La construction du projet architectural du plateau technique

Centre hospitalier Henri Mondor

La construction du projet architectural du plateau technique forme de marché: ordinaire. attribution d'un marché pour chaque lot.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-06-28. L'appel d'offres a été publié le 2017-05-17.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-05-17 Avis de marché
Avis de marché (2017-05-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
La construction du projet architectural du plateau technique forme de marché: ordinaire. attribution d'un marché pour chaque lot.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de désamiantage 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Ossatures métalliques 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de façade 📦
Menuiserie pour la construction 📦
Serrurerie 📦
Travaux de menuiserie 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Peintures et revêtements muraux 📦
Revêtements de sol 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Installations basse tension 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de canalisations d'air comprimé 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Installation de meubles encastrés 📦
Travaux d'installation d'antennes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Cantal 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier Henri Mondor
Adresse postale: 50 avenue de la République
Code postal: 15002
Commune postale: Aurillac Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: secretariat.direction@ch-aurillac.fr 📧
URL des documents: http://www.ch-aurillac.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.ch-aurillac.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-05-17 📅
Date limite de soumission: 2017-06-28 📅
Date de publication: 2017-05-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 097-190970
Numéro JO-S: 97
Informations complémentaires
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie papier est autorisée: Poste avec AR, Dépôt contre récépissé La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 2017-tx-st-0009.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Numéro du lot: 1
Brève description: Terrassements — VRD — aménagements extérieurs.
Durée de l'accord: 29 mois
Numéro du lot: 2
Brève description: Désamiantage.
Numéro du lot: 3
Brève description: Démolitions — gros-Oeuvre.
Numéro du lot: 4
Brève description: Charpente métallique.
Numéro du lot: 5
Brève description: Étanchéité.
Numéro du lot: 6
Brève description: Revêtements de façades.
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium.
Numéro du lot: 8
Brève description: Serrurerie — fermeture.
Numéro du lot: 9
Brève description: Menuiseries intérieures — signalétiques — mobiliers.
Numéro du lot: 10
Brève description: Portes automatiques intérieures.
Numéro du lot: 11
Brève description: Faux plafonds.
Numéro du lot: 12
Brève description: Cloisons — doublages.
Numéro du lot: 13
Brève description: Peintures.
Numéro du lot: 14
Brève description: Revêtements de sols et murs.
Numéro du lot: 15
Brève description: Électricité courants forts.
Numéro du lot: 16
Brève description: Courants Faibles.
Numéro du lot: 17
Brève description: Chauffage — ventilation.
Numéro du lot: 18
Brève description: Plomberie.
Numéro du lot: 19
Brève description: Fluides médicaux.
Numéro du lot: 20
Brève description: Transport pneumatique.
Numéro du lot: 21
Brève description: Appareils élévateurs.
Numéro du lot: 22
Brève description: Paillasses.
Numéro du lot: 23
Brève description: Antennes.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail; attestations d'assurances responsabilité civile et décennale dont le montant de garantie est en adéquation avec le montant du marché et valide à la soumission du marché.; attestations de régularité sociales permettant à l'entreprise de justifier de sa situation au regard de ses obligations déclaratives et de paiement en matière de cotisations et contributions sociales; si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet..
Afficher plus
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour des prestations de mêmes types en cohérence avec le montant et le délai d'exécution du marché et s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin.; indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat; description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise; indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et.
Afficher plus
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP. Début d'exécution du marché à compter de la date de notification du contrat.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-06-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: http://www.ch-aurillac.fr 🌏
Adresse postale: 50 avenue de République BP 229
Téléphone: +33 471464733 📞
Courrier électronique: a.maronne@ch-aurillac.fr 📧
Pays: Cantal 🏙️
Adresse Internet: http://www.ch-aurillac.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Clermont Ferrand
Adresse postale: 6 cours Sablon
Commune postale: Clermont Ferrand
Code postal: 63000
Pays: France 🇫🇷
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Non renseigné
Adresse postale: 6 cours Sablon Cedex 1
Code postal: 63033
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Source: OJS 2017/S 097-190970 (2017-05-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Matériaux de construction et articles connexes Matériaux de construction Matériaux de bâtiment Peintures et revêtements muraux Structures de construction diverses Revêtements de sol Produits structurels Menuiserie pour la construction Câble, fil métallique et produits connexes