Construction d'un centre aquatique à Libourne (lots 01, 02, 03, 04, 06, 13, 16, 17 et 20)

CALI

La présente procédure ne concerne que les lots 1, 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17 et 20. Les autres lots font l'objet d'une consultation lancée en procédure adaptée (articles 22, 27 du décret 2016-360 du 25.3.2016). La procédure sur ces lots fera l'objet d'un règlement de consultation distinct. Ces lots s'inscrivent dans une opération divisés en vingt-deux (22) lots. Le lot 22 sera lancé ultérieurement et fera l'objet d'un règlement de consultation distinct.
Le projet consiste à la construction d'un bâtiment principal avec un espace accueil, administratif et personnel, d'un espace hall bassins sportif et loisirs, d'un espace bien-être et d'un espace plongée, ainsi que des vestiaires. Ce bâtiment sera accessible par une rampe à partir du parking. Les activités extérieures se composent principalement d'un bassin de loisirs, d'une tour à glisse et des vestiaires d'été. L'aménagement du parking et des espaces verts sont prévus, ainsi qu'une grignoterie.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-11-29. L'appel d'offres a été publié le 2017-10-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• CALI

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Aquitaine › Gironde

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-10-11	Avis de marché
2018-04-19	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-10-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Numéro de référence: 201748
Brève description:

La présente procédure ne concerne que les lots 1, 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17 et 20. Les autres lots font l'objet d'une consultation lancée en procédure adaptée (articles 22, 27 du décret 2016-360 du 25.3.2016). La procédure sur ces lots fera l'objet d'un règlement de consultation distinct. Ces lots s'inscrivent dans une opération divisés en vingt-deux (22) lots. Le lot 22 sera lancé ultérieurement et fera l'objet d'un règlement de consultation distinct. Le projet consiste à la construction d'un bâtiment principal avec un espace accueil, administratif et personnel, d'un espace hall bassins sportif et loisirs, d'un espace bien-être et d'un espace plongée, ainsi que des vestiaires. Ce bâtiment sera accessible par une rampe à partir du parking. Les activités extérieures se composent principalement d'un bassin de loisirs, d'une tour à glisse et des vestiaires d'été. L'aménagement du parking et des espaces verts sont prévus, ainsi qu'une grignoterie.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de fondation 📦
Travaux de couverture métallique 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Revêtements de sol 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de traitement de l'eau 📦
Travaux de construction de routes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Cali
Adresse postale: BP 2026
Code postal: 33502
Commune postale: Libourne Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.lacali.fr 🌏
Courrier électronique: marchepublic@lacali.fr 📧
Téléphone: +33 557250151 📞
URL des documents: http://demat-ampa.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-10-11 📅
Date limite de soumission: 2017-11-29 📅
Date de publication: 2017-10-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 198-406408
Numéro JO-S: 198
Informations complémentaires

Variante libre concernant les ouvrages suivants et dans les limites suivantes: — variante destinée à remplacer le type de fondations du bassin extérieur de détente et de loisirs, par exemple, par des pieux,... variante imposée: bardage panneaux en tôles laquées.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le projet consiste à la construction d'un bâtiment principal avec un espace accueil, administratif et personnel, d'un espace hall bassins sportif et loisirs, d'un espace bien-être et d'un espace plongée, ainsi que des vestiaires. Ce bâtiment sera accessible par une rampe à partir du parking. Les activités extérieures se composent principalement d'un bassin de loisirs, d'une tour à glisse et des vestiaires d'été. L'aménagement du parking et des espaces verts sont prévus, ainsi qu'une grignoterie.

Intitulé du lot: Fondations spéciales — terrassements — fondations — gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Fondations spéciales — terrassements — fondations — gros œuvre.
Valeur estimée hors TVA: 4 470 701 EUR 💰
Durée de l'accord: 21 mois
Description des options:

Dans un délai de 3 ans à compter de la notification du marché concerné, le maître de l'ouvrage se réserve le droit de passer un marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence pour des travaux similaires avec le titulaire dudit marché et ce en application de l'article 30.1-7° du décret n° 2016-360 du 25.3.2016.

Informations complémentaires:

Variante libre concernant les ouvrages suivants et dans les limites suivantes:

— variante destinée à remplacer le type de fondations du bassin extérieur de détente et de loisirs, par exemple, par des pieux,...

variante imposée: bardage panneaux en tôles laquées.

Intitulé du lot: Charpente métallique
Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente métallique.
Valeur estimée hors TVA: 856 341 EUR 💰
Intitulé du lot: Couverture — étanchéité — bardage — vêture — enseigne
Numéro du lot: 3
Brève description: Couverture — étanchéité — bardage — vêture — enseigne.
Valeur estimée hors TVA: 1 758 644 EUR 💰
Informations complémentaires:

Variantes imposées: bardage panneaux stratifiés compacts, bardage panneaux en tôles laquées.

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures et intérieures aluminium — métallerie — serrurerie — signalétique
Numéro du lot: 4
Brève description:

Menuiseries extérieures et intérieures aluminium — métallerie — serrurerie — signalétique.

Valeur estimée hors TVA: 1 833 688 EUR 💰
Informations complémentaires:

Variantes imposées: Condamnation de la tour de glisse, Recoupement galerie de visite sous-sol.

Intitulé du lot: Étanchéité liquide — revêtements de carrelage — décoration végétale d'intérieur
Numéro du lot: 6
Brève description: Étanchéité liquide — revêtements de carrelage — décoration végétale d'intérieur
Valeur estimée hors TVA: 1 147 110 EUR 💰
Intitulé du lot: Bassin inox — couverture thermique
Numéro du lot: 13
Brève description: Bassin inox — couverture thermique.
Valeur estimée hors TVA: 1 260 297 EUR 💰
Intitulé du lot: Traitement d'air — chauffage — plomberie sanitaire
Numéro du lot: 16
Brève description: Traitement d'air — chauffage — plomberie sanitaire.
Valeur estimée hors TVA: 2 129 599 EUR 💰
Informations complémentaires: Variante imposée: Poste informatique et imprimante pour GTB.
Intitulé du lot: Traitement d'eau — animations aquatiques — jeux splashpad
Numéro du lot: 17
Brève description: Traitement d'eau — animations aquatiques — jeux splashpad.
Valeur estimée hors TVA: 2 116 288 EUR 💰
Informations complémentaires: Variante imposée: aquarium cylindrique (rond).
Intitulé du lot: Vrd
Numéro du lot: 20
Brève description: VRD.
Valeur estimée hors TVA: 1 712 510 EUR 💰
Informations complémentaires:

Variante libre destinée à remplacer la technique de soutènement mise en place en façades Ouest et Sud-Ouest du site à condition que la solution proposée par l'entreprise respecte les points indiqués dans les documents du marché.

Variantes imposées: éclairage des plages minérales, bancs béton, Borne de recharge électrique, sécurisation parking.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Parc d'activités des Dagueys, 33502 Libourne.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise:

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015;

Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an.

Situation économique et financière:

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;

Liste des principaux travaux effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature;

Une attestation d'assurance en responsabilité civile et responsabilité décennale en cours de validité ou le cas échéant, attestation d'une compagnie d'assurance, indiquant que le candidat pourra être assuré pour la nature des travaux et le montant des travaux.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2017-11-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://demat-ampa.fr 🌏
URL des documents: http://demat-ampa.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le centre aquatique comporte:

— 1 bassin sportif / apprentissage avec fond mobile et ses gradins,

— 1 bassin d'apprentissage et de récupération / aquagym,

— 1 bassin de détente et de loisirs,

— 1 pataugeoire,

— 1 toboggan,

— 1 espace bien-être avec bassin de détente, bain froid, geysers, bassin nordique, hammams, sauna et douches massantes,

— 1 accueil,

— des vestiaires, des infirmeries, des bureaux d'administrations, des locaux plongés et des locaux techniques.

Les espaces extérieures du projet comportent:

— des plages minérales et végétales, une aire de jeux aqualudique, une grignoterie, un parking et des bassins de rétention paysagère et écologique de dispersion.

— des équipements aqualudiques extérieurs (toboggans, pentagliss, rivière à bouées).

Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots.

S'agissant des délais d'exécution des travaux incombant au titulaire de chaque lot, au sein de la durée globale du marché, ceux-ci sont fixés dans le calendrier prévisionnel d'exécution joint au dossier de consultation, qui précise l'ensemble des délais d'exécution plafonds imposés pour chacun des lots concernés ceci afin de respecter une cohérence dans le bon cheminement des travaux.

Il est rappelé que dans le cadre de la présente consultation, le délai d'exécution global des travaux est d'une durée de vingt et un (21) mois ferme (délai comprenant la phase de préparation de chantier de deux (2) mois, congés légaux des entreprises inclus, hors intempéries).

Critères de sélection des candidatures: capacités et garanties professionnelles, capacité et garanties techniques, capacités et garanties financières.

La présente consultation autorise la présentation de variante à l'initiative des candidats seulement pour les lots 1 et 20, définies dans les documents du marché. Il est précisé que les candidats souhaitant proposer une variante doivent préalablement remettre une offre de base (dans le cas où le candidat ne remet pas l'offre de base, son offre sera déclarée irrégulière).

La présente consultation comporte des variantes imposées pour les lots 01, 03, 04, 16, 17 et 20 définies dans les documents du marché.

Le maitre d'ouvrage, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 38-1 du décret n° 2016-360 en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique définies dans les documents du marché.

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir avant le 16.11.2017 une demande écrite à l'adresse suivante: http://demat-ampa.fr

Les entreprises peuvent visiter le site, dans le but d'une gestion efficace du marché et dans l'amélioration de la qualité des offres rendues.

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet, CS 21490
Commune postale: Bordeaux Cedex
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet, CS 21490
Commune postale: Bordeaux Cedex
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Source: OJS 2017/S 198-406408 (2017-10-11)

Avis d'attribution de marché (2018-04-19)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 201801
Brève description: Construction du centre aquatique situé à Libourne.
Valeur totale du marché: 21053378.48 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Limousin 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Cali

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-04-19 📅
Date de publication: 2018-04-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 078-173342
Se réfère à l'avis: 2017/S 198-406408
Numéro JO-S: 78

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Fondations spéciales — Terrassements — Fondations — Gros œuvre
Brève description: Fondations spéciales — Terrassements — Fondations — Gros œuvre.
Description des options:

Intitulé du lot: Charpente metallique
Brève description: Charpente metallique.
Intitulé du lot: Couverture — Étanchéité — Bardage — Veture — Enseigne
Brève description: Couverture — Étanchéité — Bardage — Veture — Enseigne.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures et intérieures aluminium — Métallerie — Serrurerie — Signalétique
Brève description:

Menuiseries extérieures et intérieures aluminium — Métallerie — Serrurerie — Signalétique.

Intitulé du lot: Étanchéité liquide — Revêtements de carrelage — Décoration végétale d'intérieur
Brève description: Étanchéité liquide — Revêtements de carrelage — Décoration végétale d'intérieur.
Intitulé du lot: Traitement d'Air — Chauffage — plomberie sanitaire
Brève description: Traitement d'Air — Chauffage — plomberie sanitaire.
Intitulé du lot: Traitement d'Eau — animations aquatiques — jeux Splashpad
Brève description: Traitement d'eau — animations aquatiques — jeux Splashpad.
Intitulé du lot: Vrd
Brève description: Vrd
Description des options:

Dans un délai de 3 ans à compter de la notification du marché concerné, le maître de l'ouvrage se réserve le droit de passer un marché négocié sans publicité Préalable et sans mise en concurrence pour des travaux similaires avec le titulaire dudit marché et ce en application de l'article 30.1-7

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Nombre de personnes et qualité du personnel dédiés à lexécution du projet
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Moyens matériels ou techniques dédiés à lexécution du projet
Méthodologie dexécution
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): Délai
Pondération du prix: 40
Critère de qualité (nom): Nombre de personnes et qualité du personnel dédiés à l'exécution du projet
Moyens matériels ou techniques dédiés à l'exécution du projet
Méthodologie d'exécution

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-04-04 📅
2018-03-30 📅
Source: OJS 2018/S 078-173342 (2018-04-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)

Travaux de construction d'installations sportives (9)

Travaux de construction d'installations sportives monovalentes