Réalisation des travaux d'infrastructures VRD nécessaires à l'aménagement des espaces publics de la ZAC du triangle des Meuniers à Chevilly-Larue

Etablissement public aménagement ORSA

Réalisation des travaux d'infrastructures VRD nécessaires à l'aménagement des espaces publics de la ZAC du triangle des Meuniers à Chevilly-Larue.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-11-24. L'appel d'offres a été publié le 2017-10-20.

Qui ?

• Etablissement public aménagement ORSA

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-10-20	Avis de marché

Avis de marché (2017-10-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes
Numéro de référence: 17-014
Brève description:

Réalisation des travaux d'infrastructures VRD nécessaires à l'aménagement des espaces publics de la ZAC du triangle des Meuniers à Chevilly-Larue.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 📦
Travaux de construction de lignes électriques 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Établissement public aménagement ORSA
Adresse postale: 2 avenue Jean Jaurès
Code postal: 94600
Commune postale: Choisy-le-Roi
Contact
Adresse Internet: http://epa-orsa.fr 🌏
Courrier électronique: service-juridique@epa-orsa.fr 📧
Téléphone: +33 148537044 📞
URL des documents: http://epa-orsa.marcoweb.fr 🌏
URL pour la participation: http://epa-orsa.marcoweb.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-10-20 📅
Date limite de soumission: 2017-11-24 📅
Date de publication: 2017-10-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 205-422261
Numéro JO-S: 205
Informations complémentaires

La consultation est passée en procédure d'appel d'offres ouvert et est notamment soumise à l'article 25-I-1° et 67 à 68 du décret n L'ensemble du DCE est téléchargeable à l'adresse suivante: epa-orsa.marcoweb.fr. Les annexes sont à télécharger à l'adresse suivante: ftp.epa-orsa.fr. Les conditions de remise des plis figurent au règlement de la consultation. A la rubrique II.2.7, il faut lire: le délai d'exécution global du marché est de 6 ans. A la rubrique II.2.5, il faut lire: l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée au regard des critères énoncés dans le règlement de la consultation. Une visite sur site est obligatoire et donnera lieu à une attestation. Les modalités de la visite sont renseignées au règlement de la consultation. Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants et de l'agrément de leur condition de paiement par le maître de l'ouvrage. En application de l'article 62 de l'ordonnance n Pour le lot 1, des variantes sont exigées selon les modalités définies dans le règlement de la consultation.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Travaux de VRD
Numéro du lot: 1
Brève description:

Les principales prestations demandées sont les suivantes:

— les installations générales de chantier,

— les travaux préparatoires,

— les travaux de voirie,

— la fourniture et pose de panneaux signalétiques, la fourniture et la pose du mobilier urbain courant,

— la fourniture et la pose d'une clôture et de 2 portails, des regards et réseaux d'assainissement, divers réseaux, fourreaux, chambres de tirages, de canalisation pour l'adduction d'eau potable et la réalisation des tranchées pour celles posées par le concessionnaire,

— la réalisation des tranchées pour la HTA qui sera posée par le concessionnaire,

— le nettoyage et l'entretien pendant les travaux et après les travaux.

Durée de l'accord: 72 mois
Description des options:

Le lot 1 comprend une tranche ferme et 5 tranches optionnelles qui pourront être affermies. l'EPA ORSA se réserve la possibilité de conclure des marchés de travaux similaires.

Intitulé du lot: Travaux d'électricité
Numéro du lot: 2
Brève description:

— l'installation de chantier en plus de celle réalisée par le lot principal (lot 1),

— le débranchement et la dépose des candélabres et matériels d'éclairages existants dans l'emprise de l'opération,

— la mise en place d'un éclairage provisoire,

— le câblage du réseau 9 d'éclairage sous les fourreaux posés y compris les accessoires,

— la fourniture, la pose et le raccordement des candélabres neufs, du matériel de SLT 9,

— la fourniture et le tirage de câble BT et raccordement câble et coffret d'énergie Enedis,

— la fourniture des certificats de conformité électrique des installations et des attestations Consuels.

Description des options:

Le lot 2 comprend une tranche ferme et 3 tranches optionnelles qui pourront être affermies. l'EPA ORSA se réserve la possibilité de conclure des marchés de travaux similaires.

Intitulé du lot: Travaux d'aménagement paysager
Numéro du lot: 3
Brève description:

— l'installation de chantier en plus de celle réalisée par le lot principal(lot 1),

— les terrassements complémentaires pour les fosses d'arbres,

— la fourniture et mise en œuvre de terre végétale amendée, de mélange terre/pierre,

— la fourniture et plantation d'arbres 700/800, 35/40, 25/3,d'arbres en cépées, de plantes bulbeuses, de gazon,

— la fourniture et pose de drain pour arbre, de tuteurage, d'ancrage, et de protection pour arbres,

— la garantie de reprise et l'entretien durant 2 ans.

Description des options:

Le lot 3 comprend une tranche ferme et 2 tranches optionnelles qui pourront être affermies. l'EPA ORSA se réserve la possibilité de conclure des marchés de travaux similaires.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Chevilly-Larue.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-114 du code du travail.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels pertinents.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— liste des principaux travaux exécutés au cours des 5 dernières années, indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux,

— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou cadres de l'entreprise,

— certificats de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants,

— indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2017-11-24 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 49908428300021
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://epa-orsa.marcoweb.fr 🌏
URL des documents: http://epa-orsa.marcoweb.fr 🌏
Adresse Internet: http://epa-orsa.marcoweb.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

La consultation est passée en procédure d'appel d'offres ouvert et est notamment soumise à l'article 25-I-1° et 67 à 68 du décret n

L'ensemble du DCE est téléchargeable à l'adresse suivante: epa-orsa.marcoweb.fr.

Les annexes sont à télécharger à l'adresse suivante: ftp.epa-orsa.fr.

Les conditions de remise des plis figurent au règlement de la consultation.

A la rubrique II.2.7, il faut lire: le délai d'exécution global du marché est de 6 ans.

A la rubrique II.2.5, il faut lire: l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée au regard des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

Une visite sur site est obligatoire et donnera lieu à une attestation. Les modalités de la visite sont renseignées au règlement de la consultation.

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants et de l'agrément de leur condition de paiement par le maître de l'ouvrage. En application de l'article 62 de l'ordonnance n

Pour le lot 1, des variantes sont exigées selon les modalités définies dans le règlement de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Fax: +33 160566610 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 205-422261 (2017-10-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes (9)