Réhabilitation des locaux du site de Roubaix-124 rue Gambetta à Roubaix

CAF Nord

Le présent marché public a pour objet l'opération de travaux relative à la réhabilitation du site de Roubaix.
Cette opération a fait l'objet d'une consultation sous forme allotie, référencée « marché nº 15s0065 réhabilitation des locaux du site de Roubaix — 124 bd Gambetta à Roubaix » publié sur les supports suivants: profil d'acheteur — BOAMP — JOUE (avis nº 15-159140).
Les lots suivants:
Lot 11: ascenseurs
Lot 12: aménagements extérieurs
Ont été déclarés infructueux. Il a été décidé de relancer ces 2 lots, objet de la présente consultation. Toutes les pièces de la consultation initiale sont jointes à la présente consultation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-03-02. L'appel d'offres a été publié le 2016-02-02.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Ambiances jardins
• KONE

Qui ?

• CAF Nord

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-02-02	Avis de marché
2016-04-25	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-02-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue: 80 000
Valeur totale du marché: 33 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CAF Nord
Adresse postale: Caisse d'allocations familiales du Nord, 105 rue d'Artois
Code postal: 59000
Commune postale: Lille
Contact
Courrier électronique: anthony.vanhersecker@cafnord.cnafmail.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-02-02 📅
Date limite de soumission: 2016-03-02 📅
Date de publication: 2016-02-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 025-039499
Numéro JO-S: 25
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.2.2016. IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui Avis sur un profil d’acheteur Numéro de l'avis au JOUE: 2015/S 204-369721 du 21.10.2015

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché public a pour objet l'opération de travaux relative à la réhabilitation du site de Roubaix.

Cette opération a fait l'objet d'une consultation sous forme allotie, référencée « marché nº 15s0065 réhabilitation des locaux du site de Roubaix — 124 bd Gambetta à Roubaix » publié sur les supports suivants: profil d'acheteur — BOAMP — JOUE (avis nº 15-159140).

Les lots suivants:

Lot 11: ascenseurs

Lot 12: aménagements extérieurs

Ont été déclarés infructueux. Il a été décidé de relancer ces 2 lots, objet de la présente consultation. Toutes les pièces de la consultation initiale sont jointes à la présente consultation.

Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Ascenseurs
Brève description:

Études d'exécution, travaux préparatoires, travaux de mise en conformité des ascenseurs, travaux de modernisation des ascenseurs, travaux divers.

Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Aménagements extérieurs
Brève description: Travaux espaces verts, travaux de terrasse et pergola bois.
Numéro de référence: 16S0002
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 124 rue Gambetta, 59100 Roubaix

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats devront reproduire une lettre de candidature (ou DC1) et une déclaration du candidat (ou DC2)

Un justificatif relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat

Une déclaration sur l'honneur pour justifier que les candidats n'entrent dans aucun cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Si la société a moins de 3 ans, le candidat fournit un document justifiant de la date de création de l'entreprise (attestation sur l'honneur admise).

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les travaux objet du présent marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (cf. DC2).

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années (cf DC2);

Liste des travaux exécutés (3 dernières années) avec attestations de bonne exécution ou attestation sur l'honneur pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (cf DC2).

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Conformément à l'article 101 du code des marchés publics, il sea prélevé par fractions sur chaque versement autre qu'une avance, une retenue de garantie de 5 % sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une «Garantie à première demande».

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement national. Le présent marché est conclu à prix définitifs, forfaitaires et révisables. Paiement à 30 jours à la réception des demandes de règlements. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicables est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectué avant le premier jour du calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de 8 points. De plus, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 (EUR) est due en cas de retard de paiement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: La formule du groupement doit être solidaire.

Procédure
Mode de paiement des documents:

Le DCE peut être retiré auprès de la société ad concept au 40 rue de Wazemmes-59000 Lille. Ad concept est ouvert du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 (voir article 2 du règlement de consultation)

le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement depuis le site internet www.achatpublic.com

Les visites de chantier ne sont pas obligatoires pour ces deux lots. Néanmoins, afin d'apprécier les contraintes et conditions particulières du chantier, les entreprises pourront se présenter, si elles le souhaitent, pour une visite à l'adresse suivante: 82 rue Jules Watteuw à Roubaix (sonner aux services généraux pour vous présenter).

Les visites se feront les jeudi 18 février et vendredi 19.2.2016 (voir article 8 du règlement de consultation)

La remise des candidatures et des offres peut se faire sur support papier ou en dématérialisé. Les plis devront être remis par toute voie probante permettant de donner date certaine à l'adresse ci-dessous indiquée:

CAF du Nord — service achats/marchés — TSA 12002 — 59352 Douai Cedex

Les plis contenant les candidatures et les offres peuvent également être déposées sur la plate-forme dématérialisée www.achatpublic.com (voir article 7 et annexe 1 du règlement de consultation)

Les plis peuvent également être remis en main propre, contre récépissé, du lundi au mercredi et le vendredi aux horaires suivants: 8:30/11:30 et 13:30/15:30, à l'exception des jours fériés et jours chômés, à l'adresse ci-dessous:

CAF du Nord — service achats/marchés — 76 rue Henri Dunant — 59600 Douai.

Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50)
2. Prix (35)
3. Délais (15)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Vanhersecker Anthony
Adresse du profil d'acheteur: https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 16S0002
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.2.2016.

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché

oui

Avis sur un profil d’acheteur

Numéro de l'avis au JOUE: 2015/S 204-369721 du 21.10.2015

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Téléphone: +33 0320783333 📞
Source: OJS 2016/S 025-039499 (2016-02-02)

Avis d'attribution de marché (2016-04-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché public a pour objet l'opération de travaux relative à la réhabilitation du site de Roubaix. Cette opération a fait l'objet d'une consultation sous forme allotie, référencée « marché nº 15s0065 réhabilitation des locaux du site de Roubaix — 124 bd Gambetta à Roubaix » publié sur les supports suivants: profil d'acheteur — BOAMP — JOUE (avis nº 15-159140). Les lots suivants: lot 11: ascenseurs, lot 12: aménagements extérieurs ont été déclarés infructueux. Il a été décidé de relancer ces 2 lots, objet de la présente consultation. Toutes les pièces de la consultation initiale sont jointes à la présente consultation.

Valeur totale du marché: 48265.21 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Caisse d'allocations familiales du Nord, 105 rur d'Artois
Contact
Adresse Internet: https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-04-25 📅
Date de publication: 2016-04-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 084-147757
Se réfère à l'avis: 2016/S 025-039499
Numéro JO-S: 84

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 124 rue Gambetta 59100 Roubaix.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Délais
Critère de qualité (pondération): 15
Pondération du prix: 35

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-04-19 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Caisse d'allocations familiales du Nord

Informations complémentaires
Organe de révision
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320783333 📞
Source: OJS 2016/S 084-147757 (2016-04-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)