Mp 17-08 Conseil et assistance sur l'architecture technique au sein de la Direction de l'informatique et des technologies de l'agence de services et de paiement (ASP)

Agence de services et de paiement

Conseil et assistance sur l'architecture technique au sein de la Direction de l'informatique et des technologies de l'agence de services et de paiement (ASP). Le marché a pour objet une prestation de conseil et d'assistance sur l'architecture Technique des applications et services développés au sein de la direction de l'informatique et des technologies, ainsi que sur la mise en oeuvre d'outillage faisant partie de l'environnement du développeur Java/J2ee et PHP et de leur environnement d'exécution. Les quantités pouvant être commandées sur la durée du marché sont les suivantes: 100 jours minimum et 500 jours maximum.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-05-15. L'appel d'offres a été publié le 2017-04-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Cap Gemini Technology Services

Qui ?

• Agence de services et de paiement

Qu'est-ce que c'est ?

• Services de programmation et de conseil en logiciels › Services de maintenance des systèmes et services d'assistance

Où ?

• France
• Haute-Vienne

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-04-12	Avis de marché
2017-07-11	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-04-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de maintenance des systèmes et services d'assistance
Numéro de référence: MP 17-08
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 📦
Code CPV supplémentaire: Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Agence de services et de paiement
Adresse postale: 2 rue du Maupas
Code postal: 87040
Commune postale: Limoges
Contact
Adresse Internet: http://www.asp-public.fr 🌏
Courrier électronique: appui-mp@asp-public.fr 📧
Téléphone: +33 555120000 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_3cSl7IJhM0&v=1&selected=0 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_3cSl7IJhM0&v=1&selected=0 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-12 📅
Date limite de soumission: 2017-05-15 📅
Date de publication: 2017-04-15 📅
Date de début: 2017-07-01 📅
Date de fin: 2020-12-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 075-145310
Numéro JO-S: 75
Informations complémentaires

Dans le cadre de la présente consultation, l'offre doit contenir les pièces suivantes: 1) L'Acte d'engagement (modèle Asp) renseigné; RAPPEL: La signature de l'acte d'engagement est possible mais n'est pas obligatoire. Seul le candidat informé que son offre est retenue sera tenu de la signer. Afin d'éviter tout retard dans la notification, les candidats sont invités à signer l'acte d'engagement dans leur offre. A défaut, ils sont informés que le seul dépôt de l'offre vaut engagement de leur part à signer ultérieurement le marché qui sera attribué. 2) La demande éventuelle d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement d'un ou plusieurs sous-traitant(s) (imprimé Dc4) 3) L'Annexe financière à l'acte d'engagement 4) La proposition technique en réponse aux exigences du CCTP: — note de 25 pages maximum traduisant la compréhension des chantiers décrits dans le CCTP pour chacun des missions et livrables attendus (8) (cf. Article 4 du CCTP), une description technique sur la capacité à répondre. — 2 CV anonymes faisant chacun état d'un maximum de compétences attendues sur les 35 listées à l'article 4 du Cctp. Toute offre ne présentant pas 2 CV anonymes en adéquation avec les exigences du CCTP sera rejetée. En cas de fourniture d'un nombre de CV supérieur à 2, il est signalé que ne seront conservés que les 2 CV avec les notes les plus faibles, les autres ne seront pas pris en compte.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le titulaire interviendra en assistance technique auprès des équipes de conception et de développement du service SED (Études), sous l'autorité du chef du service SOUMAQ, en étroite collaboration avec le responsable du secteur SED concerné.

Le titulaire interviendra sous l'autorité du chef du service SOUMAQ, en apportant son assistance technique auprès du service SOUMAQ, sur les projets se rapportant à l'outillage de l'environnement des développeurs Java/J2ee et PHP et de l'environnement d'exécution, ainsi qu'à l'architecture dans son ensemble (architecture logicielle, développement, outillages spécifiques ...). Son expertise sera également mise à profit par le service pour acter de choix technologiques importants.

Cf détail dans le CCTP.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

— une lettre de candidature ou formulaire Dc1 dûment renseigné,

— une déclaration du candidat ou imprimé Dc2 permettant de s'assurer que le candidat individuel ou chacun des membres du groupement dispose des capacités économiques, financières, professionnelles et techniques suffisantes pour l'exécution du marché (cf détail dans le Rc).

Capacité technique et professionnelle: Cf réglement de la consultation.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le marché est un accord-cadre mono-attributaire qui s'exécute au fur et à mesure de l'émission de bons de commande conformément à l'article 78 du Décret no2016-360.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 14:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-05-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:15
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Compréhension globale du projet par rapport aux prestations demandées (cf détail dans le RC)
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Capacité du candidat à proposer 2 profils illustrés par des CV anonymes en adéquation avec les exigences du CCTP (cf détail dans le RC)
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de coût: Coût Journalier (TTC) (cf détail dans le RC)
Pondération du coût: 30

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Vincent Claudon
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_3cSl7IJhM0&v=1&selected=0 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_3cSl7IJhM0&v=1&selected=0 🌏
Code postal: 87000
Point de contact: Mme Anne-Flore Alaguillaume
Téléphone: +33 555120359 📞
Pays: Haute-Vienne 🏙️
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Dans le cadre de la présente consultation, l'offre doit contenir les pièces suivantes:

1) L'Acte d'engagement (modèle Asp) renseigné;

RAPPEL: La signature de l'acte d'engagement est possible mais n'est pas obligatoire. Seul le candidat informé que son offre est retenue sera tenu de la signer.

Afin d'éviter tout retard dans la notification, les candidats sont invités à signer l'acte d'engagement dans leur offre. A défaut, ils sont informés que le seul dépôt de l'offre vaut engagement de leur part à signer ultérieurement le marché qui sera attribué.

2) La demande éventuelle d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement d'un ou plusieurs sous-traitant(s) (imprimé Dc4)

3) L'Annexe financière à l'acte d'engagement

4) La proposition technique en réponse aux exigences du CCTP:

— note de 25 pages maximum traduisant la compréhension des chantiers décrits dans le CCTP pour chacun des missions et livrables attendus (8) (cf. Article 4 du CCTP), une description technique sur la capacité à répondre.

— 2 CV anonymes faisant chacun état d'un maximum de compétences attendues sur les 35 listées à l'article 4 du Cctp.

Toute offre ne présentant pas 2 CV anonymes en adéquation avec les exigences du CCTP sera rejetée.

En cas de fourniture d'un nombre de CV supérieur à 2, il est signalé que ne seront conservés que les 2 CV avec les notes les plus faibles, les autres ne seront pas pris en compte.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges — greffe du tribunal
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339155 📞
Courrier électronique: greffe.ta-limoges@juradm.fr 📧
Fax: +33 555339160 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Limoges greffe du tribunal
Source: OJS 2017/S 075-145310 (2017-04-12)

Avis d'attribution de marché (2017-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Conseil et assistance sur l'architecture technique au sein de la Direction de l'informatique et des technologies de l'Agence de services et de paiement (ASP). Le marché a pour objet une prestation de conseil et d'assistance sur l'architecture Technique des applications et services développés au sein de la Direction de l'informatique et des Technologies, ainsi que sur la mise en œuvre d'outillage faisant partie de l'environnement du développeur Java/J2ee et PHP et de leur environnement d'exécution. Les quantités pouvant être commandées sur la durée du marché sont les suivantes: 100 jours minimum et 500 jours maximum.

Valeur totale du marché: 387 500 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-11 📅
Date de publication: 2017-07-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 133-272438
Se réfère à l'avis: 2017/S 075-145310
Numéro JO-S: 133

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût: Coût journalier (TTC) (cf détail dans le RC)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-06-28 📅

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Limoges — greffe du tribunal
Source: OJS 2017/S 133-272438 (2017-07-11)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui (>20 nouveaux marchés)

Services de programmation et de conseil en logiciels (>20)

Services de maintenance des systèmes et services d'assistance (18)