2016/MTP/bord prix travaux
Val' Hainaut Habitat
Travaux d'entretien courant dans les logements du patrimoine de Val' Hainaut Habitat. Accord-cadre à bons de commande et marché subséquents.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2016-10-07. L'appel d'offres a été publié le 2016-08-19.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Travaux d'installation de volets roulants
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'installation de chauffage central › Travaux d'installation de chaudières
- • Travaux d'équipement électrique › Autres travaux d'installation électrique
- • Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes › Travaux de charpente
- • Travaux de construction d'égouts › Travaux d'assainissement
- • Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture › Travaux de maçonnerie et de briquetage
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de plâtrerie
- • Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de vitrerie
- • Travaux de pose de revêtements muraux et de papiers peints › Travaux de pose de papier peint
- • Travaux de restructuration › Travaux de réfection
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2016-08-19 | Avis de marché |
Avis de marché (2016-08-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réfection
Numéro de référence: 2016/MTP/bord prix travaux
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réfection 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de maçonnerie et de briquetage 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de vitrerie 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux d'assainissement 📦
Autres travaux d'installation électrique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord-Pas-de-Calais 🏙️
Nord 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Val' Hainaut Habitat
Adresse postale: 26 rue de Beaumont — CS 40146
Code postal: 59303
Commune postale: Valenciennes Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.v2h.org 🌏
Courrier électronique: appeloffres@v2h.org 📧
Téléphone: +33 327235627 📞
Fax: +33 359303303 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_QIsxVJi3Wo 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_QIsxVJi3Wo 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-08-19 📅
Date limite de soumission: 2016-10-07 📅
Date de publication: 2016-08-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 161-290712
Numéro JO-S: 161
Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Numéro du lot: 1
Brève description: Maçonnerie — carrelages — plâtrerie — isolation — fumisterie.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:
Brève description: Revêtements de sols.
Numéro du lot: 3
Brève description: Couverture — charpente — étanchéité — fumisterie.
Numéro du lot: 4
Brève description: Plomberie — sanitaire — chauffage — fumisterie.
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiserie bois et PVC — fermetures — escaliers bois — quincaillerie.
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries et fermetures métalliques — ferronnerie — quincaillerie.
Numéro du lot: 7
Brève description: Électricité.
Numéro du lot: 8
Brève description: Peinture — papiers peints.
Numéro du lot: 9
Brève description: Vitrerie.
Numéro du lot: 10
Brève description: Espaces verts.
Numéro du lot: 11
Brève description: Accès difficile.
Numéro du lot: 12
Brève description: Étanchéité.
Numéro du lot: 13
Brève description: VRD — terrassements — canalisations.
Numéro du lot: 14
Brève description: Courants faibles.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Divers programmes 59303 Valenciennes cedex.
Procédure
Nombre de participants à envisager: 3
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-10-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service achats
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_QIsxVJi3Wo 🌏
Point de contact: Direction proximité
Téléphone: +33 327469950 📞
Courrier électronique: bledoux@v2h.org 📧
Pays: Nord 🏙️
Point de contact: Cellule assistance achats
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée — BP 2039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 320306840 📠
Source: OJS 2016/S 161-290712 (2016-08-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réfection
Numéro de référence: 2016/MTP/bord prix travaux
Brève description:
Travaux d'entretien courant dans les logements du patrimoine de Val' Hainaut Habitat. Accord-cadre à bons de commande et marché subséquents.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réfection 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de maçonnerie et de briquetage 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de vitrerie 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux d'assainissement 📦
Autres travaux d'installation électrique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord-Pas-de-Calais 🏙️
Nord 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Val' Hainaut Habitat
Adresse postale: 26 rue de Beaumont — CS 40146
Code postal: 59303
Commune postale: Valenciennes Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.v2h.org 🌏
Courrier électronique: appeloffres@v2h.org 📧
Téléphone: +33 327235627 📞
Fax: +33 359303303 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_QIsxVJi3Wo 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_QIsxVJi3Wo 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-08-19 📅
Date limite de soumission: 2016-10-07 📅
Date de publication: 2016-08-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 161-290712
Numéro JO-S: 161
Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Numéro du lot: 1
Brève description: Maçonnerie — carrelages — plâtrerie — isolation — fumisterie.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:
L'accord-cadre pourra être reconduit 2 fois. En cas de prolongation de délai, un avenant sera obligatoire. Toutefois celui-ci ne pourra pas dépasser 4 ans.
Numéro du lot: 2
Brève description: Revêtements de sols.
Numéro du lot: 3
Brève description: Couverture — charpente — étanchéité — fumisterie.
Numéro du lot: 4
Brève description: Plomberie — sanitaire — chauffage — fumisterie.
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiserie bois et PVC — fermetures — escaliers bois — quincaillerie.
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries et fermetures métalliques — ferronnerie — quincaillerie.
Numéro du lot: 7
Brève description: Électricité.
Numéro du lot: 8
Brève description: Peinture — papiers peints.
Numéro du lot: 9
Brève description: Vitrerie.
Numéro du lot: 10
Brève description: Espaces verts.
Numéro du lot: 11
Brève description: Accès difficile.
Numéro du lot: 12
Brève description: Étanchéité.
Numéro du lot: 13
Brève description: VRD — terrassements — canalisations.
Numéro du lot: 14
Brève description: Courants faibles.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Divers programmes 59303 Valenciennes cedex.
Procédure
Nombre de participants à envisager: 3
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-10-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service achats
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_QIsxVJi3Wo 🌏
Point de contact: Direction proximité
Téléphone: +33 327469950 📞
Courrier électronique: bledoux@v2h.org 📧
Pays: Nord 🏙️
Point de contact: Cellule assistance achats
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée — BP 2039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 320306840 📠
Source: OJS 2016/S 161-290712 (2016-08-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)