Aménagement d'un parc péri-urbain de nature sur l'ens du Plan — communes de La Garde et du Pradet

Conseil général du Var

La présente consultation concerne la prestation suivante: Aménagement d'un parc nature du Plan sur les Communes de La Garde et du Pradet.
Cette consultation fait suite à une déclaration sans suite. Le dossier de consultation des entreprises est relancé à l'identique en insérant des tranches conditionnelles concernant la tour d'observation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-05-24. L'appel d'offres a été publié le 2016-03-30.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Conseil général du Var

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-03-30	Avis de marché
2017-06-09	Avis d'attribution de marché
2017-06-13	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-03-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:

A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront au deuxième semestre 2016.La Durée globale des marchés sera: — pour la tranche ferme de 260 jours ouvrés, et — pour la tranche conditionnelle de 77 jours ouvrés.Le délai d'exécution de chaque lot s'inscrit dans cette prévision, conformément aux prescriptions notées dans chaque acte d'engagement.Il est prévu une décomposition en tranche ferme et en conditionnelle pour les lots suivants:lot B01: Fondations profondeslot B02: Gros oeuvre / Réseaux divers / Revêtements de sol — faïence / DésamiantageLot B03: Charpente — support de couverture — couverture en chaumelot B09: Electricité Cfo/Cfa, EolienneIl n'est pas prévu de décomposition en tranche conditionnelle pour le lot suivant:Lot B11: Monte-Charge.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var
Adresse postale: Direction des marchés, 390 avenue des Lices — CS 41303
Code postal: 83076
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://www.var.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-03-30 📅
Date limite de soumission: 2016-05-24 📅
Date de publication: 2016-04-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 065-111930
Numéro JO-S: 65
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr Procédure: Appel d'offres ouvert, Appel d'offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics, procédure relancé suite à une consultation déclarée sans suite criteres d'attributions: — pour le LOT B01: Le jugement de la valeur technique sera réalisé sur la base du mémoire technique justificatif qui devra être rédigé par le candidat et remis avec son offre: * Question 1: Moyens humains (5 points — coef.1 ). * Question 2: Moyens matériels (5 points — coef. 2). * Question 3: Organisation de chantier (5 points — coef. 3). * Question 4: Propreté et déchets (5 points — coef. 3). — Pour le LOT B02: Prix: 60 % valeur Technique: 40 % le jugement de la valeur technique sera réalisé sur la base du mémoire technique justificatif qui devra être rédigé par le candidat et remis avec son offre * Question 1: Moyens humains (5 points — coef.3 ). * Question2: Moyens matériels (5 points — coef. 2). * Question 3: Note méthodologique (5 points — coef. 1). * Question 4: Qualité et attention écologique (5 points — coef. 2). — Pour Le Lot B03: Prix: 50 % valeur Technique: 50 % le jugement de la valeur technique sera réalisé sur la base du mémoire technique justificatif qui devra être rédigé par le candidat et remis avec son offre * Question 1: Moyens humains (5 points — coef.5 ). * Question 2: Moyens matériels (5 points — coef. 1). * Question 3: Procédures de contrôle de la qualité des bois (5 points — coef. 2). * Question 4: Procédures de levage (5 points — coef. 2). — Pour Le Lot B09: Prix: 75 % valeur Technique: 25 % le jugement de la valeur technique sera réalisé sur la base du mémoire technique justificatif qui devra être rédigé par le candidat et remis avec son offre * Question 1: Moyens humains affectés au chantier (5 points — coef. 5). — Pour Le Lot B11: Prix: 70 % valeur Technique: 30 % le jugement de la valeur technique sera réalisé sur la base du mémoire technique justificatif qui devra être rédigé par le candidat et remis avec son offre * Question 1: Moyens (5 points — coef. 1) * Question 2: Moyens matériels (5 points — coef. 1) * Question 3: Organisation du chantier et méthodologie (5 points — coef.4 ). Unité monétaire utilisée, l'euro. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.3.2016.

Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr

Procédure: Appel d'offres ouvert, Appel d'offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics, procédure relancé suite à une consultation déclarée sans suite

criteres d'attributions: — pour le LOT B01:

Le jugement de la valeur technique sera réalisé sur la base du mémoire technique justificatif qui devra être rédigé par le candidat et remis avec son offre:

* Question 1: Moyens humains (5 points — coef.1 ).

* Question 2: Moyens matériels (5 points — coef. 2).

* Question 3: Organisation de chantier (5 points — coef. 3).

* Question 4: Propreté et déchets (5 points — coef. 3).

— Pour le LOT B02:

Prix: 60 %

valeur Technique: 40 %

le jugement de la valeur technique sera réalisé sur la base du mémoire technique justificatif qui devra être rédigé par le candidat et remis avec son offre

* Question 1: Moyens humains (5 points — coef.3 ).

* Question2: Moyens matériels (5 points — coef. 2).

* Question 3: Note méthodologique (5 points — coef. 1).

* Question 4: Qualité et attention écologique (5 points — coef. 2).

— Pour Le Lot B03:

Prix: 50 %

valeur Technique: 50 %

le jugement de la valeur technique sera réalisé sur la base du mémoire technique justificatif qui devra être rédigé par le candidat et remis avec son offre

* Question 1: Moyens humains (5 points — coef.5 ).

* Question 2: Moyens matériels (5 points — coef. 1).

* Question 3: Procédures de contrôle de la qualité des bois (5 points — coef. 2).

* Question 4: Procédures de levage (5 points — coef. 2).

— Pour Le Lot B09:

Prix: 75 %

valeur Technique: 25 %

le jugement de la valeur technique sera réalisé sur la base du mémoire technique justificatif qui devra être rédigé par le candidat et remis avec son offre

* Question 1: Moyens humains affectés au chantier (5 points — coef. 5).

— Pour Le Lot B11:

Prix: 70 %

valeur Technique: 30 %

le jugement de la valeur technique sera réalisé sur la base du mémoire technique justificatif qui devra être rédigé par le candidat et remis avec son offre

* Question 1: Moyens (5 points — coef. 1)

* Question 2: Moyens matériels (5 points — coef. 1)

* Question 3: Organisation du chantier et méthodologie (5 points — coef.4 ).

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.3.2016.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne la prestation suivante: Aménagement d'un parc nature du Plan sur les Communes de La Garde et du Pradet.

Cette consultation fait suite à une déclaration sans suite. Le dossier de consultation des entreprises est relancé à l'identique en insérant des tranches conditionnelles concernant la tour d'observation.

Numéro du lot: 01
Brève description: B01 — fondations profondes.
Numéro du lot: 02
Brève description: B02 — gros Oeuvre, Réseaux divers, revêtements de sols, Faïences, désamiantage.
Numéro du lot: 03
Brève description: B03 — charpente, Support de couverture, Couverture en chaume.
Numéro du lot: 04
Brève description: B09 — electricité Cfo/Cfa, Eolienne.
Numéro du lot: 05
Brève description: B11 — monte-Charge.
Quantité ou étendue:

A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront au deuxième semestre 2016.

La Durée globale des marchés sera: — pour la tranche ferme de 260 jours ouvrés, et — pour la tranche conditionnelle de 77 jours ouvrés.

Le délai d'exécution de chaque lot s'inscrit dans cette prévision, conformément aux prescriptions notées dans chaque acte d'engagement.

Il est prévu une décomposition en tranche ferme et en conditionnelle pour les lots suivants:

lot B01: Fondations profondes

lot B02: Gros oeuvre / Réseaux divers / Revêtements de sol — faïence / Désamiantage

Lot B03: Charpente — support de couverture — couverture en chaume

lot B09: Electricité Cfo/Cfa, Eolienne

Il n'est pas prévu de décomposition en tranche conditionnelle pour le lot suivant:

Lot B11: Monte-Charge.

Description des options:

Options au sens communautaire:

— conclusion possible d'avenants

— marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires (cf. Article 35.ii.6° Cmp).

Numéro de référence: 16S0017

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Lettre de candidature (imprimé Dc1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants.

L'imprimé Dc1 est disponible sur le site du Minefe: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

— la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

— Une déclaration sur l?honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (interdictions de soumissionner).

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du présent marché, réalisé au cours des trois derniers exercices.

Capacité technique et professionnelle:

— Présentation d'une liste de travaux (de même nature que les travaux objet du lot pour lequel le candidat présente une offre) exécutés au cours des cinq dernières années, appuyées d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Dans le cadre des justificatifs à produire mentionnés ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent. L'Imprimé Dc2 est disponible sur le site du Minefe: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Ni Cautionnement ni garantie prévus.

Les modalités d'avance ou d'acompte sont détaillées dans le dossier de consultation dans le respect des articles 86 à 89 du Code des Marchés Publics.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le financement est assuré par le Budget Départemental.

Le règlement se fera par Mandat Administratif suivi d'un Virement.

Le délai global de paiement est fixé à l'article 98 du Code des Marchés Publics.

Conformément au décret no 2013-269 du 29 mars 2013, lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises.

Conformément à l'article 51-vi du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter pour le marché (ou certains de ses lots) plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements (ou en qualité de membres de plusieurs groupements).

Autres conditions particulières:

Conformément à l'article 14 du code de marchés publics, ce marché fait l'objet d'une action d'insertion par l'emploi pour le lot B02.

Il sera obligatoirement réservé, à l'occasion de l'exécution du marché, au minimum 5 % du temps total du travail nécessaire à la réalisation des prestations, sachant que la main d'oeuvre représente, par hypothèse, 35 % du montant du marché. Le taux horaire est par hypothèse de 25 euros (H.T.).

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Pour le Lot B01: Prix % (55)
2. Pour le Lot B01: Valeur Technique % (45)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Contact
Point de contact: Mme Capobianco Valérie, directeur des marchés
Adresse du profil d'acheteur: http://www.var.fr 🌏
Nom: département du Var: Direction des Marchés — bureau 124
Adresse postale: aff. 16s0017 — aménagement d'un parc péri-urbain -Lot no — ne Pas Ouvrir, 390 Avenue des Lices, CS 41303

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 16S0017
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr

Procédure: Appel d'offres ouvert, Appel d'offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics, procédure relancé suite à une consultation déclarée sans suite

criteres d'attributions: — pour le LOT B01:

Le jugement de la valeur technique sera réalisé sur la base du mémoire technique justificatif qui devra être rédigé par le candidat et remis avec son offre:

* Question 1: Moyens humains (5 points — coef.1 ).

* Question 2: Moyens matériels (5 points — coef. 2).

* Question 3: Organisation de chantier (5 points — coef. 3).

* Question 4: Propreté et déchets (5 points — coef. 3).

— Pour le LOT B02:

Prix: 60 %

valeur Technique: 40 %

le jugement de la valeur technique sera réalisé sur la base du mémoire technique justificatif qui devra être rédigé par le candidat et remis avec son offre

* Question 1: Moyens humains (5 points — coef.3 ).

* Question2: Moyens matériels (5 points — coef. 2).

* Question 3: Note méthodologique (5 points — coef. 1).

* Question 4: Qualité et attention écologique (5 points — coef. 2).

— Pour Le Lot B03:

Prix: 50 %

valeur Technique: 50 %

* Question 1: Moyens humains (5 points — coef.5 ).

* Question 2: Moyens matériels (5 points — coef. 1).

* Question 3: Procédures de contrôle de la qualité des bois (5 points — coef. 2).

* Question 4: Procédures de levage (5 points — coef. 2).

— Pour Le Lot B09:

Prix: 75 %

valeur Technique: 25 %

* Question 1: Moyens humains affectés au chantier (5 points — coef. 5).

— Pour Le Lot B11:

Prix: 70 %

valeur Technique: 30 %

* Question 1: Moyens (5 points — coef. 1)

* Question 2: Moyens matériels (5 points — coef. 1)

* Question 3: Organisation du chantier et méthodologie (5 points — coef.4 ).

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.3.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine Cedex 9 BP 40510
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 494427930 📞
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: mêmes coordonnées que ci-dessus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2016/S 065-111930 (2016-03-30)

Avis d'attribution de marché (2017-06-09)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 16s0017
Brève description:

La présente consultation concerne la prestation suivante: aménagement d'un parc nature du plan sur les communes de La Garde et du Pradet. Cette consultation fait suite à une déclaration sans suite. Le dossier de consultation des entreprises est relancé à l'identique en insérant des tranches conditionnelles concernant la tour d'observation.

Valeur totale du marché: 740396.74 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction des marchés — 390 avenue des Lices — CS 41303
Contact
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-09 📅
Date de publication: 2017-06-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 112-224861
Se réfère à l'avis: 2016/S 065-111930
Numéro JO-S: 112
Informations complémentaires

Date de conclusion: 30.5.2017. Les montants indiqués sont ceux des DPGF. Modalités de consultation du contrat sur demande de RDV par fax à la direction des marchés au 04.83.95.78.78.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne la prestation suivante: aménagement d'un parc nature du plan sur les communes de La Garde et du Pradet.

Intitulé du lot: B03 — charpente, support de couverture, couverture en chaume
Brève description: B03 — charpente, support de couverture, couverture en chaume.
Description des options:

— conclusion possible d'avenants,

— marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires (Cf. article 35.II.6° CMP).

Intitulé du lot: B11 — monte-charge
Brève description: B11 — monte-charge.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Pour le lot B01: valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de coût: Pour le lot B01: prix
Pondération du coût: 55

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-07-11 📅

Référence
Informations complémentaires

Date de conclusion: 30.5.2017.

Les montants indiqués sont ceux des DPGF.

Modalités de consultation du contrat sur demande de RDV par fax à la direction des marchés au 04.83.95.78.78.

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 rue Racine
Pays: France 🇫🇷
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Source: OJS 2017/S 112-224861 (2017-06-09)

Avis d'attribution de marché (2017-06-13)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne la prestation suivante: aménagement d'un parc nature du plan sur les Communes de La Garde et du Pradet. Cette consultation fait suite à une déclaration sans suite. Le dossier de consultation des entreprises est relancé à l'identique en insérant des tranches conditionnelles concernant la tour d'observation.

Valeur totale du marché: 2233315.67 EUR 💰
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de fondation 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-13 📅
Date de publication: 2017-06-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 115-231072
Numéro JO-S: 115
Informations complémentaires

Date de conclusion: le 31.5.2017. Les montants indiqués sont ceux des DPGF. Modalités de consultation du contrat sur demande de RDV par fax à la direction des marchés au 04.83.95.78.78.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne la prestation suivante: aménagement d'un parc nature du plan sur les Communes de La Garde et du Pradet.

Intitulé du lot: B01 — fondations profondes
Description des options:

— marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires (cf. article 35.II.6° CMP).

Intitulé du lot: B02 — gros œuvre, réseaux divers, revêtements de sols, faïences, désamiantage
Brève description: B02 — gros œuvre, réseaux divers, revêtements de sols, faïences, désamiantage.
Intitulé du lot: B09 — électricité CFO/CFA, éolienne
Brève description: B09 — électricité CFO/CFA, éolienne.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût: pour le lot B01: prix

Référence
Informations complémentaires
Date de conclusion: le 31.5.2017.
Source: OJS 2017/S 115-231072 (2017-06-13)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)