Vernou-sur-Brenne rue de Quincampoix construction de 57 logements en 2 tranches et réalisation des travaux de viabilisation correspondants

Touraine logement ESH

Construction de 57 logements en 2 tranches (dont une 1 tranche ferme de 24 logements (ilôts 1 à 4) et une 2 tranche conditionnelle de 33 logements (ilôts 5 à 8) et réalisation en 2 phases des travaux de viabilisation correspondants (Phase 1: travaux préparatoires — en même temps que la tranche ferme — accès indépendant possible et Phase 2: travaux de finition — après achèvement tranche conditionnelle). voir article VI.3) informations complémentaires.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-01-19. L'appel d'offres a été publié le 2017-12-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-12-11 Avis de marché
2018-07-13 Avis d'attribution de marché
2018-10-03 Avis d'attribution de marché
2019-11-12 Avis d'attribution de marché
2020-06-26 Avis d'attribution de marché
2020-10-05 Avis d'attribution de marché
2020-12-01 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-12-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
Construction de 57 logements en 2 tranches (dont une 1 Surface de plancher: 5 436 m². Date prévisible de démarrage des travaux: avril 2018.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Indre-et-Loire 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Touraine logement ESH
Adresse postale: 14 rue du Président-Merville — BP 50815
Code postal: 37008
Commune postale: Tours Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.touraine-logement.fr 🌏
Courrier électronique: servicetechnique@touraine-logement.fr 📧
URL des documents: http://www.touraine-logement.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-12-11 📅
Date limite de soumission: 2018-01-19 📅
Date de publication: 2017-12-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 240-497535
Numéro JO-S: 240
Informations complémentaires
Détail des îlots: Îlot 1: 5 logements individuels accession libre. Îlot 2: 6 logements individuels en location-accession. Îlot 3: 6 logements individuels accession libre. Îlot 4: 7 logements individuels en location-accession et en accession libre. Îlot 5: 7 logements individuels en location-accession et en accession libre. Îlot 6: 11 logements intermédiaires locatifs. Îlot 7: 6 logements locatifs collectifs R + 2 (réhabilitation) et 4 logements individuels en accession libre (neuf). Îlot 8: 5 logements individuels en accession libre (réhabilitation et neufs). Conditions d’envoi ou de remise des candidatures: Les candidatures ne pourront pas être transmises par voie électronique. Les candidatures seront transmises sous pli cacheté dans lequel sera intégrée la candidature avec les pièces exigées. Le pli devra parvenir avant la date et l’heure limites de réception et ce à l’adresse suivante: Touraine logement ESH 14 rue du Président Merville — BP 50815 — 37008 Tours Cedex 1. Le pli devra clairement indiquer «Ne pas ouvrir avant l’ouverture des plis» «Candidature travaux Vernou-sur-Brenne — Rue de Quincampoix». Le pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par courrier, par pli recommandé avec avis de réception postal. Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée ne sera pas retenu. Il ne sera pas ouvert.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction de 57 logements en 2 tranches (dont une 1
Surface de plancher: 5 436 m².
Date prévisible de démarrage des travaux: avril 2018.
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 3
Intitulé du lot: Maçonnerie — Gros oeuvre constructions neuves
Numéro du lot: 1
Brève description:
Travaux concernant les 2 tranches, voir article VI.3) informations complémentaires (détail des ilôts).
Durée de l'accord: 28 mois
Intitulé du lot: Enduits de façades
Numéro du lot: 2
Brève description:
Travaux concernant les 2 tranches voir article VI.3) informations complémentaires (détail des ilôts).
Intitulé du lot: Taille de pierre/ravalements des bâtiments existants
Numéro du lot: 3
Brève description:
Travaux concernant les bâtiments existants à réaliser sur les ilôts 7 et 8. Voir article VI.3) informations complémentaires (détail des ilôts).
Intitulé du lot: Charpente et bardage bois
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Couverture ardoises et zinc
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Bac acier — Étanchéité élastomère
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures bois
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Plâtrerie — Isolation — Cloisonnement
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Revêtements de sols
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Plomberie sanitaires — Chauffage — Ventilation
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Aménagements extérieurs — Clôtures — Espaces verts liés aux bâtiments
Numéro du lot: 15
Brève description:
Travaux liés aux bâtiments, voir article VI.3) informations complémentaires (détail des ilôts).
Intitulé du lot: Vrd
Numéro du lot: 16
Brève description:
Travaux de viabilisation nécessaires à la desserte de 57 logements (phase 1: travaux préparatoires et phase 2: travaux de finition —après achèvement des bâtiments).
Intitulé du lot: Éclairage public
Numéro du lot: 17
Brève description:
Travaux d'éclairage public destinés à 57 logements (phase 1: travaux préparatoires et phase 2: travaux de finition — après achèvement des bâtiments).
Intitulé du lot: Espaces verts — Clôtures liés aux travaux généraux
Numéro du lot: 18
Brève description:
Travaux destinés à 57 logements (phase 1: travaux préparatoires et phase 2: travaux de finition — après achèvement des bâtiments).
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Vernou-sur-Brenne (37210) rue de Quincampoix

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les entreprises peuvent se porter candidat individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou conjoint.
Un même candidat ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Il est interdit aux candidats de présenter, pour le marché, plusieurs offres en agissant à la fois:
1º en qualité de candidats individuels et de membre d’un groupement;
2º en qualité de membres de plusieurs groupements.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est le groupement solidaire.
Le mandataire du groupement, conjoint ou solidaire, devra obligatoirement être solidaire du groupement vis-à-vis de le pouvoir adjudicateur. Ainsi que le prévoit l’article 45 de l’ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015, il devra avoir la capacité juridique, technique et financière d’assurer l’exécution du marché en cas de défaillance d’un des membres du groupement et disposer des assurances professionnelles correspondantes.
Afficher plus
Les membres du groupement d’entreprises sont invités à signés entre eux une convention de co-traitance.
Situation économique et financière:
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes comprenant:
— DC1: une lettre de candidature (disponible sur: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) dûment complétée et signée par le candidat ou, le cas échéant par le groupement en y joignant les habilitations nécessaires pour représenter les candidats membres (mandataire + co-traitants), ainsi que les sous-traitants proposés,
Afficher plus
— DC2: une déclaration du candidat (disponible sur: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) dûment complétée et signée par le candidat accompagnée des justificatifs correspondants,
— une attestation sur l’honneur d’absence d’interdiction générales et facultatives de soumissionner en application des articles 45 et 48 de l’ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 dûment signée,
— le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet. Toute candidature qui ne respecterait les conditions minimales de participation sera rejetée,
— un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de l’entreprise pour l’année en cours,
— si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces ci-dessus relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du marché.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
En plus de ci-dessus:
— le candidat devra fournir les pièces nécessaires à l’évaluation de son expérience, ses capacités professionnelles, techniques et financières (certificats de qualifications professionnelles Qualibat ou équivalent, références de travaux équivalents au cours des 3 dernières années ..., moyens humains et matériel dont il dispose).
Afficher plus
Le candidat pourra prouver ses capacités par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l’ouvrage s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des renseignements demandés relatifs à ses capacités. À titre exceptionnel, le maître d’ouvrage pourra imposer la production d’originaux, de copies certifiées conformes ou traductions certifiées.
Afficher plus
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
L’exécution du marché comportera une action d’insertion par l’activité économique.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:30
Date d'envoi des invitations: 2018-01-29 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société anonyme d'HLM soumise aux dispositions de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics
Contact
Point de contact: Isabelle Fournier
Adresse Internet: www.touraine-logement.fr 🌏
URL des documents: www.touraine-logement.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Détail des îlots:
Îlot 1: 5 logements individuels accession libre.
Îlot 2: 6 logements individuels en location-accession.
Îlot 3: 6 logements individuels accession libre.
Îlot 4: 7 logements individuels en location-accession et en accession libre.
Îlot 5: 7 logements individuels en location-accession et en accession libre.
Îlot 6: 11 logements intermédiaires locatifs.
Îlot 7: 6 logements locatifs collectifs R + 2 (réhabilitation) et 4 logements individuels en accession libre (neuf).
Îlot 8: 5 logements individuels en accession libre (réhabilitation et neufs).
Conditions d’envoi ou de remise des candidatures:
Les candidatures ne pourront pas être transmises par voie électronique.
Les candidatures seront transmises sous pli cacheté dans lequel sera intégrée la candidature avec les pièces exigées.
Le pli devra parvenir avant la date et l’heure limites de réception et ce à l’adresse suivante: Touraine logement ESH 14 rue du Président Merville — BP 50815 — 37008 Tours Cedex 1.
Le pli devra clairement indiquer «Ne pas ouvrir avant l’ouverture des plis» «Candidature travaux Vernou-sur-Brenne — Rue de Quincampoix».
Le pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par courrier, par pli recommandé avec avis de réception postal.
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée ne sera pas retenu. Il ne sera pas ouvert.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 2 place Jean Jaurès
Commune postale: Tours
Code postal: 37000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance
Source: OJS 2017/S 240-497535 (2017-12-11)
Avis d'attribution de marché (2018-07-13)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction de 57 logements en deux tranches (dont une 1 Informations complémentaires surface de plancher: 5 436 m
Valeur totale du marché: 531 533 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Touraine Logement ESH
Adresse postale: 14 rue du président-Merville — BP 50815

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-13 📅
Date de publication: 2018-07-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 135-307338
Se réfère à l'avis: 2017/S 240-497535
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires
Détail des îlots: — îlot 1 : 5 logts individuels accession libre, — îlot 2 : 6 logts individuels en location-accession, — îlot 3 : 6 logts individuels accession libre, — îlot 4 : 7 logts individuels en location-accession et en accession libre, — îlot 5 : 7 logts individuels en location-accession et en accession libre, — îlot 6 : 11 logts intermédiaires locatifs, — îlot 7 : 6 logts locatifs collectifs R + 2 (réhabilitation) et 4 logts individuels en accession libre (neuf), — îlot 8 : 5 logts individuels en accession libre (réhabilitation et neufs).
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction de 57 logements en deux tranches (dont une 1
Informations complémentaires surface de plancher: 5 436 m
Travaux de viabilisation nécessaires à la desserte de 57 logements (phase 1: travaux préparatoires et phase 2: travaux de finition — après achèvement des bâtiments).
Description des options:
Modification des couches d'enrobés en remplaçant: 10 cm de GB + 6 cm de BBSG par 9 cm de Valorcol + 5 cm de BBSG.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Vernou-sur-Brenne (37210), rue de Quincampoix

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Délais d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Détail cohérence du devis
Prix (pondération): 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-06-19 📅
Nom: Colas centre ouest
Adresse postale: 2 rue de la Plaine
Commune postale: Mettray
Code postal: 37390
Pays: France 🇫🇷
Indre-et-Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 531 533 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société anonyme d'HLM soumise aux dispositions de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics.

Référence
Informations complémentaires
— îlot 1 : 5 logts individuels accession libre,
— îlot 2 : 6 logts individuels en location-accession,
— îlot 3 : 6 logts individuels accession libre,
— îlot 4 : 7 logts individuels en location-accession et en accession libre,
— îlot 5 : 7 logts individuels en location-accession et en accession libre,
— îlot 6 : 11 logts intermédiaires locatifs,
— îlot 7 : 6 logts locatifs collectifs R + 2 (réhabilitation) et 4 logts individuels en accession libre (neuf),
— îlot 8 : 5 logts individuels en accession libre (réhabilitation et neufs).
Source: OJS 2018/S 135-307338 (2018-07-13)
Avis d'attribution de marché (2018-10-03)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 6234699.55 EUR 💰

Pouvoir adjudicateur
Identité
Commune postale: Tours Cedex 1

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-03 📅
Date de publication: 2018-10-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 193-435591
Numéro JO-S: 193

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Maçonnerie — gros œuvre constructions neuves
Brève description:
Travaux concernant les deux tranches.
Travaux concernant les 2 tranches.
Travaux concernant les bâtiments existants à réaliser sur les îlots 7 et 8.
Intitulé du lot: Bac acier — étanchéité élastomère
Brève description: Travaux concernant les 2 tranches. Montant incluant variante entreprise.
Intitulé du lot: Plâtrerie — isolation — cloisonnement
Plomberie sanitaires — chauffage — ventilation

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
délai d'exécution
Prix (pondération): 70

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-09-10 📅
Nom: Maçonnerie berneux
Adresse postale: ZI rue de la Ferronnerie
Commune postale: Nazelles-Négron
Code postal: 37530
Valeur totale du marché: 2 200 000 EUR 💰
Nom: Saeei
Adresse postale: rue de l'Averne
Commune postale: Chemillé-sur-Dême
Code postal: 37370
Pays: Centre — Val de Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 237396.20 EUR 💰
Nom: Hory Chauvelin
Adresse postale: BP 53
Commune postale: Avoine
Code postal: 37420
Valeur totale du marché: 169858.28 EUR 💰
Nom: SARL JM Millet
Adresse postale: 26 rue des Minimes
Commune postale: Champigny-sur-Veude
Code postal: 37120
Valeur totale du marché: 307540.37 EUR 💰
Nom: Crete
Adresse postale: 63 avenue du Danemark
Commune postale: Tours
Code postal: 37100
Valeur totale du marché: 312569.32 EUR 💰
Nom: SARL Modern'etanche
Adresse postale: ZI Les Gaudières
Valeur totale du marché: 125502.58 EUR 💰
Nom: Mickaël Moreau
Adresse postale: 1 rue Denis Papin — ZA de la Loge
Commune postale: Azay-le-Rideau
Code postal: 37190
Valeur totale du marché: 470 000 EUR 💰
Nom: Menuiserie 2000
Adresse postale: ZA du Prieuré
Commune postale: Pocé-sur-Cisse
Valeur totale du marché: 229090.48 EUR 💰
Nom: SN Mounier
Adresse postale: La Fontaine — RD 910
Commune postale: Monnaie
Code postal: 37380
Valeur totale du marché: 125 000 EUR 💰
Nom: Domingues
Adresse postale: 8 rue Abel Gody
Commune postale: Amboise
Code postal: 37400
Valeur totale du marché: 518050.20 EUR 💰
Nom: Alexis Brazilier
Adresse postale: ZI La Boitardière — 264 rue de la Musse
Commune postale: Charge
Valeur totale du marché: 278 000 EUR 💰
Nom: Groupement Point Bleu/Rocher — entreprise Point Bleu, mandataire
Adresse postale: 42 bis chemin de la Rue
Commune postale: Chanceaux-sur-Choisille
Nom: Frédéric Rocher
Adresse postale: 27 rue des Petites Cours
Commune postale: Joué-lès-Tours
Code postal: 37300
Valeur totale du marché: 263941.79 EUR 💰
Nom: Babarit éco-énergies
Adresse postale: rue Louise de la Vallière
Commune postale: Saint-Pierre-des-Corps
Code postal: 37700
Valeur totale du marché: 627 259 EUR 💰
Nom: Segec
Adresse postale: ZA La Justice — avenue de l'Europe
Commune postale: Noyant-de-Touraine
Valeur totale du marché: 370491.03 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
3
4

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: isabelle Fournier

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 29 avenue de la Porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 193-435591 (2018-10-03)
Avis d'attribution de marché (2019-11-12)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 65 600 EUR 💰

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-11-12 📅
Date de publication: 2019-11-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 220-538943
Numéro JO-S: 220

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux d'éclairage public concernant les 2 tranches.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Vernou-sur-Brenne (37210), rue de Quincampoix.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-10-10 📅
Nom: Entreprise SEGEC
Adresse postale: 70 avenue Aristide Briand
Commune postale: La Châtre
Code postal: 36400
Pays: Indre 🏙️
Valeur totale du marché: 65 600 EUR 💰

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société Anonyme d'HLM soumise aux dispositions de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics
Source: OJS 2019/S 220-538943 (2019-11-12)
Avis d'attribution de marché (2020-06-26)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 79871.95 EUR 💰

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 14 rue du Président Merville, BP 50815

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-06-26 📅
Date de publication: 2020-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 124-302992
Numéro JO-S: 124

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Aménagements extérieurs— clôture — espaces verts ilots 1 et 2
Brève description: Aménagements extérieurs— clôture — espaces verts ilots 1 et 2.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-02-27 📅
Nom: Entreprise Anvalia
Adresse postale: ZA de la Loge, 14 rue Gustave Eiffel
Valeur totale du marché: 79871.95 EUR 💰

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société anonyme d'HLM soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics
Source: OJS 2020/S 124-302992 (2020-06-26)
Avis d'attribution de marché (2020-10-05)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Construction de cinquante-sept logements en deux tranches (dont une 1
Valeur totale du marché: 212 616 EUR 💰

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 14 rue du Président-Merville, BP 50815

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-10-05 📅
Date de publication: 2020-10-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 197-473816
Numéro JO-S: 197

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Aménagements extérieurs-clôtures-espaces verts îlots 3 à 8
Brève description: Aménagements extérieurs — clôtures — espaces verts concernant les îlots 3 à 8

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-09-25 📅
Adresse postale: ZA de la Loge, 14 rue Gustave-Eiffel
Valeur totale du marché: 212 616 EUR 💰
Source: OJS 2020/S 197-473816 (2020-10-05)
Avis d'attribution de marché (2020-12-01)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Construction de 57 logements en deux tranches dont une 1
Valeur totale du marché: 37321.75 EUR 💰

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-12-01 📅
Date de publication: 2020-12-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 237-582104
Numéro JO-S: 237

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Clôtures — espaces verts (liés aux VRD)
Brève description: Clôtures — espaces verts liés aux VRD.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Vernou-sur-Brenne (37210) rue de Quincampoix.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-09-04 📅
Adresse postale: ZA de la Loge — 14 rue Gustave Eiffel
Valeur totale du marché: 37321.75 EUR 💰
Source: OJS 2020/S 237-582104 (2020-12-01)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Centre — Val de Loire Centre — Val de Loire Indre-et-Loire
Fournisseurs:
Alexis Brazilier Babarit éco-énergies Colas Centre Ouest Crete Domingues Entreprise Anvalia Entreprise Segec Frederic Rocher Groupement Point Bleu/Rocher — entreprise... Hory Chauvelin
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de préparation et de dégagement... Travaux préparatoires de viabilité Travaux d'aménagement du terrain Travaux de fouille et de terrassement Travaux de remblayage et de mise en... Travaux de remblayage