Mission de programmation relative au projet de reconstruction du Centre Hospitalier Universitaire de Rennes sur le site de Pontchaillou

Centre hospitalier universitaire Pontchaillou

Appel d'offres ouvert en application de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et des articles 66 à 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il s'agit d'un marché public à tranches conformément à l'article 77 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-08-11. L'appel d'offres a été publié le 2017-06-30.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-06-30 Avis de marché
2017-07-24 Informations complémentaires
2017-09-21 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-06-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Études de faisabilité, service de conseil, analyse
Numéro de référence: DTEMS201717
Brève description:
Appel d'offres ouvert en application de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et des articles 66 à 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il s'agit d'un marché public à tranches conformément à l'article 77 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Études de faisabilité, service de conseil, analyse 📦
Code CPV supplémentaire: Études de faisabilité, service de conseil, analyse 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ille-et-Vilaine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier universitaire Pontchaillou
Adresse postale: rue Henri Le Guilloux
Code postal: 35033
Commune postale: Rennes Cedex 9
Contact
Adresse Internet: https://www.chu-rennes.fr 🌏
Courrier électronique: stephane.canto@chu-rennes.fr 📧
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=340053&orgAcronyme=x7c 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-30 📅
Date limite de soumission: 2017-08-11 📅
Date de publication: 2017-07-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 126-257124
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires
Le présent marché public est conclu à partir sa date de notification pour une durée allant jusqu'à la fin des prestations des tranches affermies. Le délai d'exécution de chaque tranche est de 6 mois.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 810 000 EUR 💰
Brève description:
Les prestations à réaliser par tranches sont décrites au cahier des clauses techniques particulières (Cctp).
Durée de l'accord: 6 mois
Description des options:
Le CHU de Rennes se réserve expressément la faculté de réaliser des marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables au sens de l'article 30-i-7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 et/ou d'affermir les tranches optionnelles.
Informations complémentaires:
Le présent marché public est conclu à partir sa date de notification pour une durée allant jusqu'à la fin des prestations des tranches affermies.
Le délai d'exécution de chaque tranche est de 6 mois.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
La lettre de candidature modèle Dc1 ou équivalent;
La déclaration du candidat modèle Dc2 ou équivalent.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-08-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 13:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Tranche ferme: Pré-Programmation globale et faisabilité détaillée,
tranche optionnelle A: Programmation Technique Détaillée phase 1 du projet de reconstruction,
tranche optionnelle A-1: Assistance pour la passation du marché de concepteur / constructeur de l'opération « Pôle Femme-Mère-Enfant »,
Tranche optionnelle A-2: Assistance pour la passation du marché de concepteur / constructeur de l'opération « Institut Régional de Cancérologie »,
Tranche optionnelle A-3: Assistance pour la passation du marché de concepteur / constructeur de l'opération « réhabilitation du Centre Cardio Pneumologique »,
Tranche optionnelle A-4: Assistance pour la passation du marché de concepteur / constructeur de l'opération « réhabilitation Centre des Urgences et Réanimation »,
Tranche optionnelle B: Programmation Technique Détaillée phase 2 du projet de reconstruction,
tranche optionnelle B-1: Assistance pour la passation du marché de concepteur / constructeur de l'opération « Bâtiments d'hébergements / mpr / Centre dialyse »,
Tranche optionnelle B-2: Assistance pour la passation du marché de concepteur / constructeur de l'opération « réhabilitation Pointeau-Laennec »,
Tranche optionnelle C: Programmation Technique Détaillée phase 3 du projet de reconstruction,
tranche optionnelle C-1: Assistance pour la passation du marché de concepteur / constructeur de l'opération « Institut de Biologie »,
Tranche optionnelle C-2: Assistance pour la passation du marché de concepteur / constructeur de l'opération « démolition du Bloc Hôpital (Igh) ».
La tranche ferme et les tranches optionnelles sont traitées à prix global et forfaitaire.
L'exécution des tranches optionnelles est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur d'affermir ou non la tranche optionnelle concernée.
La décision d'affermir ou non la tranche optionnelle concernée peut être notifiée au titulaire dans les 8 ans suivants la notification du marché.
Dans le cas où laou les tranche(s) optionnelle(s) serai(en)t affermie(s) avec retard ou ne serai(en)t pas affermies, le titulaire ne pourra pas bénéficier d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.
Visite de site facultative.
Dès retrait du dossier, les candidats susceptibles de répondre à cette consultation peuvent prendre contact auprès du secrétariat de la Direction des Travaux, Exploitation, Maintenance, Sécurité aux numéros de téléphone suivants: 02.99.28.42.42 ou 02.99.28.86.04.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Greffe du Tribunal Administratif
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Fax: +33 299635684 📠
Adresse Internet: http://rennes.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Possibilité d'introduire un référé précontractuel dans les conditions fixées à l'article L.551.1 du code de justice administrative.
Source: OJS 2017/S 126-257124 (2017-06-30)
Informations complémentaires (2017-07-24)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: rue Henri le Guilloux

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-24 📅
Date limite de soumission: 2017-08-18 📅
Date de publication: 2017-07-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 143-295354
Se réfère à l'avis: 2017/S 126-257124
Numéro JO-S: 143
Source: OJS 2017/S 143-295354 (2017-07-24)
Avis d'attribution de marché (2017-09-21)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Appel d'offres ouvert en application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015 et des articles 66 à 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il s'agit d'un marché public à tranches conformément à l'article 77 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 899 200 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ille-et-Vilaine 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier univers Pontchaillou

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-09-21 📅
Date de publication: 2017-09-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 183-375606
Numéro JO-S: 183

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les prestations à réaliser par tranches sont décrites au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Description des options:
Le CHU de Rennes se réserve expressément la faculté de réaliser des marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables au sens de l'article 30-i-7 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 et/ou d'affermir les tranches optionnelles.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité de la note méthodologique
Critère de qualité (pondération): 70
Pondération du prix: 30

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-09-18 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Greffe du tribunal administratif
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Possibilité d'introduire un référé précontractuel dans les conditions fixées à l'article L. 551.1 du code de justice administrative.
Source: OJS 2017/S 183-375606 (2017-09-21)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Deerns Oasiis SAS A2MO Selarl CVS (Cornet-Vincent-Ségurel)
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services d'architecture Services d'architecture,... Études de faisabilité, service de conseil, analyse