Travaux de réfection et d'aménagement dans différents collèges et bâtiments du département de l'Ain (consultation 2017-3)

Département de l'Ain

Travaux de réfection et d'aménagement dans différents collèges et bâtiments du département de l'Ain (consultation 2017-3). Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-07-24. L'appel d'offres a été publié le 2017-06-22.

Qui ?

• Département de l'Ain

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ain

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-06-22	Avis de marché

Avis de marché (2017-06-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Brève description:

Travaux de réfection et d'aménagement dans différents collèges et bâtiments du département de l'Ain (consultation 2017-3). Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Code CPV supplémentaire: Installation de câblage informatique 📦
Travaux de désamiantage 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Carrelage mural 📦
Travaux de démolition 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de revêtements de sols 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ain 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de l'Ain
Adresse postale: 45 avenue Alsace Lorraine, BP 10114
Code postal: 01003
Commune postale: Bourg-en-Bresse
Contact
Adresse Internet: http://www.ain.fr/marchespublics 🌏
Courrier électronique: batiments01@ain.fr 📧
Téléphone: +33 474228923 📞
Fax: +33 474228929 📠
URL des documents: http://www.ain.fr/marchespublics 🌏
URL pour la participation: http://www.ain.fr/marchespublics 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-22 📅
Date limite de soumission: 2017-07-24 📅
Date de publication: 2017-06-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 120-241986
Numéro JO-S: 120
Informations complémentaires
Aucune.

Objet
Champ d'application du marché
Numéro du lot: 1
Brève description: Informatique — courants forts et faibles au collège Le Joran à Prévessin-Moens.
Valeur estimée hors TVA: 180 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 4 mois
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Informations complémentaires: Aucune.
Numéro du lot: 2
Brève description: Désamiantage et curage plomb de l'ancienne école de Poncin.
Valeur estimée hors TVA: 100 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 63 jours
Numéro du lot: 3
Brève description: Sol souple au collège de Gex.
Valeur estimée hors TVA: 13 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 28 jours
Numéro du lot: 4
Brève description: Faiences aux collèges de Gex, Prévessin-Moens et Péron.
Valeur estimée hors TVA: 16 060 EUR 💰
Durée de l'accord: 3 mois
Numéro du lot: 5
Brève description:

Destruction de l'ancienne école de la commune dans le cadre de la reconstruction de la demi-pension au collège Roger Vailland à Poncin.

Valeur estimée hors TVA: 400 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 6 mois
Numéro du lot: 6
Brève description: Réhabilitation de la Maison de l'enfance — étanchéité.
Valeur estimée hors TVA: 68 800 EUR 💰
Numéro du lot: 7
Brève description: Réhabilitation de la Maison de l'enfance — menuiserie aluminium Serrurerie.
Valeur estimée hors TVA: 114 000 EUR 💰
Numéro du lot: 8
Brève description: Réfection des sols du logement du rez-de-chaussée au collège d'Arbent.
Valeur estimée hors TVA: 8 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 14 jours
Numéro du lot: 9
Brève description: Carrelage mural en cuisine au collège de la Dombes à Saint-André-de-Corcy.
Valeur estimée hors TVA: 6 100 EUR 💰
Numéro du lot: 10
Brève description:

Changement des menuiseries métalliques extérieures au collège de la Dombes à Saint-André-de-Corcy.

Valeur estimée hors TVA: 8 100 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; En cas de groupement: habilitation du mandataire par son(ses) co-traitant(s).

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Références professionnelles, chiffre d'affaires, effectifs et équipement technique; lot nº 2 Qualibat 1513 ou équivalent; lot nº 3 Qualibat 6222 ou équivalent; lot nº 5 Qualibat 1112 ou équivalent; lot nº 8: attestation de compétence permettant de réaliser les activités et les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (activités de sous-section 4). Pour les lots 3 et 5, la preuve de cette capacité peut être apportée en fournissant la liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (indiquant le montant, la date, le lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin).

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 15 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-07-24 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:01
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 35.0
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 20.0
Pondération du prix: 45.0
Critère de qualité (pondération): 40.0
15.0
55.0
60.0
Pondération du prix: 40.0

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ain.fr/marchespublics 🌏
URL des documents: http://www.ain.fr/marchespublics 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de l'Ain service des marchés publics
Adresse postale: 10 rue Pavé d'Amour BP 40276
Commune postale: Bourg-en-Bresse Cedex
Code postal: 01006
Téléphone: +33 474506317 📞
Courrier électronique: marches.publics@ain.fr 📧
Fax: +33 474506323 📠
Pays: Ain 🏙️
Adresse postale: 10 avenue Pavé d'Amour BP 40276

Référence
Informations complémentaires

Pour chaque lot, le délai d'exécution mentionné à la rubrique II.2.7) ne comprend pas la période de préparation, dont la durée est indiquée au règlement de la consultation. Pour les lots nº 1, 2, 3 et 8, les candidats peuvent proposer un délai d'exécution dans la limite du délai plafond fixé à l'acte d'engagement. Numéro de la consultation: 17a048. Les visites sur sites (non obligatoires) devront avoir lieu au plus tard le 13/07/17.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin Cedex 03
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours: Confer art. L551-1 du code de justice administrative.
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 120-241986 (2017-06-22)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)