Agrandissement du Groupe Scolaire Carreau de Meyzieu

Ville de Meyzieu

Agrandissement du Groupe Scolaire Carreau de Meyzieu. Ouvrage de bâtiment, construction neuve (extension) et réhabilitation (existant), bâtiment de 3ème catégorie. L'Extension envisagée, accompagnée d'une réorganisation et réhabilitation des locaux existants, vise à permettre l'accueil de jusqu'à 550 enfants de l'école du Carreau et des 90 enfants actuellement scolarisés à l'école Grand Large maternelle. L'Extension devra aussi permettre l'accueil des enfants des écoles Carreau et Grand Large (maternelle et élémentaire) au restaurant scolaire. L'Opération sera réalisée en site occupé et soumise à des délais contraints. / Le marché court à compter de sa notification prévue le 20 octobre 2017 jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des travaux ou, pour le lot espaces verts, jusqu'à la fin du délai de confortement. / Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation du chantier (1 mois) et le délai global d'exécution des travaux (26 mois).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-07-31. L'appel d'offres a été publié le 2017-06-16.

Qui ?

• Ville de Meyzieu

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-06-16	Avis de marché

Avis de marché (2017-06-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 17V016T
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux de chape 📦
Carrelages 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux de construction de restaurants 📦
Travaux de terrassement 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Services de nettoyage de bâtiments 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Meyzieu
Adresse postale: place de l'Europe, BP 122
Code postal: 69883
Commune postale: Meyzieu Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_DgOhedQ6cR 🌏
Courrier électronique: nicolas.lavalle@meyzieu.fr 📧
Téléphone: +33 472451876 📞
Fax: +33 482532600 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_DgOhedQ6cR 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-16 📅
Date limite de soumission: 2017-07-31 📅
Date de publication: 2017-06-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 117-234326
Numéro JO-S: 117
Informations complémentaires

Ce lot comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Démolition, terrassements, gros-oeuvre, maçonnerie
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolition, terrassements, gros-oeuvre, maçonnerie.
Durée de l'accord: 26 mois
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire appel au titulaire pour la passation de marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui ont été confiées à l'issue de la présente mise en concurrence, conformément à l'article 30-i 7° du décret.

Intitulé du lot: Charpente, faux-plafonds bois, murs ossature bois, étanchéité, menuiseries extérieures alu laqué et serrurerie
Numéro du lot: 2
Brève description:

Charpente, faux-plafonds bois, murs ossature bois, étanchéité, menuiseries extérieures alu laqué et serrurerie.

Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Menuiseries intérieures, mobilier, signalétique
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries intérieures, mobilier, signalétique.
Intitulé du lot: Doublage, cloisons, peinture intérieure, peinture façades, faux-plafonds
Numéro du lot: 4
Brève description: Doublage, cloisons, peinture intérieure, peinture façades, faux-plafonds.
Description des options:

Tranche optionnelle: Peinture des circulations existantes de l'école maternelle. /---/ Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire appel au titulaire pour la passation de marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui ont été confiées à l'issue de la présente mise en concurrence, conformément à l'article 30-i 7° du décret.

Intitulé du lot: Revêtement sol souple
Numéro du lot: 5
Brève description: Revêtement sol souple.
Intitulé du lot: Chape ciment
Numéro du lot: 6
Brève description: Chape ciment.
Intitulé du lot: Carrelage, faïence
Numéro du lot: 7
Brève description: Carrelage, faïence.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 8
Brève description: Ascenseur.
Intitulé du lot: Chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires
Numéro du lot: 9
Brève description: Chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires.
Intitulé du lot: Électricité: courants forts, courants faibles
Numéro du lot: 10
Brève description: Électricité: courants forts, courants faibles.
Intitulé du lot: Équipement de cuisine
Numéro du lot: 11
Brève description: Équipement de cuisine.
Intitulé du lot: Réseaux VRD, revêtement et aménagement de surface
Numéro du lot: 12
Brève description: Réseaux VRD, revêtement et aménagement de surface.
Intitulé du lot: Espaces verts, mobilier extérieur
Numéro du lot: 13
Brève description: Espaces verts, mobilier extérieur.
Numéro du lot: 14
Brève description: Nettoyage.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Groupe Scolaire Carreau, Avenue Benoît Barlet, 69330 MEYZIEU.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats peuvent utiliser le formulaire de déclaration de candidature (Dc) joint au dossier. A défaut, ils devront fournir les éléments indiqués ci-dessous:

— identification du candidat individuel ou du membre du groupement. Une liste des mentions minimales attendues et des contraintes propres au groupements momentanés d'entreprises est donnée à l'article 5.1 du règlement de la consultation.

les renseignements concernant la situation juridique du candidat:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 de l'ordonnance no2015-899.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objets du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— Déclaration indiquant les effectifs du candidat individuel ou du membre du groupement pour les 3 dernières années disponibles.

— Présentation de cinq références de moins de cinq ans, significatives par rapport à l'objet du marché. La présentation de chaque référence comporte au minimum les éléments suivants: La présentation de chaque référence comporte au minimum les éléments suivants: désignation des prestations, montant, année d'exécution, destinataire (privé ou public) et contact chez le destinataire (nom et numéro de téléphone ou adresse électronique).

— Attestations relatives à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle concernée par le lot (annexe no1 du règlement de la consultation).

Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-08-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:00
Informations complémentaires: L'Ouverture des offres n'est pas publique.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 1: Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Sous-critère 1: Moyens humains affectés au chantier
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Sous-critère 2: Moyens mis en oeuvre pour respecter les délais avec mode opératoire détaillé
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Sous-critère 3: Prise en compte du phasage dans l'organisation du chantier
Sous-critère 4: Moyens mis en oeuvre pour respecter la charte environnementale
Sous-critère 5: Procédés de mise en oeuvre technique
Critère de qualité (pondération): 5
Pondération du prix: 40
Critère de qualité (nom): Critère 2: Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
7
3
Pondération du prix: 60
Critère de qualité (pondération): 20
2
12
Pondération du prix: 80

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21690282500019
Contact
Point de contact: à l'attention de M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_DgOhedQ6cR 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_DgOhedQ6cR 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le présent marché fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouvert conforme aux dispositions de l'article 42 1° A de l'ordonnance no2015-899.

Le lot 4 suit les dispositions de l'article 77 du décret relatif aux marchés à tranches.

les travaux seront réalisés en 8 phases distinctes donnant lieu à 7 réception partielles et provisoires.

le critère prix sera analysé au regard du montant forfaitaire total. Il sera appliqué à ce montant la formule suivante:

(prix total le plus bas / prix total analysé) * pondération

les critères et sous-critères techniques seront analysés au regard des réponses fournies dans le détail technique de l'offre. L'Attention des candidats est attirée sur le fait que le cadre à utiliser est propre à chaque lot.

les prestations seront financées selon les modalités suivantes: budget de la collectivité, fonds propres, section investissement, recours à l'emprunt et subventions.

Les prix du marché sont révisables.

Une avance de 5 à 30 % du montant du marché est possibles selon les conditions de l'article 3.5 du Ccap.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Groupement conjoint avec mandataire solidaire.

une visite des sites est fortement conseillée sans être obligatoire. Les visites (libres) auront lieu aux dates suivantes:

Mercredi 28 juin: 14h00 à 16h00.

Mercredi 5 juillet: 14h00 à 16h00.

Mardi 11 juillet: 10h00 à 12h00.

Mardi 18 juillet: 10h00 à 12h00.

Mardi 25 juillet: 10h00 à 12h00.

Aucune visite en dehors de ces dates et horaires ne sera permise. L'Inscription préalable n'est pas obligatoire. L'Entrée se fera côté Élémentaire, au 41 chemin de pommier.

Aucune réponse directe ne sera apportée sur site (cf. Article précédent pour les modalités de dépôt de questions).

En cas de problème sur place (et uniquement dans ce cas), prendre contact avec m. Chatelain au 06 70 51 31 42 ou, en son absence, avec m. Panse au 04 72 45 16 95.

pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront poser leur question sur la plate-forme au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres:

http://www.achatpublic.com/, rubrique Questions/Réponses

Une réponse sera alors adressée, dans la mesure du possible, par écrit à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 117-234326 (2017-06-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)