Aménagement de la rue d'Angleterre entre l'avenue Thiers et la place Saetone (comprise

Métropole Nice Côte d'Azur

Marché à procédure adaptée — article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics
Les travaux consistent à harmoniser le traitement de la rue d'Angleterre avec le quartier notamment la rue de Suisse et la rue d'Italie récemment aménagée. Le projet vise à semi-pietonniser la rue et à faciliter le déplacement piéton: les trottoirs seront élargis, les terrasses des commerçants vont être retraitées. En effet les terrasses allouées aux restaurateurs sont des anciennes places de stationnement. Le projet prévoit d'inclure ces anciennes places de stationnement dans la nouvelle largeur du trottoir et de les améliorer. La place Saetone va jouer un rôle d'appel visuel depuis l'avenue Thiers.
Plusieurs arbres seront plantés pour qu'elle retrouve un statut de place attractive.
Lieu d'exécution: territoire de la métropole Nice Côte d'Azur.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-11-08. L'appel d'offres a été publié le 2018-10-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• FTPM (cotraitant)
• Nardelli TP (mandataire)

Qui ?

• Métropole Nice Côte d'Azur

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Alpes-Maritimes

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-10-08	Avis de marché
2019-03-21	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-10-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: NCA-18-0442
Brève description:

Marché à procédure adaptée — article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics Les travaux consistent à harmoniser le traitement de la rue d'Angleterre avec le quartier notamment la rue de Suisse et la rue d'Italie récemment aménagée. Le projet vise à semi-pietonniser la rue et à faciliter le déplacement piéton: les trottoirs seront élargis, les terrasses des commerçants vont être retraitées. En effet les terrasses allouées aux restaurateurs sont des anciennes places de stationnement. Le projet prévoit d'inclure ces anciennes places de stationnement dans la nouvelle largeur du trottoir et de les améliorer. La place Saetone va jouer un rôle d'appel visuel depuis l'avenue Thiers. Plusieurs arbres seront plantés pour qu'elle retrouve un statut de place attractive. Lieu d'exécution: territoire de la métropole Nice Côte d'Azur.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole Nice Côte d'Azur
Adresse postale: 5 rue de l'Hôtel de Ville
Code postal: 06364
Commune postale: Nice Cedex 4
Contact
Adresse Internet: http://www.e-marches06.fr 🌏
Courrier électronique: dao@nicecotedazur.org 📧
Téléphone: +33 489981000 📞
URL des documents: http://www.e-marches06.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.e-marches06.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-08 📅
Date limite de soumission: 2018-11-08 📅
Date de publication: 2018-10-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 196-442439
Numéro JO-S: 196
Informations complémentaires
Information donnée à titre indicatif

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marché à procédure adaptée — article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics

Les travaux consistent à harmoniser le traitement de la rue d'Angleterre avec le quartier notamment la rue de Suisse et la rue d'Italie récemment aménagée. Le projet vise à semi-pietonniser la rue et à faciliter le déplacement piéton: les trottoirs seront élargis, les terrasses des commerçants vont être retraitées. En effet les terrasses allouées aux restaurateurs sont des anciennes places de stationnement. Le projet prévoit d'inclure ces anciennes places de stationnement dans la nouvelle largeur du trottoir et de les améliorer. La place Saetone va jouer un rôle d'appel visuel depuis l'avenue Thiers.

Plusieurs arbres seront plantés pour qu'elle retrouve un statut de place attractive.

Lieu d'exécution: territoire de la métropole Nice Côte d'Azur.

Le présent marché ne fait pas l'objet d'un fractionnement en tranches ou bons de commande.

Le marché est passé en groupement de commandes.

Le coordonnateur du groupement est la Métropole Nice Cote d'azur.

La répartition financière est la suivante:

MNCA: 92,75 % (y compris installation de chantier)

REA: 7,25 % (y compris installation de chantier)

Le délai d'exécution est fixé à 10 mois.

Le marché ne sera pas reconduit.

Durée de l'accord: 10 mois
Description des options:

Des modifications des marchés en cours d'exécution (article 139 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016), et/ou des marchés complémentaires (article 30 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016) pourront être conclus, dans le respect des seuils de mise en concurrence visés à l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Territoire de la métropole Nice Côte d'Azur

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Cf article 5.1.1 du règlement de consultation.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance marché du 23.7.2015 en incluant dans le cahier des charges de ce marché une clause obligatoire d'insertion.

L'entreprise attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permet l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Il s'agira de leur réserver, pendant la durée d'exécution le volume de travail suivant: 350 h.

Cf. article 10 du CCAP.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-11-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Informations complémentaires: Information donnée à titre indicatif

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: http://www.e-marches06.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Uniquement par la plate-forme à:
Commune postale: Nice
Pays: Alpes-Maritimes 🏙️

Référence
Informations complémentaires

A) négociation: le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les soumissionnaires dont les offres, à l'issue d'un 1

B) Cf. article 7 des conditions de remise des plis.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 bd Franck Pilatte, B.P. 4179
Commune postale: Nice Cedex 4
Code postal: 06359
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 492041313 📞
Courrier électronique: dao@nicecotedazur.org 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Nous vous informons que:

— vous pouvez introduire un référé précontractuel conformément aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative dans un délai de 7 jours à compter de l'envoi du courrier d'information au(x) candidat(s) non retenus(s) avant la conclusion du contrat,

— vous disposez également d'un délai de recours pour excès de pouvoir, dans les 2 mois à compter de la réception du courrier d'information au(x) candidat(s) non retenus(s) conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pouvant être assorti d'un référé suspension prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

— vous pouvez enfin exercer un recours contre la validité du contrat dans les 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. L'Instance chargée des procédures de recours est le tribunal administratif de Nice.

Source: OJS 2018/S 196-442439 (2018-10-08)

Avis d'attribution de marché (2019-03-21)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux consistent à harmoniser le traitement de la rue d'Angleterre avec le quartier notamment la rue de Suisse et la rue d'Italie récemment aménagée. Le projet vise à semi-piétonniser la rue et à faciliter le déplacement piéton: les trottoirs seront élargis, les terrasses des commerçants vont être retraitées. En effet les terrasses allouées aux restaurateurs sont des anciennes places de stationnement. Le projet prévoit d'inclure ces anciennes places de stationnement dans la nouvelle largeur du trottoir et de les améliorer. La place Saetone va jouer un rôle d'appel visuel depuis l'avenue Thiers. Plusieurs arbres seront plantés pour qu'elle retrouve un statut de place attractive.

Valeur totale du marché: 747881.55 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-03-21 📅
Date de publication: 2019-03-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 060-137970
Se réfère à l'avis: 2018/S 196-442439
Numéro JO-S: 60

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le marché est passé en groupement de commandes. Le coordonnateur du groupement est la Métropole Nice Côte d'Azur Le délai d'exécution est fixé à 10 mois. Le marché ne sera pas reconduit.

Description des options:

— des modifications des marchés en cours d'exécution (article 139 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016), et/ou des marchés complémentaires (article 30 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016) pourront être conclus, dans le respect des seuils de mise en concurrence visés à l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30 %
Prix (pondération): 70 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-03-19 📅
Nom: Nardelli TP (mandataire)
Adresse postale: Plan de Rimont
Commune postale: Drap
Code postal: 06340
Pays: France 🇫🇷
Alpes-Maritimes 🏙️
Nom: FTPM (cotraitant)
Adresse postale: route de Croves
Valeur totale du marché: 747881.55 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 18 av des Fleurs — CS 61039
Commune postale: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Possibilité d'introduire un recours de plein contentieux et un recours pour excès de pouvoir, contre les décisions faisant grief dans les 2 mois à compter de leur publication ou leur notification conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ces 2 recours pouvant être assortis d'un référé suspension prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Possibilité d'exercer un recours contre la validité du contrat conclu le 19.3.2019 dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis d'attribution valant publicité de la décision de signer. L'instance chargée des procédures de recours est le tribunal administratif de Nice. Vous pourrez consulter ce contrat à la Direction des marchés et appel d'offres 45 rue Gioffredo, 06364 Nice Cedex 04 — 4

Source: OJS 2019/S 060-137970 (2019-03-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)