Mission de gestion et coordination des flux pendant la phase travaux du périmètre de Versailles-Chantiers

Ville de Versailles

L'objectif de cette coordination et gestion des flux est de mener l'ensemble des chantiers des opérations dans un contexte favorable.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-04-19. L'appel d'offres a été publié le 2017-03-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-03-15 Avis de marché
2017-07-12 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-03-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de gestion de projets de construction
Numéro de référence: 17fs-Sm-1406-D
Brève description:
L'objectif de cette coordination et gestion des flux est de mener l'ensemble des chantiers des opérations dans un contexte favorable. Le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification du marché jusqu'en mars 2019. A titre indicatif il est prévu une notification du marché fin mai 2017. Le marché est divisé en 2 phases définies comme suit: Phase n Phase n Phase n Phase n Si à l'issue de la phase 1 les prestations ne donnent pas satisfaction, il ne sera pas délivré l'ordre de service au titre de la phase 2 et il sera ainsi mis fin au marché, sans droit à indemnité pour le titulaire.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de gestion de projets de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Services de gestion de projets de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Yvelines 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Versailles
Adresse postale: Service des marchés publics, RP 1144
Code postal: 78011
Commune postale: Versailles
Contact
Adresse Internet: http://achats.versailles.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@versailles.fr 📧
Téléphone: +33 130972838 📞
Fax: +33 130972844 📠
URL des documents: http://versailles.fr 🌏
URL pour la participation: http://versailles.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-03-15 📅
Date limite de soumission: 2017-04-19 📅
Date de publication: 2017-03-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 055-101752
Numéro JO-S: 55
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://versailles.fr Modalités de retrait des documents: par voie électronique sur le site www.achats.versailles.fr Les questions seront obligatoirement posées via la plate-forme de dématérialisation à l'adresse suivante: http://www.achats.versailles.fr La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché. Les candidats devront prendre rendez-vous auprès de M. Eric Rousset au 01 30 97 82 60 ou au 06 71 58 10 29 ou Mme Alice Quadrado au 01 30 97 80 45 ou au 07 62 20 27 16 pour organiser cette visite.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'objectif de cette coordination et gestion des flux est de mener l'ensemble des chantiers des opérations dans un contexte favorable.
Le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification du marché jusqu'en mars 2019. A titre indicatif il est prévu une notification du marché fin mai 2017.
Le marché est divisé en 2 phases définies comme suit:
Phase n
Si à l'issue de la phase 1 les prestations ne donnent pas satisfaction, il ne sera pas délivré l'ordre de service au titre de la phase 2 et il sera ainsi mis fin au marché, sans droit à indemnité pour le titulaire.
Durée de l'accord: 22 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants,
— formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— la fiche de renseignement administrative remplie
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— références équivalentes de moins de 3 ans,
— copie du jugement en cas de redressement judiciaire,
— extrait K Bis datant de moins de 3 mois.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Cautionnement sûreté: sans objet
Financement mode de financement: par fonds propres sur les crédits de fonctionnement
— mode de paiement: virement bancaire (Mandat administratif).
— délai de paiement: 30 jours.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2017-04-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Critères d'attribution
Critère de coût: Valeur technique au vu du mémoire
Pondération du coût: 60
Critère de coût: Le prix
Pondération du coût: 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21780646200016
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://versailles.fr 🌏
URL des documents: http://versailles.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie de Versailles: service des marchés publics
Adresse postale: Direction de la commande publique — service des marchés publics, 56 avenue de Saint-Cloud, RP 1144
Téléphone: +33 130972839 📞
Pays: Yvelines 🏙️
Adresse Internet: http://versailles.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://versailles.fr
Modalités de retrait des documents: par voie électronique sur le site www.achats.versailles.fr
Les questions seront obligatoirement posées via la plate-forme de dématérialisation à l'adresse suivante: http://www.achats.versailles.fr
La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché.
Les candidats devront prendre rendez-vous auprès de M. Eric Rousset au 01 30 97 82 60 ou au 06 71 58 10 29 ou Mme Alice Quadrado au 01 30 97 80 45 ou au 07 62 20 27 16 pour organiser cette visite.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Fax: +33 139205487 📠
Source: OJS 2017/S 055-101752 (2017-03-15)
Avis d'attribution de marché (2017-07-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'objectif de cette coordination et gestion des flux est de mener l'ensemble des chantiers des opérations dans un contexte favorable. Le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification du marché jusqu'en mars 2019. À titre indicatif il est prévu une notification du marché fin mai 2017. Le marché est divisé en 2 phases définies comme suit: Phase n Phase n Phase n phase n Si à l'issue de la phase 1 les prestations ne donnent pas satisfaction, il ne sera pas délivré l'ordre de service au titre de la phase 2 et il sera ainsi mis fin au marché, sans droit à indemnité pour le titulaire.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 353 845 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Service des marchés publics, RP1144

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-12 📅
Date de publication: 2017-07-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 134-274955
Se réfère à l'avis: 2017/S 055-101752
Numéro JO-S: 134
Informations complémentaires
Le présent marché sera réglé à prix unitaires sur la base des prestations réellement exécutées et dont le libellé est détaillé au bordereau des prix unitaires. Il est estimé à 353 842 EUR HT soit 424 610,40 (TTC) (pour son offre variante retenue). Les pièces du marché sont consultables sur demande au service des marchés publics, dans la limite du respect du secret industriel et commercial régi par l'article 7 de la loi n
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification du marché jusqu'en mars 2019. À titre indicatif il est prévu une notification du marché fin mai 2017.
phase n

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique au vu du mémoire
Critère de qualité (pondération): 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-06-06 📅

Référence
Informations complémentaires
Le présent marché sera réglé à prix unitaires sur la base des prestations réellement exécutées et dont le libellé est détaillé au bordereau des prix unitaires.
Il est estimé à 353 842 EUR HT soit 424 610,40 (TTC) (pour son offre variante retenue).
Les pièces du marché sont consultables sur demande au service des marchés publics, dans la limite du respect du secret industriel et commercial régi par l'article 7 de la loi n
Source: OJS 2017/S 134-274955 (2017-07-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services relatifs à la construction Services de gestion de la construction Services de gestion de projets de construction