Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville

Mairie des Clayes-sous-Bois

Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-11-28. L'appel d'offres a été publié le 2016-10-20.

Qui ?

• Mairie des Clayes-sous-Bois

Qu'est-ce que c'est ?

• Autres travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de restructuration
• Infrastructures de bâtiment › Monte-personnes d'escalier
• Ossatures › Travaux de gros œuvre
• Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Travaux de cloisonnement
• Revêtement de sols et de murs › Carrelages
• Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
• Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité › Pose de garde-corps
• Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'équipement électrique
• Travaux de fondation et forage de puits de captage › Travaux de fondation
• Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
• Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de plâtrerie
• Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
• Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation › Travaux d'installation d'appareils sanitaires
• Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux d'installation de faux plancher
• Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de pose de sols › Travaux de pose de revêtements de sols souples

Où ?

• Ile-de-France › Yvelines

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-10-20	Avis de marché

Avis de marché (2016-10-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Brève description:

Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Pose de garde-corps 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installation de faux plancher 📦
Travaux de peinture 📦
Monte-personnes d'escalier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Yvelines 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie des Clayes-sous-Bois
Adresse postale: place Charles de Gaulle
Code postal: 78340
Commune postale: Les Clayes-sous-Bois
Contact
Adresse Internet: http://www.lesclayessousbois.fr/ 🌏
Courrier électronique: direction.juridique@lesclayessousbois.fr 📧
URL des documents: https://marchespublics-clayes-sous-bois.omnikles.com 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics-clayes-sous-bois.omnikles.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-10-20 📅
Date limite de soumission: 2016-11-28 📅
Date de publication: 2016-10-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 206-372470
Numéro JO-S: 206
Informations complémentaires

La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie papier est autorisée: poste avec AR, dépôt contre récépissé, poste sans AR aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: xls, doc, pdf, dxf, dwf, jpg, bmp, ppt, ods, odt chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format Xades, Cades ou Pades. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau durgs. Après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Le candidat veillera à signer électroniquement l'enveloppe et chaque document qu'elle contient. Numéro de la consultation: 2016-16.

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 9
Intitulé du lot: Déconstruction/gros-œuvre/terrassements — VRD — fondations — carrelage
Numéro du lot: 1
Brève description:

Le titulaire du présent lot aura à sa charge l'ensemble des travaux de déconstruction et de terrassements, VRD, fondations et gros-œuvre nécessaires à la réalisation des ouvrages, à savoir: les installations générales de chantier, la gaine de l'ascenseur monte-personne extérieure, divers percements et démolitions intérieurs, les aménagements autour de la gaine de l'ascenseur monte-personne extérieure, Le sas d' entrée, carrelage des sanitaires, carrelage de la partie accueil.

Durée de l'accord: 5 mois
Intitulé du lot: Métallerie — menuiseries extérieures
Numéro du lot: 2
Brève description:

Le titulaire du présent lot aura à sa charge l'ensemble des travaux de menuiseries extérieures nécessaires à la réalisation des ouvrages, à savoir: dépose du garde-corps existant autour du monte personne existant, mise en œuvre d'un garde-corps.

Durée de l'accord: 14 jours
Intitulé du lot: Plâtreries — cloisons et plafonds suspendus
Numéro du lot: 3
Brève description:

Le titulaire du présent lot aura à sa charge l'ensemble des travaux de plâtreries, cloisons et plafonds suspendus nécessaires à la réalisation des ouvrages, à savoir: cloisons séparatives entre la zone accueil et les sanitaires, cloisons séparatives dans le service citoyenneté, Cloison séparatives entre le local archives et les espaces avoisinants du service citoyenneté, Cloisons pour mise en œuvre des rangements encastré espace accueil, faux-plafonds de la périphérique de la salle des mariages, faux-plafonds de l'espace accueil, faux-plafonds avec facette pour la zone attente de l'accueil, faux-plafonds pour le SAS d'accès à la Mairie depuis l'extérieur, faux-plafonds pour la salle avocats, faux-plafonds de l'espace guichet du service citoyenneté, faux-plafonds avec facettes de l'espace attente, faux-plafonds en dalles 600 x 600 pour la zone circulation et salles du service citoyenneté.

Durée de l'accord: 3 mois
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 4
Brève description:

Le titulaire du présent lot aura à sa charge l'ensemble des travaux de menuiseries intérieures nécessaires à la réalisation des ouvrages, à savoir: fourniture et pose des blocs portes et des baies fixes, fabrication, fourniture et pose du mobilier encastré,réalisation des mobiliers sur mesure, fourniture et pose des accessoires.

Durée de l'accord: 1 mois
Intitulé du lot: L'électricité — SSI — courants forts — courants faibles
Numéro du lot: 5
Brève description:

— les travaux consistent à: depuis l'installation existante, la mise en œuvre d'une installation électrique, comprenant l'appareillage et le réseau, dans la salle des mariages,

— depuis le tableau existant, dépose de l'installation existante et mise en œuvre d'une installation électrique à neuf, comprenant l'appareillage et le réseau, dans l'espace…

… d'accueil,

… de citoyenneté.

Durée de l'accord: 74 jours
Intitulé du lot: Plomberie — chauffage — climatisation
Numéro du lot: 6
Brève description:

Le présent projet comprend en substance: dépose et repose des appareils sanitaires existants de cuisine, dépose des appareils sanitaires existants dans les sanitaires, la fourniture et la pose de nouveaux appareils sanitaires, la reprise des réseaux EF et ECS pour l'alimentation des nouveaux appareils sanitaires, les réseaux d'évacuation des eaux usées des nouveaux appareils sanitaires, les essais et les réglages, travaux de modification des installations de chauffage de l'espace citoyenneté en relation avec les travaux d'aménagement, travaux de mise en œuvre d'équipements de climatisation pour l'espace citoyenneté et le hall d'entrée,les essais et les réglages.

Durée de l'accord: 2 mois
Intitulé du lot: Plancher technique
Numéro du lot: 7
Brève description:

Les travaux consistent en la mise en œuvre du plancher technique surélevé. Ils comprennent: les installations provisoires de chantier, la dépose des installations existantes (trouvées sur le terrain), la fourniture et la pose des accessoires et éléments techniques de mise en œuvre du revêtement de sol.

Durée de l'accord: 44 jours
Intitulé du lot: Revêtement de sol souple/peinture
Numéro du lot: 8
Brève description:

Le titulaire du présent lot aura à sa charge l'ensemble des travaux de peinture, sols souples nécessaires à la réalisation des ouvrages, à savoir: sols souples de l'espace d'attente des enfants dans l'espace citoyenneté, réfection des peintures dans les locaux ou parties de locaux modifiés, nettoyage de fin de chantier.

Intitulé du lot: L'élévateur
Numéro du lot: 9
Brève description:

Le titulaire du présent lot aura à sa charge: la fourniture, l'installation et le montage des matériels, le raccordement aux réservations et aux alimentations en attente, la mise en service, l'entretien pendant une année.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat,

— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du contrat,

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et me.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 18:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-11-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 11:04

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics-clayes-sous-bois.omnikles.com 🌏
URL des documents: https://marchespublics-clayes-sous-bois.omnikles.com 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie des Clayes-sous-Bois — service réglementation — commande publique
Téléphone: +33 130793852 📞
Courrier électronique: gauffre.laurent@lesclayessousbois.fr 📧
Fax: +33 130793879 📠
Pays: Yvelines 🏙️
Adresse Internet: https://marchespublics-clayes-sous-bois.omnikles.com 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Versailles
Source: OJS 2016/S 206-372470 (2016-10-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (11)