Travaux de construction de la maison de l'entreprise Innovante

CA de Marne-la-Vallée / Val Maubuée

Travaux de construction de la maison de l'entreprise innovante.
Il s'agit de la construction d'un bâtiment à usage de bureaux.
Le bâtiment projet occupe le centre d'une parcelle donnant sur la rue Alfred Nobel via l'institut français d'urbanisme au Nord. Au sud, elle donne sur la rue Albert Einstein.
Durée du marché et délai d'exécution:
La durée du marché commence à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à 18 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution ne comprend pas la période de préparation des travaux de 2 mois, les intempéries et les congés payés.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-04-14. L'appel d'offres a été publié le 2015-03-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-03-03 Avis de marché
2015-03-09 Informations complémentaires
2015-03-12 Informations complémentaires
2015-09-28 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-03-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
L'ensemble immobilier à construire est constitué d'un bâtiment de bureaux de 3144,70 mètres carrés de surface de plancher comprenant:— en infrastructure, un parking aérien sous le bâtiment et comprenant 71 places de stationnement,— en superstructure, un ensemble de bureau:– au rez-de-chaussée: hall d'accueil, bureaux, salles de réunions, cafétéria/salle à manger, local,– courrier, locaux ménage et déchets, stockage, prototypage, locaux techniques,– au R+1: plateaux de bureaux,– au R+2: plateaux de bureaux,— en terrasse: équipements techniques de traitement d'air.Les variantes sont autorisées uniquement pour le macrolot nº 3 — lot 3 et pour le point suivant: remplacement des luminaires étanches 2x28w par des Led.Marché à tranches conditionnelles (art. 72 du code des marchés publics). Le marché est divisé en 3 tranches:— tranche ferme: solution de base,— tranche conditionnelle nº 1: clôture et portillons en treillis soudé (macrolot 1 — lot 1D),— tranche conditionnelle nº 2: barreaudage métallique (macrolot 1 — lot 1D); fermeture des cages d'escaliers et contrôle d'accès (macrolot 3 — lot 3).
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: CA de Marne-la-Vallée / Val Maubuée
Adresse postale: 5 cours de l'Arche Guédon à Torcy
Code postal: 77207
Commune postale: Marne-la-Vallée Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://valmaubuee.fr 🌏
Téléphone: +33 160372444 📞
Fax: +33 160372434 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-03 📅
Date limite de soumission: 2015-04-14 📅
Date de publication: 2015-03-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 047-080270
Numéro JO-S: 47
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures: — conformité administrative: candidats ayant fourni les déclarations et attestations, dûment remplies et signées, — capacités professionnelles, techniques et financières: candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes. Critères d'attribution: 1. Valeur technique à hauteur de 60 % - appréciée au regard du mémoire technique spécifiant: — les moyens et méthodes mis en œuvre pour la préparation du chantier (15 points), — les moyens et méthodes mis en œuvre pour la phase exécution (25 points), — les moyens et méthodes mis en œuvre pour la phase livraison: GPA (10 points), — la cohérence des postes de la DPGF au niveau quantitatif et de la formation des prix unitaires (10 points); 2. Prix: 40 % Dématérialisation: L'ensemble des documents de la consultation sont consultables sur le site internet: http://valmaubuee.fr rubrique Marchés publics ou https://achatpublic.com Les frais éventuels d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat. Les formats de fichiers acceptés sont: .doc compatible avec Microsoft® Word ;.xls compatible avec Microsoft® Excel ;.pdf compatible avec Adobe® Acrobat®. Le retrait du dossier de consultation s'effectue sur le site du profil d'acheteur, à l'adresse indiquée ci-dessus. Pour cela, une personne physique chargée du téléchargement par l'opérateur économique peut s'inscrire en ligne et renseigner son nom ainsi qu'une adresse électronique. Ces informations ne sont pas obligatoires pour télécharger le dossier mais permettent au candidat, si elles sont renseignées, de pouvoir être destinataire des modifications et des précisions diffusées lors de la phase de mise en concurrence et intervenues après, les date et heure du dernier téléchargement. Il appartient au candidat de vérifier qu'il dispose bien de l'intégralité des documents de la consultation, dans leur version éventuellement modifiée, pour établir sa réponse. Conditions de remise des offres: Les candidats sont informés que le mode de transmission des plis, retenu par le pouvoir adjudicateur est la transmission sur support papier. Cependant, conformément à l'art. 56-i du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne pourra refuser les plis transmis sur support électronique. L'attention du candidat est attirée sur le fait que le choix du mode de transmission est irréversible, l'utilisation d'un mode de transmission différencié entre la candidature et l'offre n'est pas autorisée. Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur support papier. Les documents transmis sur support physique électronique sont signés par l'opérateur économique au moyen d'un certificat électronique, qui garantit l'identification du candidat. Les certificats de signature sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. La signature manuscrite scannée n'est pas une signature numérique au sens de l'article 1316-4 du code civil. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.3.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de construction de la maison de l'entreprise innovante.
Il s'agit de la construction d'un bâtiment à usage de bureaux.
Le bâtiment projet occupe le centre d'une parcelle donnant sur la rue Alfred Nobel via l'institut français d'urbanisme au Nord. Au sud, elle donne sur la rue Albert Einstein.
Durée du marché et délai d'exécution:
La durée du marché commence à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à 18 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution ne comprend pas la période de préparation des travaux de 2 mois, les intempéries et les congés payés.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Macrolot gros œuvre étendu
Brève description: Macrolot gros œuvre étendu.
Informations complémentaires sur les lots:
Nombre d'heures d'insertion sociale pour ce lot: 2 500…
… heures.Les variantes sont interdites.Marché à tranches conditionnelles (art. 72 du code des marchés publics). Le marché est divisé en 3 tranches:— tranche ferme: solution de base,— tranche conditionnelle nº 1: clôture et portillons en treillis soudé (macrolot 1 — lot 1D),— tranche conditionnelle nº 2: barreaudage métallique (macrolot 1 — lot 1D); fermeture des cages d'escaliers et contrôle d'accès (macrolot 3 — lot 3).
… heures.
Les variantes sont interdites.
Marché à tranches conditionnelles (art. 72 du code des marchés publics). Le marché est divisé en 3 tranches:
— tranche ferme: solution de base,
— tranche conditionnelle nº 1: clôture et portillons en treillis soudé (macrolot 1 — lot 1D),
— tranche conditionnelle nº 2: barreaudage métallique (macrolot 1 — lot 1D); fermeture des cages d'escaliers et contrôle d'accès (macrolot 3 — lot 3).
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Macrolot CVC — plomberie
Brève description: Macrolot CVC — plomberie.
Informations complémentaires sur les lots:
Nombre d'heures d'insertion sociale pour ce lot: 400…
… heures.Les variantes sont interdites.
… heures.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Macrolot électricité CFO-CFA
Brève description: Macrolot électricité CFO-CFA.
Informations complémentaires sur les lots:
Nombre d'heures d'insertion sociale pour ce lot: 400 heures.Les variantes sont autorisées uniquement pour le macrolot nº 3 — lot 3 et pour le point suivant: remplacement des luminaires étanches 2x28W par des LED.Marché à tranches conditionnelles (art. 72 du code des marchés publics). Le marché est divisé en 3 tranches:— tranche ferme: solution de base,— tranche conditionnelle nº 1: clôture et portillons en treillis soudé (macrolot 1 — lot 1D),— tranche conditionnelle nº 2: barreaudage métallique (macrolot 1 — lot 1D); fermeture des cages d'escaliers et contrôle d'accès (macrolot 3 — lot 3).
Afficher plus
Les variantes sont autorisées uniquement pour le macrolot nº 3 — lot 3 et pour le point suivant: remplacement des luminaires étanches 2x28W par des LED.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Macrolot VRD — espaces verts
Brève description: Macrolot VRD — espaces verts.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Macrolot géothermie
Brève description: Macrolot géothermie.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
L'ensemble immobilier à construire est constitué d'un bâtiment de bureaux de 3144,70 mètres carrés de surface de plancher comprenant:
— en infrastructure, un parking aérien sous le bâtiment et comprenant 71 places de stationnement,
— en superstructure, un ensemble de bureau:
– au rez-de-chaussée: hall d'accueil, bureaux, salles de réunions, cafétéria/salle à manger, local,
– courrier, locaux ménage et déchets, stockage, prototypage, locaux techniques,
– au R+1: plateaux de bureaux,
– au R+2: plateaux de bureaux,
— en terrasse: équipements techniques de traitement d'air.
Les variantes sont autorisées uniquement pour le macrolot nº 3 — lot 3 et pour le point suivant: remplacement des luminaires étanches 2x28w par des Led.
Marché à tranches conditionnelles (art. 72 du code des marchés publics). Le marché est divisé en 3 tranches:
— tranche ferme: solution de base,
— tranche conditionnelle nº 1: clôture et portillons en treillis soudé (macrolot 1 — lot 1D),
— tranche conditionnelle nº 2: barreaudage métallique (macrolot 1 — lot 1D); fermeture des cages d'escaliers et contrôle d'accès (macrolot 3 — lot 3).
Numéro de référence: T-aoo-tvx mei
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Département de la Seine et Marne — secteur 2 de Marne la Vallée — val Maubuée — cité Descartes, 77420 Champs-sur-Marne

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
1- la lettre de candidature — imprimé DC1 — daté et signé;
2- une attestation de pouvoir pour la personne habilitée à engager le candidat;
3- un extrait K-Bis datant de moins de 3 mois (ou certificat d'immatriculation au répertoire des métiers).
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement du candidat, dûment datée et signée — imprimé DC2 comportant les informations suivantes ou accompagné des documents suivants:
Situation économique et financière:
4- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
5- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années; l'entreprise présentera au moins 5 fiches, illustrant des travaux similaires au présent marché. Chacune de ces 5 fiches présentera le nom du chantier, les noms et coordonnées du pouvoir adjudicateur, la nature et le montant des travaux et la date de réalisation, et sera illustrée avec des photos; pour les candidats dans l'impossibilité, à raison de leur création récente, de produire la liste susmentionnée, il est demandé de fournir l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise;
Afficher plus
6- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat par catégories professionnelles et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
7- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, en précisant la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Le candidat devra alors produire les mêmes documents concernant ces opérateurs économiques que ceux qui lui sont exigés dans le présent règlement de la consultation. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ces opérateurs économiques pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit des opérateurs économiques.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Il sera procédé, sur chaque versement, autres qu'une avance, à une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
Cette retenue de garantie pourra être remplacée, au gré du titulaire par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation.
Si le titulaire ne la refuse pas dans l'acte d'engagement, une avance lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 87 et 88 du code des marchés publics. Cette avance n'est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de sous-traitance
Afficher plus
le montant de cette avance est fixé à 5 %.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le paiement s'effectuera selon les règles de la comptabilité publique, par mandat administratif.
le délai global de paiement est de 30 jours après réception de la facture dès lors que celle-ci a été acceptée par le pouvoir adjudicateur.
Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les paiements tel qu'il est prévu à l'alinéa précédent. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intérêts moratoires est fixé à 40 EUR.
Afficher plus
les dépenses seront imputées sur le budget de fonctionnement ou d'investissement aux exercices comptables concernés, sachant que ce budget est notamment financé par des fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Chaque marché pourra être attribué à un opérateur économique seul ou à un groupement d'opérateurs économiques conjoint. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur public.
Les candidats peuvent présenter une offre pour:
— un seul lot,
— plusieurs lots.
Chaque lot donnera lieu à la passation d'un marché distinct.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils souhaitent soumissionner à plusieurs lots, ils devront présenter l'ensemble des documents demandés dans le cadre de la candidature au titre de la capacité technique pour chaque lot soumissionné. A défaut, ils sont informés que leur candidature ne sera retenue que pour les lots pour lesquels ils présentent les garanties nécessaires au regard de leur capacité technique.
Afficher plus
Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres agissant à la fois:
— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
Autres conditions particulières:
En application de l'article 14 du code des marchés publics, les candidats retenus pour les lots 1, 2 et 3 devront mettre en œuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, au titre de l'exécution du marché, dans les conditions précisées à l'article 1.9 du CCAP.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (détail des sous-critères dans renseignements complémentaires) (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Les documents non rédigés en langue française devront être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service marchés
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Communaute d'agglomération de Marne-la-Vallée/Val Maubuee
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_TRBvfTkZAN 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: T-aoo-tvx mei
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures:
— conformité administrative: candidats ayant fourni les déclarations et attestations, dûment remplies et signées,
— capacités professionnelles, techniques et financières: candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes.
Critères d'attribution:
1. Valeur technique à hauteur de 60 % - appréciée au regard du mémoire technique spécifiant:
— les moyens et méthodes mis en œuvre pour la…
… préparation du chantier (15 points),
… phase exécution (25 points),
… phase livraison: GPA (10 points),
— la cohérence des postes de la DPGF au niveau quantitatif et de la formation des prix unitaires (10 points);
2. Prix: 40 %
Dématérialisation:
L'ensemble des documents de la consultation sont consultables sur le site internet: http://valmaubuee.fr rubrique Marchés publics ou https://achatpublic.com
Les frais éventuels d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat. Les formats de fichiers acceptés sont: .doc compatible avec Microsoft® Word ;.xls compatible avec Microsoft® Excel ;.pdf compatible avec Adobe® Acrobat®.
Le retrait du dossier de consultation s'effectue sur le site du profil d'acheteur, à l'adresse indiquée ci-dessus.
Pour cela, une personne physique chargée du téléchargement par l'opérateur économique peut s'inscrire en ligne et renseigner son nom ainsi qu'une adresse électronique. Ces informations ne sont pas obligatoires pour télécharger le dossier mais permettent au candidat, si elles sont renseignées, de pouvoir être destinataire des modifications et des précisions diffusées lors de la phase de mise en concurrence et intervenues après, les date et heure du dernier téléchargement.
Afficher plus
Il appartient au candidat de vérifier qu'il dispose bien de l'intégralité des documents de la consultation, dans leur version éventuellement modifiée, pour établir sa réponse.
Conditions de remise des offres:
Les candidats sont informés que le mode de transmission des plis, retenu par le pouvoir adjudicateur est la transmission sur support papier. Cependant, conformément à l'art. 56-i du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne pourra refuser les plis transmis sur support électronique.
Afficher plus
L'attention du candidat est attirée sur le fait que le choix du mode de transmission est irréversible, l'utilisation d'un mode de transmission différencié entre la candidature et l'offre n'est pas autorisée.
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur support papier.
Les documents transmis sur support physique électronique sont signés par l'opérateur économique au moyen d'un certificat électronique, qui garantit l'identification du candidat. Les certificats de signature sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.
Afficher plus
La signature manuscrite scannée n'est pas une signature numérique au sens de l'article 1316-4 du code civil.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.3.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, CS 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77208
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Téléphone: +33 160665630 📞
Fax: +33 160665610 📠
Source: OJS 2015/S 047-080270 (2015-03-03)
Informations complémentaires (2015-03-09)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-09 📅
Date de publication: 2015-03-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 050-086417
Se réfère à l'avis: 2015/S 47-080270
Numéro JO-S: 50
Source: OJS 2015/S 050-086417 (2015-03-09)
Informations complémentaires (2015-03-12)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-12 📅
Date limite de soumission: 2015-04-28 📅
Date de publication: 2015-03-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 053-091762
Numéro JO-S: 53
Source: OJS 2015/S 053-091762 (2015-03-12)
Avis d'attribution de marché (2015-09-28)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 417 843 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-28 📅
Date de publication: 2015-10-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 190-343858
Numéro JO-S: 190
Informations complémentaires
*Critéres d'attribution: 1. Valeur technique à hauteur de 60 % — appréciée au regard du mémoire technique spécifiant: — les moyens et méthodes mis en oeuvre pour la préparation du chantier (15 points) — les moyens et méthodes mis en oeuvre pour la phase exécution (25 points) — les moyens et méthodes mis en oeuvre pour la phase livraison: GPA (10 points) — la cohérence des postes de la DPGF au niveau quantitatif et de la formation des prix unitaires (10 points) 2. Prix: 40 % Modalités de consultation des pièces constitutives du marché: conformément à l'article 4 de la Loi du 17.7.1978 relative à l'accès aux documents administratifs. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP. Annonce no 15-32634, mise en ligne le 4.3.2015. Références de publication rectificative Annonce no 15-38180, mise en ligne le 13.3.2015. Références de publication rectificative Annonce no 15-35361, mise en ligne le 9.3.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.9.2015.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Département de la Seine-et-Marne — secteur 2 de Marne-la-Vallée — val Maubuée — cité Descartes à Champs-sur-Marne, 77420 Champs-sur-Marne.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (détail des sous-critères dans Renseignements complémentaires) (60)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-09-18 📅
Nom: Construction moderne IDF
Adresse postale: 16 avenue James de Rothschild
Commune postale: Ferrières-en-Brie
Code postal: 77164

2️⃣
Nom: Les compagnons d'Eric
Adresse postale: 117 rue Royale
Commune postale: Saint-Mesmes
Code postal: 77410

3️⃣
Nom: Cofely Ineo Tertiaire IDF
Adresse postale: 56 boulevard de Courcerin — Croissy-Beaubourg
Commune postale: Marne-la-Vallée Cedex 2
Code postal: 77435

4️⃣
Nom: Jean Lefebvre
Adresse postale: Eae de la tuilerie, 15 rue Henri Becquerel
Commune postale: Chelles
Code postal: 77500

5️⃣
Nom: Erbotec
Adresse postale: 15 rue de la Huningue
Commune postale: Saint-Louis
Code postal: 68300
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
6
12
2
3
Source: OJS 2015/S 190-343858 (2015-09-28)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Seine-et-Marne
Fournisseurs:
Cofely Inéo Tertiaire Idf Construction Moderne IDF Erbotec Jean Lefebvre Les Compagnons d'Eric
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures