Requalification urbaine du quartier des Cannes Phase II

Ville d'Ajaccio

Aménagements urbains, voirie, réseaux, génie civil, éclairage public, espace verts dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain (Pru): 8.01 avenue Peraldi partielle 8.02 Rue des Primevères, 8.03 chemin de Bonardi 8.06 place de Lattre de Tassigny 8.07 Place Versini et la voirie périphérique 8.08 rue Moro-Giafferi, partielle, 8.09 rue des Cannes 8.15 chemin des Écoliers.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-04-20. L'appel d'offres a été publié le 2017-03-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville d'Ajaccio

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Corse-du-Sud

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-03-08	Avis de marché
2017-04-10	Informations complémentaires
2017-04-18	Informations complémentaires
2017-10-09	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-03-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes
Numéro de référence: 2017IA000T012
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Corse-du-Sud 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Ajaccio
Adresse postale: Mairie d'Ajaccio, 2 avenue Sérafini, BP 412
Code postal: 20304
Commune postale: Ajaccio Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.ajaccio.fr 🌏
Courrier électronique: dajcp@ville-ajaccio.fr 📧
Téléphone: +33 495515284 📞
Fax: +33 495515240 📠
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_PpSJ1PwD7J 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-03-08 📅
Date limite de soumission: 2017-04-20 📅
Date de publication: 2017-03-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 050-091372
Numéro JO-S: 50
Informations complémentaires

En janvier 2016 a été lancée une consultation relative à la requalification urbaine du quartier des Cannes Aménagements urbains (voirie, réseaux, génie civil, éclairage public ...) dans le cadre du Projet de Renouvellement urbain (PRU) concernant les secteurs suivants: Opération 8.01: Secteur Avenue Peraldi Opération 8.04: Secteur Rue Peretti Opération 8.05: Secteur Place Binda Opération 8.08: Secteur Rue Moro Giafferi La présente consultation a pour objet la requalification urbaine du quartier des Cannes Aménagements urbains (voirie, réseaux, génie civil, éclairage public ...) dans le cadre du Projet de Renouvellement urbain (PRU) concernant d'autres secteurs (Cf. Description détaillée). Le délai d'exécution de chaque lot est de 20 mois (dont 2 mois de préparation).

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 1 — voirie et réseaux divers
Numéro du lot: 1
Brève description: Voirie et réseaux divers.
Durée de l'accord: 20 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: FEDER: 4 % — PAPI: 4 % — ETAT: 32 % — CTC: 8 % — CD2A: 10 % — ANRU: 25 % — budget communal: 17 %.
Intitulé du lot: Lot 2 — éclairage public
Numéro du lot: 2
Brève description: Éclairage public.
Intitulé du lot: Lot 3 — espaces verts
Numéro du lot: 3
Brève description: Espaces verts.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

— lettre de candidature type DC1 ou équivalent signée en original (signature scannée non admise)

— déclaration du candidat type DC2 ou équivalent

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;

— Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère social qui prennent en compte les objectifs de développement durable. Ces éléments sont les suivants: Clause d'insertion: Lot 1: 10 261 heures; Lot 3: 415 heures.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-04-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 11:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique: Planning (10 %), Phasage (10 %), Méthodologie Travaux (10 %), Méthodologie cadre pluvial (10 %) Encadrement chantier (5 %), Communication phase chantier (5 %), Hygiène sécurité (5 %), Contrôle interne (5 %)
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au regard des points suivants: Encadrement et moyens humains (10 %), Méthodologie (30 %), Hygiène et sécurité (10 %), Gestion des interfaces (10 %)

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Opération 8.01: Secteur Avenue Peraldi

Opération 8.04: Secteur Rue Peretti

Opération 8.05: Secteur Place Binda

Opération 8.08: Secteur Rue Moro Giafferi

La présente consultation a pour objet la requalification urbaine du quartier des Cannes Aménagements urbains (voirie, réseaux, génie civil, éclairage public ...) dans le cadre du Projet de Renouvellement urbain (PRU) concernant d'autres secteurs (Cf. Description détaillée).

Le délai d'exécution de chaque lot est de 20 mois (dont 2 mois de préparation).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia
Adresse postale: villa Montepiano
Commune postale: Bastia
Code postal: 20407
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 495338866 📞
Courrier électronique: greffe-ta-bastia@jaradm.fr 📧
Fax: +33 495328855 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges Préfecture de la région Provence — Alpes — Côte d'Azur, Secrétariat général pour les affaires régionales
Adresse postale: place Félix Baret, CS 80001
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Téléphone: +33 484354554 📞
Fax: +33 484354460 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 050-091372 (2017-03-08)

Informations complémentaires (2017-04-10)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-10 📅
Date limite de soumission: 2017-04-25 📅
Date de publication: 2017-04-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 075-144491
Se réfère à l'avis: 2017/S 050-091372
Numéro JO-S: 75
Source: OJS 2017/S 075-144491 (2017-04-10)

Informations complémentaires (2017-04-18)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Aménagements urbains, voirie, réseaux, génie civil, éclairage public, espace verts dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain (Pru): 8.01 Avenue Peraldi partielle 8.02 Rue des Primevères, 8.03 Chemin de Bonardi 8.06 Place de Lattre de Tassigny 8.07 Place Versini et la voirie périphérique 8.08 Rue Moro-Giafferi, partielle, 8.09 Rue des Cannes 8.15 Chemin des Ecoliers.

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-18 📅
Date de publication: 2017-04-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 078-150220
Numéro JO-S: 78
Source: OJS 2017/S 078-150220 (2017-04-18)

Avis d'attribution de marché (2017-10-09)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Aménagements urbains, voirie, réseaux, génie civil, éclairage public, espace verts dans le cadre du projet de renouvellement urbain (PRU): 8.01 Avenue Peraldi partielle 8.02 rue des Primevères, 8.03 chemin de Bonardi 8.06 place de Lattre de Tassigny 8.07 place Versini et la voirie périphérique 8.08 rue Moro-Giafferi, partielle, 8.09 rue des Cannes 8.15 chemin des Écoliers.

Valeur totale du marché: 11032982.10 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Corse-du-Sud 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-10-09 📅
Date de publication: 2017-10-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 198-406522
Numéro JO-S: 198
Informations complémentaires

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 25-i.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Les travaux sont financés selon les modalités suivantes: Feder: 4 %,PAPI: 4 %, ETAT: 32 %, CTC: 8 %, CD2A: 10 %, ANRU: 25 % ET budget communal: 17 % Clause d'insertion: Lot 1: 10 261 heures, Lot 3: 415 heures. Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 20 mois. Pour le lot 1: le délai d'exécution est de 20 mois dont 2 mois de préparation. Pour le lot 2: le délai d'exécution est de 20 mois dont 2 mois de préparation. Pour le lot 3: le délai d'exécution est de 20 mois dont 2 mois de préparation.

Objet
Champ d'application du marché
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Feder: 4 % — pAPI: 4 % — eTAT: 32 % — cTC: 8 % — cd2a: 10 % — aNRU: 25 % — budget communal: 17 %.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique: Planning (10 %), phasage(10 %), méthodologie travaux (10 %), méthodologie cadre pluvial (10 %), encadrement chantier (5 %), communication phase chantier (5 %), hygiène sécurité (5 %), contrôle interne (5 %)
Valeur technique appréciée au regard des points suivants: Encadrement et moyens humains (10 %), méthodologie (30 %), hygiène et sécurité (10 %), gestion des interfaces (10 %)
Valeur technique appréciée au regard des points suivants: Encadrement et moyens humains (10 %), méthodologie (30 %),hygiène et sécurité (10 %) gestion des interfaces (10 %)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-06-16 📅
2017-08-23 📅
2017-08-25 📅

Référence
Informations complémentaires

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 25-i.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Les travaux sont financés selon les modalités suivantes:

Feder: 4 %,PAPI: 4 %, ETAT: 32 %, CTC: 8 %, CD2A: 10 %, ANRU: 25 % ET budget communal: 17 %

Clause d'insertion: Lot 1: 10 261 heures, Lot 3: 415 heures.

Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 20 mois.

Pour le lot 1: le délai d'exécution est de 20 mois dont 2 mois de préparation.

Pour le lot 2: le délai d'exécution est de 20 mois dont 2 mois de préparation.

Pour le lot 3: le délai d'exécution est de 20 mois dont 2 mois de préparation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: Villa Montepiano
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, Préfecture de la région Provence — Alpes — Côte d'Azur, Secrétariat général pour les affaires régionales
Adresse postale: place Félix- Baret, CS 80001
Source: OJS 2017/S 198-406522 (2017-10-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)