
— déclaration sur l'honneur visée à l'article 48-i du décret relatif aux marchés publics.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années,
— parmi cette liste il est demandé au moins 3 chantiers de pose de collecteurs d'un montant...”
Liste et brève description des critères de sélection
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années,
— parmi cette liste il est demandé au moins 3 chantiers de pose de collecteurs d'un montant supérieur à 500 000 EUR HT.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-01-07
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-01-07
13:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Bâtiment de la Métropole Européenne de Lille
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“Seulement le représentant du pouvoir adjudicateur et les services gestionnaires du marché”
“Cette procédure fait partie du dispositif «Marché public simplifié» (MPS) qui permet de faciliter l'accès des entreprises aux marchés publics en réduisant...”
Cette procédure fait partie du dispositif «Marché public simplifié» (MPS) qui permet de faciliter l'accès des entreprises aux marchés publics en réduisant le nombre d'informations qui leur est demandé, et en particulier les informations administratives déjà détenues par les administrations de l'État. Dans ce cadre, les offres doivent être exclusivement déposées par voie électronique sur le profil d'acheteur de la MEL (https://marchespublics596280.fr).
Pour les entreprises dotées d'un nº SIRET, le pli doit être déposé par l'outil MPS. Il n'est pas exigé de signature électronique à la remise des offres. Seul le candidat retenu sera tenu de signer le marché: soit sur un document rematérialisé au format papier, soit avec son certificat de signature électronique si la MEL le lui propose. le délai d'exécution des travaux est de 4 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations.
Le délai d'exécution des travaux comprend la période de préparation d'une durée d'un mois.
L'entreprise ou le groupement qui se verra attribuer le marché devra réaliser une action d'insertion, dans les conditions prévues au marché, qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières (un nombre minimum de 420 h d'insertion par l'emploi) la valeur technique, sera analysée à hauteur de 60 %, au regard du cadre du mémoire (SOPAQ, SOPAE et SOSED — annexe 1 du règlement de consultation) remis par le soumissionnaire et selon les sous critères suivants:
— la pertinence des moyens, gestion et méthodologie d'exécution du chantier sur 20 points,
— la pertinence des fournitures sur 20 points,
— la pertinence du plan d'autocontrôle sur 5 points,
— la pertinence de la démarché Qualité — sécurité,
— environnement sur 15 points.
Délibération 18c0413 du 15.6.2018 budget annexe assainissement le marché est conclu à prix unitaires et révisables.
Possibilité d'une avance forfaitaire de 5 % après avoir constitué une garantie à 1 demande.
Une retenue de garantie de 5 % est prélevée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Fax: +33 320631347 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Fax: +33 320631347 📠
Source: OJS 2018/S 232-529335 (2018-11-28)