Groupement de commande pour des missions d'études de sol

Communauté d'agglomération du Grand Rodez

Groupement de commande pour des missions d'études de sol.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-03-27. L'appel d'offres a été publié le 2017-02-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• SARL ECR Environnement Sud-Ouest
• TEREO

Qui ?

• Communauté d'agglomération du Grand Rodez

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Aveyron

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-02-24	Avis de marché
2017-07-04	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-02-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'étude géotechnique
Numéro de référence: 17S0006
Brève description: Groupement de commande pour des missions d'études de sol.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'étude géotechnique 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'étude géotechnique 📦
Pollution des sols 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Aveyron 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération du Grand Rodez
Adresse postale: 1 place Adrien Rozier, CS 53531
Code postal: 12035
Commune postale: Rodez Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://www.rodezagglo.fr/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@agglo-grandrodez.fr 📧
Téléphone: +33 565738300 📞
Fax: +33 565738384 📠
URL des documents: http://www.e-aveyron.fr/ 🌏
URL pour la participation: http://www.e-aveyron.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-24 📅
Date limite de soumission: 2017-03-27 📅
Date de publication: 2017-03-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 042-076909
Numéro JO-S: 42
Informations complémentaires

Critères de jugement des offres: — prix des prestations (pondération: 50 %) apprécié au regard de DQE. Non présentés aux candidats, jugés représentatifs pour le Groupement de Maîtres d'ouvrage, d'exercices annuels au vu des années antérieures. Le pouvoir adjudicateur appliquera la formule arithmétique suivante: [(Prix le plus bas / prix de l'offre analysée) x 10] x 50 % , Attention: les détails quantitatifs estimatifs ne seront pas communiqués aux candidats pour éviter que ceux-ci ne puissent mettre en place des stratégies de réponse qui pourraient s'avérer préjudiciables aux pouvoirs adjudicateurs au moment de l'exécution du marché. L'analyse sera basée sur les prix unitaires du bordereau de prix remis par le candidat auxquels seront appliquées les quantités des 2 détails quantitatifs estimatifs. — qualité technique (pondération: 30 %) appréciée au regard du mémoire justificatif de dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution de la mission, — délais (pondération: 20 %) appréciée au regard des délais renseignés à l'article «e» de l'acte d'engagement et appliqués au détail quantitatif estimatif.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Missions d'études géotechniques
Numéro du lot: 1
Brève description: Missions d'études géotechniques.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:

Le marché est reconductible de manière tacite, dans les conditions définies au CCAP, 3 fois, pour une période de 1 an, soit une durée maximale de 4 ans.

Intitulé du lot: Diagnostic environnementaux des sols
Numéro du lot: 2
Brève description: Diagnostic environnementaux des sols.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— formulaire DC1,

— formulaire DC2.

Situation économique et financière:

— Une déclaration appropriée de banques ou une preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

Lot 1:

— les certifications OPQIBI 1001 et 1002 ou équivalents,

— les certifications OPQIBI 1003 et 1005 (ou équivalents) seront un plus apprécié;

Lot 2:

— certification Nfx31 620 «Prestataire de service Site & Sols Pollués» ou équivalent.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-03-27 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Délais
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de coût: Prix des prestations
Pondération du coût: 50

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.e-aveyron.fr/ 🌏
URL des documents: http://www.e-aveyron.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Critères de jugement des offres:

— prix des prestations (pondération: 50 %) apprécié au regard de DQE. Non présentés aux candidats, jugés représentatifs pour le Groupement de Maîtres d'ouvrage, d'exercices annuels au vu des années antérieures. Le pouvoir adjudicateur appliquera la formule arithmétique suivante: [(Prix le plus bas / prix de l'offre analysée) x 10] x 50 % ,

Attention: les détails quantitatifs estimatifs ne seront pas communiqués aux candidats pour éviter que ceux-ci ne puissent mettre en place des stratégies de réponse qui pourraient s'avérer préjudiciables aux pouvoirs adjudicateurs au moment de l'exécution du marché. L'analyse sera basée sur les prix unitaires du bordereau de prix remis par le candidat auxquels seront appliquées les quantités des 2 détails quantitatifs estimatifs.

— qualité technique (pondération: 30 %) appréciée au regard du mémoire justificatif de dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution de la mission,

— délais (pondération: 20 %) appréciée au regard des délais renseignés à l'article «e» de l'acte d'engagement et appliqués au détail quantitatif estimatif.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31068
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 562735757 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Fax: +33 562735740 📠
Adresse Internet: http://toulouse.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 042-076909 (2017-02-24)

Avis d'attribution de marché (2017-07-04)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 2017117
Brève description: Missions d'études de sol.
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-04 📅
Date de publication: 2017-07-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 128-261606
Se réfère à l'avis: 2017/S 042-076909
Numéro JO-S: 128

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Études géotechniques.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût: Prix

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-06-09 📅
Source: OJS 2017/S 128-261606 (2017-07-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)

Travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)