Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement paysager et sportif de la plaine des loisirs

Ville de Marseille

Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement paysager et sportif de la plaine des loisirs — 13014 Marseille.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-09-25. L'appel d'offres a été publié le 2017-07-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-07-28 Avis de marché
2018-03-22 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-07-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture
Numéro de référence: 2017_50102_0041
Brève description:
Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement paysager et sportif de la plaine des loisirs — 13014 Marseille.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture 📦
Code CPV supplémentaire: Services d'urbanisme et d'architecture paysagère 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Marseille
Adresse postale: Hôtel de Ville — quai du Port
Code postal: 13233
Commune postale: Marseille Cedex 20
Contact
Adresse Internet: http://www.marseille.fr 🌏
Courrier électronique: dgaj-dmp@marseille.fr 📧
URL des documents: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-28 📅
Date limite de soumission: 2017-09-25 📅
Date de publication: 2017-08-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 146-301929
Numéro JO-S: 146
Informations complémentaires
Le marché débutera à compter de la notification du marché au titulaire et durera jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Durée prévisionnelle minimum de 4 ans (y compris l'année de Gpa). Le délai d'exécution des prestations débutera à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des prestations au titulaire.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Durée de l'accord: 48 mois
Description des options:
Le marché est réparti en tranches détaillées à l'art 2.1.2 du RC: — fERME: Etudes préliminaires et d'avant projet — optionnelle1: Conception et aménagement en totalité par la Ville de Marseille. — Optionnelle2: Conception et aménagement par la Ville de Marseille, excepté la réalisation des talus.
Afficher plus
Informations complémentaires:
Le marché débutera à compter de la notification du marché au titulaire et durera jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Durée prévisionnelle minimum de 4 ans (y compris l'année de Gpa).
Le délai d'exécution des prestations débutera à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des prestations au titulaire.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 13014 Marseille.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants, pouvant prendre la forme du formulaire dans sa dernière version mise à jour le 26/10/2016.
— documents attestant des pouvoirs des personnes signataires habilitées à engager le candidat. Dans le cas d'un groupement, fournir la preuve de l'habilitation du mandataire par chaque co-traitant
— en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
Si le candidat ne fournit pas l'imprimé Dc1 renseigné, il devra fournir une déclaration sur l'honneur, justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.
Détails à l'article 4.1 du Réglement de consultation.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
La moyenne des chiffres d'affaires, calculée sur les trois dernières années ne devra pas être inférieure à
— 150 000 euros HT pour le ou les architecte(s)
— 300 000 euros HT pour le BET pluridisciplinaire
ou si plusieurs BET spécialisés:
— 200 000 euro ht pour la compétence fluides-structure
— 150 000 euro ht pour la compétence hydraulique
— 75 000 euro ht pour la compétence éclairagiste-scénographe.
Capacité technique et professionnelle:
Qualifications OPQIBI Syntec ou équivalentes:
1102 Terrassements complexes
1106 Terrassements avec confortement
1218 Ingénierie en GC et G0 courant
1812 VRD complexe.
références exigées (détails Rc):
— architecte: sélection de 4 références d'études et aux réalisations d'installations sportives extérieures, aménagement de parcs, aménagements urbains et paysagers conséquents, toutes de moins de trois ans et les plus significatives.
— paysagiste: sélection de 3 références sur la réalisation de parc ou jardin, de moins de 3 ans et les plus significatives.
— BET: sélection de trois références de moins de 3 ans et ce, pour chacune des compétences détaillées ci-après.
— compétence fluide et structure: 3 références de réalisations de parcs ou jardins
— compétence hydraulique: 3 références de réalisations d'ouvrages ou d'aménagements naturels de gestion des eaux pluviales
— compétence éclairagiste-scénographe: 3 références de conception et la réalisation d'éclairage.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Compétences suivantes sont obligatoires:
— architectes (attestation d'inscription à l'ordre des Architectes ou équivalent)
— paysagiste indépendant ou architecte ou BET ayant la compétence de paysagiste.
— Bureau d'etudes Techniques (Bet) pluridisciplinaire ou plusieurs BET couvrant l'ensemble: fluides-structure — hydraulique — éclairagiste-scénographe (au sein du BET ou indépendant).
Informations sur une profession particulière: Services
Référence aux dispositions législatives ou réglementaires pertinentes:
Attestation d'inscription à l'ordre des Architectes en cours de validité ou, à défaut, un diplôme reconnu par l'ordre des Architectes ou visé par la Directive Européenne no85384/cee du 10 juin 1985 mise à jour le 28 novembre 2001 et concernant la libre circulation et la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres dans le domaine de l'architecture.
Afficher plus

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-09-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Informations complémentaires: Les ouvertures des plis ne sont pas ouvertes au public.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
URL des documents: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Marseille -dgave -drp — pôle marchés
Adresse postale: immeuble Allar 9, rue Paul Brutus
Courrier électronique: naracine@marseille.fr 📧
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Marseille -dgave -drp — pôle marchés

Référence
Informations complémentaires
Le marché débutera à compter de la notification du marché au titulaire et durera jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement ou jusqu'à la fin de sa prolongation le cas échéant, soit une durée prévisionnelle minimum de 4 ans (y compris l'année de garantie de parfait achèvement).
Afficher plus
Le délai d'exécution des prestations débutera à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des prestations au titulaire.
La date d'ouverture des plis indiquée dans le présent avis n'est pas publique, par conséquent elle n'est que prévisionnelle et indicative. De même, les estimations indiquées sont données à titre purement informatif.
les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite sur site.
Les points de RDV sont fixés à l'adresse suivante:
Ville de Marseille — délégation Générale Architecture et Valorisation des Équipements (Dgave)
Direction des Etudes et Grands Projets de Construction (Degpc)
Service Maitrise d'ouvrage
Immeuble Allar (6ème étage)
9, Rue Paul Brutus
13015 Marseille
Les visites seront organisées de manière collective aux dates et heures suivantes:
— le lundi 4 septembre 2017 à 14h — immeuble Allar (6ème étage)
— le lundi 11 septembre 2017 à 14h — immeuble Allar (6ème étage).
Une attestation de visite sera signée en original et sera conservée par le représentant du pouvoir adjudicateur. C'Est l'attestation signée par les deux parties qui fera foi.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent contacter:
M. Florent DIAN (06 32 87 19 50).
pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr.
Mode de transmission des candidatures et offres retenu par le pouvoir adjudicateur: remises sous forme électronique, toutefois les offres remises sur support matériel (papier) seront acceptées.
Pour la remise sous forme dématérialisée, les candidats doivent signer chaque fichier de la candidature ou de l'offre dont la signature est exigée, au moyen d'un outil et d'un certificat de signature électronique, conformément à l'arrêté du 15 juin 2012 (jo 0153 du 03/07/2012) et aux stipulations du règlement de consultation.
Afficher plus
Le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants:
1°) Valeur technique de l'offre: 60 % décomposée en 2 sous-critères dont chacun sera étudié au regard de sa pertinence, son adéquation et sa cohérence avec le projet.
— 1er sous-critère: l'équipe de maîtrise d'oeuvre développera les phases du projet nécessitant une attention particulière (phases détaillées dans le programme) mais également leur gestion dans le cadre du suivi de la mission de maîtrise d'oeuvre. Noté sur 13 points.
Afficher plus
— 2nd sous-critère: une note méthodologique spécifique identifiera les différents acteurs de la maîtrise d'oeuvre avec leur compétences respectives (les Cvprécisant les niveaux de qualification et leur référence spécifique devront être fournis) et leur rôle sur le suivi des études et le suivi des travaux dans le cadre du suivi spécifique de ce projet. Cette note retranscrira les méthodes et les démarches spécifiques de mise en oeuvre tant en phase d'étude que dans la phase réalisation des travaux (interfaces avec les acteurs SPS, contrôleur technique, maîtrise d'ouvrage, les prises de décisions et la communication interne au groupement, la représentation en réunion d'étude et de chantier et les relations avec les autres acteurs ou intervenants de ce projet). Noté sur 7 points.
Afficher plus
2°) Prix de l'offre: 40 %.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Fax: +33 491811387 📠
Adresse Internet: http://marseille.tribunaladministratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Marseille
Adresse Internet: http://marseille.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2017/S 146-301929 (2017-07-28)
Avis d'attribution de marché (2018-03-22)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement paysager et sportif de la plaine des loisirs — 13014 Marseille.
Valeur totale du marché: 292 500 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-03-22 📅
Date de publication: 2018-03-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 058-128789
Se réfère à l'avis: 2017/S 146-301929
Numéro JO-S: 58

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût: Prix de l'offre
Pondération du coût: 40
Critère de coût: Valeur technique
Pondération du coût: 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-03-03 📅
Source: OJS 2018/S 058-128789 (2018-03-22)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Co-traitant 1: Julien Cogne, Architecte Co-Traitant 2: ENVEO Ingénierie Sarl Co-traitant 3: Ateliers Lieux et Paysages Sarl Groupement NAOM/Julien Cogne/ENVEO...
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services d'architecture Services d'urbanisme et...