71 Chalon/Saone — lycée Niépce Balleure: travaux de désamiantage dans le cadre de l'opération globale de l'implantation de l'IFSI dans les locaux de l'établissement, de réhabilitation de l'internat
Région Bourgogne-Franche-Comté
71 Chalon/Saone — lycée Niépce Balleure: travaux de désamiantage dans le cadre de l'opération globale de l'implantation de l'ifsi dans les locaux de l'établissement, de réhabilitation de l'internat et de restructuration de l'établissement.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2017-03-14. L'appel d'offres a été publié le 2017-02-10.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2017-02-10 | Avis de marché |
| 2017-04-21 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2017-02-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 23301415DES
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Saône-et-Loire 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Bourgogne-Franche-Comté
Adresse postale: 4 square Castan — CS 51857
Code postal: 25031
Commune postale: Besançon Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.bourgognefranchecomte.fr 🌏
Courrier électronique: graziella.carli@bourgognefranchecomte.fr 📧
Téléphone: +33 80443364 📞
Fax: +33 80443364 📠
URL des documents: https://marches.e-bourgogne.fr 🌏
URL pour la participation: https://marches.e-bourgogne.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-10 📅
Date limite de soumission: 2017-03-14 📅
Date de publication: 2017-02-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 032-057252
Numéro JO-S: 32
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Démolition d'ouvrages amiantés
Numéro du lot: 01
Brève description: Démolition d'ouvrages amiantés.
Durée de l'accord: 238 jours
Informations complémentaires:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-03-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:30
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 200 053 726 00028
Contact
Point de contact: Direction des achats
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.e-bourgogne.fr 🌏
URL des documents: https://marches.e-bourgogne.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Direction des achats
Adresse postale: 17 boulevard de la Tremouille — CS 23502
Commune postale: Dijon Cedex
Code postal: 21035
Téléphone: +33 380443364 📞
Fax: +33 380443364 📠
Pays: Côte-d’Or 🏙️
Adresse Internet: https://marches.e-bourgogne.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Besançon
Adresse postale: 30 rue Charles Nodier
Commune postale: Besançon
Code postal: 25000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 381826000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-besancon@juradm.fr 📧
Fax: +33 381826001 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 032-057252 (2017-02-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 23301415DES
Brève description:
71 Chalon/Saone — lycée Niépce Balleure: travaux de désamiantage dans le cadre de l'opération globale de l'implantation de l'ifsi dans les locaux de l'établissement, de réhabilitation de l'internat et de restructuration de l'établissement.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Saône-et-Loire 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Bourgogne-Franche-Comté
Adresse postale: 4 square Castan — CS 51857
Code postal: 25031
Commune postale: Besançon Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.bourgognefranchecomte.fr 🌏
Courrier électronique: graziella.carli@bourgognefranchecomte.fr 📧
Téléphone: +33 80443364 📞
Fax: +33 80443364 📠
URL des documents: https://marches.e-bourgogne.fr 🌏
URL pour la participation: https://marches.e-bourgogne.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-10 📅
Date limite de soumission: 2017-03-14 📅
Date de publication: 2017-02-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 032-057252
Numéro JO-S: 32
Informations complémentaires
Délai prévisionnel du lot 11 « désamiantage » :
34 semaines dont 7 semaines de préparation et réparties sur 11 phases conformément aux planning prévisionnel et détail des délais par phases joints.
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Démolition d'ouvrages amiantés
Numéro du lot: 01
Brève description: Démolition d'ouvrages amiantés.
Durée de l'accord: 238 jours
Informations complémentaires:
Délai prévisionnel du lot 11 « désamiantage » :
34 semaines dont 7 semaines de préparation et réparties sur 11 phases conformément aux planning prévisionnel et détail des délais par phases joints.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Pour présenter leur candidature, soit les candidats qui disposent d'un numéro SIRET et répondent par voie dématérialisée en utilisant le service marché public simplifié (MPS) auquel ils joindront l'annexe à la candidature dûment remplie ou l'ensemble des informations exigées par l'acheteur dans le respect de l'arrêté du 29.3.2016, par des pièces dont la présentation est laissée à leur libre appréciation, ainsi que la copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire, soit les candidats, en l'absence de réponse dématérialisée devront fournir: les formulaires DC1 et DC2 dûment remplis, l'annexe à la candidature remplie ou l'ensemble des informations exigées par l'acheteur dans le respect de l'arrêté du 29.3.2016, par des pièces dont la présentation est laissée à leur libre appréciation, en application de l'article 51 IV du décret 2016-360, le candidat devra préciser s'il est en redressement judiciaire et produire une copie du jugement prononcé.
Afficher plus
Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-03-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:30
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 200 053 726 00028
Contact
Point de contact: Direction des achats
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.e-bourgogne.fr 🌏
URL des documents: https://marches.e-bourgogne.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Direction des achats
Adresse postale: 17 boulevard de la Tremouille — CS 23502
Commune postale: Dijon Cedex
Code postal: 21035
Téléphone: +33 380443364 📞
Fax: +33 380443364 📠
Pays: Côte-d’Or 🏙️
Adresse Internet: https://marches.e-bourgogne.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Les lots 02 à 22 de l'opération globale feront l'objet d'une prochaine consultation ultérieure.
Le marché de ce lot 01 est conclu à prix global et forfaitaire.
Dans le cadre du délai global de l'opération, des prestations complémentaires éventuelles de désamiantage en cas de découvert d'amiante non détectée préalablement pourront être commandées au titulaire par l'émission d'un ou de bon(s) de commande(s) sur la base des prix unitaires mentionnés au BPU. Annexé à l'acte d'engagement.
Afficher plus
Cette consultation prévoit que les entreprises intéressées devront obligatoirement joindre une attestation de visite des lieux des travaux et la qualification 15-52 «amiante» en vigueur depuis le 1.7.2012, ou tout autre document équivalent en application du décret n
Afficher plus
Pour la visite, la personne à contacter est: m. Julia, proviseur adjoint de l'établissement au 03 85 97 96 00.
Attention: l'établissement sera fermé durant les vacances scolaires d'hiver excepté du 20 au 22.2.2017 et les 02 et 3.3.2017.
Durée prévisionnelle du lot 11 désamiantage: 34 semaines dont 7 semaines de préparation et réparties sur 11 phases conformément aux planning prévisionnel et détail des délais par phases joints.
Pour information, l'opération globale concernant les lots 01 à 22 comprend 18 phases.
Les travaux devront se dérouler sans interruption durant chaque congé scolaire conformément aux planning prévisionnel et détail des délais par phases.
La date prévisionnelle de démarrage de la période de préparation est prévue pour mars 2017 et le démarrage des travaux durant les congés scolaires de printemps 2017.
Ce délai contractuel s'inscrit dans le cadre du délai contractuel global de 26 mois pour l'ensemble des lots 01 à 22 de cette opération.
Conditions de remise des plis: il est précisé que la signature n'est pas obligatoire. Elle ne sera demandée qu'à l'attributaire du marché. Les candidats peuvent répondre: soit prioritairement par voie électronique en utilisant la procédure MPS sur le site: https://marches.e-bourgogne.fr — référence: 23301415des. Les formats de fichiers RTF, DOC, XLS, SLK, PDF, PPT, PPS, DWG, DXF, JPG sont acceptés. — soit par voie papier: — par la poste avec date certaine de remise des plis: Mme la présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté — direction des achats — 17 Bd. de la Trémouille — CS 25032 — 21035 Dijon Cedex, — remis en main propre contre récépissé à l'adresse: secrétariat de la direction des achats — 16 Bd de la Trémouille à Dijon — dernier étage (Horaires d'ouverture: de 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:45) Ce marché sera notifié à l'attributaire à l'issue d'une procédure électronique. Modification(s) des marchés de la présente consultation (anciennement dénommées avenants ou marchés similaires): en application de l'article 139 alinéa 2° à 6° du décret 2016-360 du 25.3.2016, des modifications pourront être apportées au contrat par l'acheteur. En application de l'article 30 I alinéa 7° du décret 2016-360 du 25.3.2016, un marché de prestations similaires pourra être conclu si nécessaire par l'acheteur. Modalités de retrait du dossier de consultation disponible jusqu'aux date et heure limites de réception des offres de cette consultation: — le dossier de consultation des entreprises est consultable et téléchargeable sur le site: https://marches.e-bourgogne.fr — référence: 23301415 des — le dossier de consultation des entreprises peut également être demandé en contactant le tireur de plans Dicolor — 2 rue de l'Aqueduc Darcy — 21121 Ahuy — tel: 03 80 56 19 19 — fax: 03 80 56 28 76 / email: groupe@dicolor.com.
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Besançon
Adresse postale: 30 rue Charles Nodier
Commune postale: Besançon
Code postal: 25000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 381826000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-besancon@juradm.fr 📧
Fax: +33 381826001 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 032-057252 (2017-02-10)
Avis d'attribution de marché (2017-04-21)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-21 📅
Date de publication: 2017-04-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 080-153690
Se réfère à l'avis: 2017/S 032-057252
Numéro JO-S: 80
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 65 %
Pondération du prix: 35 %
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-04-11 📅
Référence
Informations complémentaires
Source: OJS 2017/S 080-153690 (2017-04-21)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
71 Chalon-sur-Saône — lycée Niepce — Balleure: travaux de désamiantage dans le cadre de l'opération globale de l'implantation de l'IFSI dans les locaux de l'établissement, de réhabilitation de l'internat et de restructuration de l'établissement.
Valeur totale du marché: 285311.13 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-21 📅
Date de publication: 2017-04-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 080-153690
Se réfère à l'avis: 2017/S 032-057252
Numéro JO-S: 80
Informations complémentaires
Le marché est conclu à prix global et forfaitaire.
Dans le cadre du délai global de l'opération, des prestations complémentaires éventuelles de désamiantage en cas de découvert d'amiante non détectée préalablement pourront être commandées au titulaire par l'émission d'un ou de bon(s) de commande(s) sur la base des prix unitaires mentionnés au BPU annexé à l'acte d'engagement.
Conformément au règlement de consultation, le critère prix a été appliqué à la somme prix forfaitaire de l'offre de base + prix unitaires mentionnés au BPU annexé à l'acte d'engagement (appréciés sur la base d'une simulation).
Ce marché a été attribué à la société Lingenheld travaux spéciaux pour un montant total de 297 057,53 EUR HT dont offre à prix forfaitaire de 285 311,13 EUR HT et simulation sur la base de prix unitaires de 11 746,40 EUR HT.
Afficher plus
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 65 %
Pondération du prix: 35 %
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-04-11 📅
Référence
Informations complémentaires
Le marché est conclu à prix global et forfaitaire.
Dans le cadre du délai global de l'opération, des prestations complémentaires éventuelles de désamiantage en cas de découvert d'amiante non détectée préalablement pourront être commandées au titulaire par l'émission d'un ou de bon(s) de commande(s) sur la base des prix unitaires mentionnés au BPU annexé à l'acte d'engagement.
Afficher plus
Conformément au règlement de consultation, le critère prix a été appliqué à la somme prix forfaitaire de l'offre de base + prix unitaires mentionnés au BPU annexé à l'acte d'engagement (appréciés sur la base d'une simulation).
Ce marché a été attribué à la société Lingenheld travaux spéciaux pour un montant total de 297 057,53 EUR HT dont offre à prix forfaitaire de 285 311,13 EUR HT et simulation sur la base de prix unitaires de 11 746,40 EUR HT.
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)