Les Villes d'Eysines et du Haillan ont décidé de procéder à la réhabilitation et à l'extension de la piscine du Pinsan, située sur le territoire d'Eysines. Le projet prévoit la construction d'une nouvelle piscine accolée à l'actuelle, qui sera en grande partie déconstruite à la fin du chantier. Le projet, dont les aspects durables et environnementaux constituent une priorité, inclut en outre une chaufferie biomasse dont le réseau de chaleur (à créer) alimentera la future piscine. Les offres seront principalement jugées sur les aspects techniques, économiques et environnementaux. Les délais d'exécution des travaux sont fixés à l'acte d'engagement et au CCAP. Le délai prévisionnel d'exécution pour l'ensemble de l'opération est de 20 mois, préparation de chantier comprise. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution établi conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2017-09-20.
L'appel d'offres a été publié le 2017-08-11.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2017-08-11) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Numéro de référence: 017-31
Brève description:
“Les Villes d'Eysines et du Haillan ont décidé de procéder à la réhabilitation et à l'extension de la piscine du Pinsan, située sur le territoire d'Eysines....”
Brève description
Les Villes d'Eysines et du Haillan ont décidé de procéder à la réhabilitation et à l'extension de la piscine du Pinsan, située sur le territoire d'Eysines. Le projet prévoit la construction d'une nouvelle piscine accolée à l'actuelle, qui sera en grande partie déconstruite à la fin du chantier. Le projet, dont les aspects durables et environnementaux constituent une priorité, inclut en outre une chaufferie biomasse dont le réseau de chaleur (à créer) alimentera la future piscine. Les offres seront principalement jugées sur les aspects techniques, économiques et environnementaux. Les délais d'exécution des travaux sont fixés à l'acte d'engagement et au CCAP. Le délai prévisionnel d'exécution pour l'ensemble de l'opération est de 20 mois, préparation de chantier comprise. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution établi conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières.
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autres
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Eysines
Adresse postale: Hôtel de Ville
Code postal: 33327
Commune postale: Eysines Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.eysines.fr🌏
Courrier électronique: marche.public@eysines.fr📧
Téléphone: +33 05561614470📞
Fax: +33 0556166958 📠
URL des documents: https://demat-ampa.fr/🌏
URL pour la participation: https://demat-ampa.fr🌏
Référence Dates
Date d'envoi: 2017-08-11 📅
Date limite de soumission: 2017-09-20 📅
Date de publication: 2017-08-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 155-321296
Numéro JO-S: 155
Informations complémentaires
“Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés: Qualibat 1113 (ou équivalent) ou références sur projets similaires de moins de 5 ans.”
Source: OJS 2017/S 155-321296 (2017-08-11)
Avis d'attribution de marché (2017-12-07) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation concerne des travaux de réhabilitation et d'extension de la piscine du Pinsan à Eysines.”
Valeur totale du marché: 2929959.61 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas
Pouvoir adjudicateur Contact
Téléphone: +33 5561614470📞
Fax: +33 556166958 📠
Référence Dates
Date d'envoi: 2017-12-07 📅
Date de publication: 2017-12-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 238-493444
Se réfère à l'avis: 2017/S 155-321296
Numéro JO-S: 238
Informations complémentaires
“Le marché a fait l'objet de divers critère et sous critères indiqués dans l'avis de marché / et ou le règlement de la consultation.”
Source: OJS 2017/S 238-493444 (2017-12-07)