Travaux de reconstruction du complexe sportif Albert Smirlian à Bois-Colombes intégrant la conservation et le réaménagement de la Sauvegarde. Certification NF Equipements sportifs — démarche HQE Certivéa

Commune de Bois-Colombes

Le site est actuellement occupé par:
— le gymnase Albert Smirlian (à déconstruire);
— le gymnase la Sauvegarde (à réhabiliter);
— un bâtiment préfabriqué (à déconstruire);
— des terrains sportifs extérieurs.
Les principales contraintes du site sont les suivantes:
— un site en milieu urbain dense;
— un terrain relativement petit;
— la présence d'un parking souterrain existant et en utilisation sous l'emprise du chantier;
— des travaux en site occupé (conservation de l'activité des gymnases existants pendant toute la durée du chantier);
— un phasage des travaux;
— une démarche HQE certifiée;
— une démarche haute qualité d'usage.
Les principales caractéristiques de l'opération sont:
— la construction d'un nouvel équipement sportif comprenant une halle omnisports, une salle polyvalente, quatre salles spécialisées: judo, escrime, gymnastique, musculation, ainsi que les annexes afférentes (vestiaires, sanitaires, bureaux, locaux de stockage, locaux techniques);
— le réaménagement des annexes (vestiaires, sanitaires et bureaux) du gymnase La Sauvegarde;
— l'aménagement des espaces extérieurs après démolition du gymnase Smirlian;
— un système de chauffage par géothermie qui alimentera l'équipement mais aussi l'école Saint-Exupéry.
A titre indicatif, il est prévu que les ordres de service des lots 1, 6 et 7 prennent effet à la fin du mois de décembre 2015 et que les autres prennent effet dans la première quinzaine de janvier 2016. Les travaux sont décomposés en 3 phases principales, elles-mêmes décomposées en sous-phases tel qu'indiqué à l'annexe 3 du ccap « Plan de principe d'installation de chantier / Carnet de phasage » :
Phase 1: construction du nouveau complexe sportif et réhabilitation du gymnase de La Sauvegarde: durée de 20 mois;
Phase 2: déconstruction et désamiantage du gymnase Smirlian existant: durée de 3 mois;
Phase 3: construction du préau sportif et aménagement des extérieurs: durée de 6 mois.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-11-02. L'appel d'offres a été publié le 2015-09-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Commune de Bois-Colombes

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-09-11	Avis de marché
2016-01-22	Avis d'attribution de marché
2016-04-26	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-09-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Bois-Colombes
Adresse postale: 15 rue Charles-Duflos
Code postal: 92277
Commune postale: Bois-Colombes Cedex
Contact
Courrier électronique: juridique@bois-colombes.com 📧
Téléphone: +33 171078105 📞
Fax: +33 141198326 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-11 📅
Date limite de soumission: 2015-11-02 📅
Date de publication: 2015-09-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 180-326179
Numéro JO-S: 180
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Renseignements administratifs: Direction des affaires juridiques et de l'achat public, 15 rue Charles Duflos 92277 Bois-Colombes Cedex Fax +33 141198326 mel: juridique@bois-colombes.com renseignements techniques: Direction de la Construction, 15 rue Charles Duflos 92277 Bois-Colombes Cedex Fax +33 141198319 mel: juridique@bois-colombes.com unité monétaire utilisée, l'euro.le délai d'exécution global est fixé à environ 27 mois consécutifs. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui est joint en annexe du Ccap. Le critère de jugement des offres «Valeur technique» est détaillé en sous-critères dans le règlement de la consultation. Le règlement de la consultation précise également les règles de présentation des sous-traitants éventuels et le contenu des offres à remettre. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.9.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le site est actuellement occupé par:

— le gymnase Albert Smirlian (à déconstruire);

— le gymnase la Sauvegarde (à réhabiliter);

— un bâtiment préfabriqué (à déconstruire);

— des terrains sportifs extérieurs.

Les principales contraintes du site sont les suivantes:

— un site en milieu urbain dense;

— un terrain relativement petit;

— la présence d'un parking souterrain existant et en utilisation sous l'emprise du chantier;

— des travaux en site occupé (conservation de l'activité des gymnases existants pendant toute la durée du chantier);

— un phasage des travaux;

— une démarche HQE certifiée;

— une démarche haute qualité d'usage.

Les principales caractéristiques de l'opération sont:

— la construction d'un nouvel équipement sportif comprenant une halle omnisports, une salle polyvalente, quatre salles spécialisées: judo, escrime, gymnastique, musculation, ainsi que les annexes afférentes (vestiaires, sanitaires, bureaux, locaux de stockage, locaux techniques);

— le réaménagement des annexes (vestiaires, sanitaires et bureaux) du gymnase La Sauvegarde;

— l'aménagement des espaces extérieurs après démolition du gymnase Smirlian;

— un système de chauffage par géothermie qui alimentera l'équipement mais aussi l'école Saint-Exupéry.

A titre indicatif, il est prévu que les ordres de service des lots 1, 6 et 7 prennent effet à la fin du mois de décembre 2015 et que les autres prennent effet dans la première quinzaine de janvier 2016. Les travaux sont décomposés en 3 phases principales, elles-mêmes décomposées en sous-phases tel qu'indiqué à l'annexe 3 du ccap « Plan de principe d'installation de chantier / Carnet de phasage » :

Phase 1: construction du nouveau complexe sportif et réhabilitation du gymnase de La Sauvegarde: durée de 20 mois;

Phase 2: déconstruction et désamiantage du gymnase Smirlian existant: durée de 3 mois;

Phase 3: construction du préau sportif et aménagement des extérieurs: durée de 6 mois.

Numéro du lot: 1
Brève description: Clos-Couvert.
Numéro du lot: 2
Brève description: Menuiseries intérieures bois — signalétique.
Numéro du lot: 3
Brève description: Plâtrerie — plafonds suspendus — peinture.
Numéro du lot: 4
Brève description: Carrelage — revêtements de sols souples — sols sportifs.
Numéro du lot: 5
Brève description: Équipements sportifs.
Numéro du lot: 6
Brève description: Électricité courants forts et faibles.
Numéro du lot: 7
Brève description: Chauffage — ventilation — plomberie — sanitaire — géothermie.
Numéro du lot: 8
Brève description: Voiries — réseaux divers — aménagements paysagers.
Numéro de référence: 15FT-0269-X

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Lettre de candidature: imprimé Dc1 (version du 25.8.2014)

cas particuliers pour les groupements de candidatures:

Une seule lettre de candidature est établie pour l'ensemble du groupement quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui.

Elle est signée:

— soit par l'ensemble des entreprises groupées,

— soit par le mandataire, s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.

Tout document destiné à prouver la capacité du(des) signataire(s) de l'acte d'engagement à engager la(es) société(s).

Si, pour pouvoir exécuter des travaux similaires à ceux du marché, le candidat doit dans son pays d'origine avoir une autorisation spécifique ou doit être membre d'une organisation spécifique, le pouvoir adjudicateur lui demandera de prouver qu'il possède effectivement cette autorisation ou qu'il appartienne bien à cette organisation.

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Bilans, concernant les trois dernières années des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire.

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Présentation de certificats de qualification et/ou de références accompagnées de justificatifs selon les indications figurant en annexe au règlement de la consultation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves à la réception des travaux ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande au gré du titulaire. Sous réserve de l'accord exprès du maître d'ouvrage, cette garantie à première demande peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire. Si la garantie à première demande ou la caution n'est pas présentée lors de la première demande d'acompte, la retenue de garantie sera appliquée.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les dépenses seront financées par les fonds propres de la Commune. Le délai de paiement est de 30 jours, versement le cas échéant d'intérêts moratoires conformément à la règlementation en vigueur.

Versement d'une avance dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique % (55)
2. Prix % (45)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21920009400015
Contact
Point de contact: Révillon Yves, M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info 🌏
Nom: Direction de la construction
Adresse postale: 15 rue Charles Duflos
Fax: +33 141198319 📠
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15FT-0269-X
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info

Renseignements administratifs:

Direction des affaires juridiques et de l'achat public, 15 rue Charles Duflos

92277 Bois-Colombes Cedex

Fax +33 141198326

mel: juridique@bois-colombes.com

renseignements techniques:

Direction de la Construction, 15 rue Charles Duflos

Fax +33 141198319

unité monétaire utilisée, l'euro.le délai d'exécution global est fixé à environ 27 mois consécutifs. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui est joint en annexe du Ccap.

Le critère de jugement des offres «Valeur technique» est détaillé en sous-critères dans le règlement de la consultation. Le règlement de la consultation précise également les règles de présentation des sous-traitants éventuels et le contenu des offres à remettre.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.9.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise: greffe
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Source: OJS 2015/S 180-326179 (2015-09-11)

Avis d'attribution de marché (2016-01-22)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 7 787 407 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-22 📅
Date de publication: 2016-01-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 018-027072
Se réfère à l'avis: 2015/S 180-326179
Numéro JO-S: 18
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP Annonce n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.1.2016.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-12-07 📅
Nom: SER Construction
Adresse postale: 64 impasse du Tri — chemin St-Alban
Commune postale: Vienne Cedex
Code postal: 38203

2️⃣
Nom: Viola
Adresse postale: 157 route de Cormeilles, CS 60209
Commune postale: Sartrouville Cedex
Code postal: 78502
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Source: OJS 2016/S 018-027072 (2016-01-22)

Avis d'attribution de marché (2016-04-26)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 15ft-0269-X
Brève description:

Valeur totale du marché: 697 765 EUR 💰
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: https://www.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-04-26 📅
Date de publication: 2016-04-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 085-149478
Numéro JO-S: 85

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— une démarche Hqe certifiée;

— la construction d'un nouvel équipement sportif comprenant une halle omnisports, une salle polyvalente, quatre salles spécialisé.

Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois — signalétique

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Pondération du coût: 55
Critère de coût: Prix
Pondération du coût: 45

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-03-18 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Source: OJS 2016/S 085-149478 (2016-04-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)