Réaménagement de la route départementale no 1 quai Charles Pasqua et quai de Clichy sur les communes de Levallois-Perret et Clichy la garenne

Conseil général Hauts-de-Seine

Les travaux de réaménagement de la RD 1 consistent à réaliser l'aménagement deux fois deux files de circulation, des traversées piétonnes sécurisées, des pistes cyclables et l'élargissement des trottoirs au profit des piétons. La modification de l'assiette de la vois s'accompagne de plusieurs ouvrages d'art (passage souterrain à gabarit normal et murs de soutènement). Un aménagement paysager en bord de Seine s'inscrit dans le cadre de la promenade bleue. La date prévisionnelle de commencement des travaux est prévue en février 2018. Elle est donnée à titre indicatif.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-07-24. L'appel d'offres a été publié le 2017-06-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Conseil général Hauts-de-Seine

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-06-21	Avis de marché
2017-07-05	Informations complémentaires
2018-01-05	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-06-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Numéro de référence: 2016-645
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de fouille et de terrassement 📦
Travaux de fondation 📦
Installation de panneaux de signalisation 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général Hauts-de-Seine
Adresse postale: 2/16 bld Soufflot
Code postal: 92015
Commune postale: Nanterre
Contact
Adresse Internet: http://www.hauts-de-seine.fr 🌏
Courrier électronique: bcapron@hauts-de-seine.fr 📧
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=282582&orgAcronyme=f4g 🌏
URL pour la participation: http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-21 📅
Date limite de soumission: 2017-07-24 📅
Date de publication: 2017-06-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 119-238919
Numéro JO-S: 119
Informations complémentaires

Pour la clause d'insertion sociale, le nombre d'heures que le candidat s'engage à honorer est de 4 003 heures. Le délai d'exécution des travaux est de 36 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Terrassement — assainissement — chaussées
Numéro du lot: 1
Brève description:

Les travaux comprennent:

— l'installation de chantier,

— les travaux préparatoires et le dégagement des emprises,

— les terrassements dits de «Grande masse»,

— la fourniture et la mise en oeuvre de canalisations et ouvrages d'assainissement en phase provisoire et définitive y compris les soutènements nécessaires,

— la fourniture et la mise en oeuvre de géotextile,

— la fourniture et la mise en oeuvre de chaussée provisoire et définitive,

— la fourniture et la mise en oeuvre d'équipements, de signalisations lumineuses de trafic, d'éclairage public et de signalisations provisoires,

— la fourniture et la mise en oeuvre d'enrobés,

— la fourniture et la mise en oeuvre de bordures,

— la fourniture et la mise en oeuvre de pavés,

— la fourniture et la mise en oeuvre de mobilier urbain,

— la fourniture et la mise en oeuvre de fourreaux de réservation, chambres des réseaux et du génie civil des équipements (ep, slt, siter, arrosage),

— la mise en oeuvre de produits de.

Valeur estimée hors TVA: 7 506 600 EUR 💰
Durée de l'accord: 36 mois
Informations complémentaires:

Pour la clause d'insertion sociale, le nombre d'heures que le candidat s'engage à honorer est de 4 003 heures.

Le délai d'exécution des travaux est de 36 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Intitulé du lot: Génie civil — ouvrage d'art
Numéro du lot: 2
Brève description:

— les démolitions et terrassements préparatoires,

— la réalisation des fondations,

— la réalisation des soutènements provisoires, du génie civil et des superstructures du PSGN y compris les étanchéités,

— la réalisation du génie civil des murs de soutènement, de leurs tirants et de leurs parements,

— la fourniture et la pose des équipements liés à la bâche de relevage,

— la fourniture et la pose des équipements et superstructures sur ouvrage, dont les garde-corps et l'escalier,

— la fourniture et la pose de l'éclairage architectural et son alimentation dans la trémie.

Valeur estimée hors TVA: 11 236 900 EUR 💰
Informations complémentaires:

Pour la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique, le nombre d'heures que le candidat s'engage à honorer est de 4 530 heures.

Intitulé du lot: Eclairage public — signalisation lumineuse tricolore
Numéro du lot: 3
Brève description:

— la fourniture et la mise en oeuvre d'équipement pour la signalisation lumineuse tricolore,

— la fourniture des matériels de communication avec le réseau SITER,

— la fourniture et la pose de support pour la signalisation lumineuse tricolore,

— la fourniture et la pose de mâts d'éclairage et d'équipements,

— la fourniture et la pose du câblage,

— la réalisation des raccordements aux réseaux existants.

Valeur estimée hors TVA: 609 300 EUR 💰
Informations complémentaires:

Pour la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique, le nombre d'heures que le candidat s'engage à honorer est de 172 heures.

Intitulé du lot: Signalisation verticale
Numéro du lot: 4
Brève description:

— — La fourniture et la pose de la signalisation…

… de police

… directionnelle.

Valeur estimée hors TVA: 296 600 EUR 💰
Informations complémentaires:

Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai d'exécution des travaux.

Sa durée est trois (3) mois à compter de la date fixée par ordre de service.

Intitulé du lot: Aménagements paysagers
Numéro du lot: 5
Brève description:

— le décompactage des fosses d'arbres,

— la fourniture et la mise en oeuvre de la terre végétale,

— la fourniture et la mise en oeuvre des plantations,

— la fourniture et la mise en oeuvre de l'arrosage automatique,

— la fourniture et la mise en oeuvre de clôtures et portails,

— le déplacement de stèles de commémoration,

— la fourniture et la mise en oeuvre d'équipements sportifs (agrès).

Valeur estimée hors TVA: 1 965 100 EUR 💰
Informations complémentaires:

Pour la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique, le nombre d'heures que le candidat s'engage à honorer est de 1 473 heures.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Une lettre de candidature (ou l'imprimé Dc1) dûment complétée

— le(S) pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement (extrait K-Bis, délégation de signature...)

— une déclaration sur l'honneur (ou l'imprimé Dc1) indiquant que:

? le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015;

— la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;

Capacité technique et professionnelle:

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public;

— Présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années et correspondant au périmètre des travaux concernés, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Lot 1: Terrassement — assainissement — chausséefntp: 2321, 341, 342, 3431, 3451, 371, 3722, 5118 et 5143

lot 2: Génie Civil — ouvrage d'artfntp: 112, 231, 232, 233, 241, 244, 253, 254, 265 et 712

opqibi: 1819

lot 3: Eclairage public et signalisation lumineuse tricolorefntp: 6411, 6412, 651 et 662

qualifelec: Tn4, Me4 et mention HT, Rt

Lot 4: Signalisation verticalefntp: 3721

lot 5: Aménagements paysagers Qualipaysage: P120, A510 et H125

Les certificats précités pourront faire l'objet d'équivalence.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-07-26 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Lieu: Nanterre.
Informations complémentaires: La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 42
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale
Critère de qualité (pondération): 8
Pondération du prix: 50
Critère de qualité (pondération): 47
Pondération du prix: 45

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction de la commande publique
Adresse du profil d'acheteur: http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique 🌏
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=282582&orgAcronyme=f4g 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Hôtel du département
Adresse postale: 2/16 boulevard Soufflot
Téléphone: +33 1076688133 📞
Pays: Hauts-de-Seine 🏙️
Adresse postale: 2/16 boulevard Soufflot bureau 10.04
Courrier électronique: dcpuqj@hauts-de-seine.fr 📧

Référence
Informations complémentaires

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont: les garanties et capacités professionnelles, techniques et financières.

Les critères intervenant pour le jugement des offres et leur pondération sont décrits dans le règlement de consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Cergy Pontoise
Adresse postale: 2 boulevard de l'hautil
Commune postale: Cergy Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 1030173400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Fax: +33 1030173459 📠
Adresse Internet: http://www.ta-cergy-pontoise.juradm.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris Cedex 15
Code postal: 75911
Téléphone: +33 1082524267 📞
Fax: +33 1082524295 📠
Source: OJS 2017/S 119-238919 (2017-06-21)

Informations complémentaires (2017-07-05)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 2/16 bd Soufflot

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-05 📅
Date limite de soumission: 2017-07-28 📅
Date de publication: 2017-07-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 129-263175
Se réfère à l'avis: 2017/S 119-238919
Numéro JO-S: 129
Source: OJS 2017/S 129-263175 (2017-07-05)

Avis d'attribution de marché (2018-01-05)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux de réaménagement de la RD1 consistent à réaliser l'aménagement 2 x 2 files de circulation, des traversées piétonnes sécurisées, des pistes cyclables et l'élargissement des trottoirs au profit des piétons. La modification de l'assiette de la vois s'accompagne de plusieurs ouvrages d'art (passage souterrain à gabarit normal et murs de soutènement). Un aménagement paysager en bord de Seine s'inscrit dans le cadre de la promenade bleue.

Valeur totale du marché: 18442338.73 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Cons. Départ. Des Hauts-de-Seine

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-05 📅
Date de publication: 2018-01-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 005-006406
Numéro JO-S: 5
Informations complémentaires
Chaque marché ont été notifiés le 5.1.2018.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— les terrassements dits de « Grande masse »,

— la fourniture et la mise en œuvre de canalisations et ouvrages d'assainissement en phase provisoire et définitive y compris les soutènements nécessaires,

— la fourniture et la mise en œuvre de géotextile,

— la fourniture et la mise en œuvre de chaussée provisoire et définitive,

— la fourniture et la mise en œuvre d'équipements, de signalisations lumineuses de trafic, d'éclairage public et de signalisations provisoires,

— la fourniture et la mise en œuvre d'enrobés,

— la fourniture et la mise en œuvre de bordures,

— la fourniture et la mise en œuvre de pavés,

— la fourniture et la mise en œuvre de mobilier urbain,

— la fourniture et la mise en œuvre de fourreaux de réservation, chambres des réseaux et du génie civil des équipements (ep, slt, siter, arrosage),

— la mise en œuvre de produits de.

— la fourniture et la mise en œuvre d'équipement pour la signalisation lumineuse tricolore,

— la fourniture et la pose de la signalisation…

… de police,

… directionnelle.

— la fourniture et la mise en œuvre de la terre végétale,

— la fourniture et la mise en œuvre des plantations,

— la fourniture et la mise en œuvre de l'arrosage automatique,

— la fourniture et la mise en œuvre de clôtures et portails,

— la fourniture et la mise en œuvre d'équipements sportifs (agrès).

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-12-29 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2 boulevard de l'Hautil
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Source: OJS 2018/S 005-006406 (2018-01-05)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)