Travaux D'Amenagement et creation de bassins de retention D'Eaux pluviales de L'Avenue de marseille a vitrolles

Ville de Vitrolles

L'Opération d'aménagement de l'avenue de Marseille et de bassins de rétention des eaux pluviales doit in fine permettre:
— l'Aménagement de l'avenue de Marseille: trottoirs, voies cyclables, espaces de stationnement, espaces verts et la reprise de l'éclairage public et des voies de circulation.
— La réalisation des aménagements hydrauliques pour la collecte et la gestion des eaux
pluviales transitant sur l'avenue de Marseille. Cet aménagement hydraulique comprend le remplacement d'une partie du réseau d'eaux pluviales sous la partie préalablement aménagée de l'avenue de Marseille.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-07-27. L'appel d'offres a été publié le 2015-06-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Vitrolles

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Bouches-du-Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-06-19	Avis de marché
2015-09-21	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-06-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Vitrolles
Adresse postale: BP 30102
Code postal: 13743
Commune postale: Vitrolles
Contact
Adresse Internet: http://vitrolles13.fr 🌏
Courrier électronique: service.marches@ville-vitrolles13.fr 📧
Téléphone: +33 442779000 📞
Fax: +33 442779361 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-19 📅
Date limite de soumission: 2015-07-27 📅
Date de publication: 2015-06-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 120-218817
Se réfère à l'avis: 2015/S 80-140497
Numéro JO-S: 120
Informations complémentaires

Lot no01 VOIRIE — bassins de retention — reseaux humides Lot no02 eclairage public — sLT Lot no03 espaces verts Les lots no1 et 2 comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Les lots no1 et 2 sont fractionnés en tranches correspondantes à l'énumération suivante: Tranche Ferme: Aménagement des bassins et de la voie zones A et B Tranche Conditionnelle: Aménagements de la voie zone C. Ces tranches sont présentées et définies dans le CCTP commun à tous les lots du présent marché. Conformément à l'article 72 du Code des marchés publics le maître d'ouvrage informera le titulaire de sa décision ou non d'affermir la tranche conditionnelle avant la fin d'exécution du contrat, sans indemnité de dédit dans le cas d'une décision de non affermir. La durée de validité du marché est fixée à — 27 mois, à compter de l'ordre de service de démarrage, hors tranche conditionnelle et hors période de parfait achèvement; — 33 mois, à compter de l'ordre de service de démarrage, pour les tranches ferme et conditionnelle, hors période de parfait achèvement; La période de préparation non incluse dans le délai d'exécution des travaux est fixée à 1 mois. Le calendrier détaillé des travaux sera finalisé avec les entreprises pendant la période de préparation de chantier. Ce calendrier d'exécution deviendra contractuel et il servira de base pour l'application des pénalités. Afin de prendre en compte toutes les contraintes spécifiques liées à la zone de travaux les candidats sont tenus d'effectuer une visite des lieux. Une note de prise en compte du contexte et des enjeux de la zone de travaux devra être fournie par chaque candidat. Cette visite est libre et ne nécessite pas d'accompagnement par les services techniques de la ville de Vitrolles. Les modalités de retrait du DCE et de dépôt des offres sont précisément détaillées dans le règlement de consultation Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19 juin 2015.

Informations complémentaires

Lot no01 VOIRIE — bassins de retention — reseaux humides

Lot no02 eclairage public — sLT

Lot no03 espaces verts

Les lots no1 et 2 comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle.

Les lots no1 et 2 sont fractionnés en tranches correspondantes à l'énumération suivante:

Tranche Ferme: Aménagement des bassins et de la voie zones A et B

Tranche Conditionnelle: Aménagements de la voie zone C.

Ces tranches sont présentées et définies dans le CCTP commun à tous les lots du présent marché.

Conformément à l'article 72 du Code des marchés publics le maître d'ouvrage informera le titulaire de sa décision ou non d'affermir la tranche conditionnelle avant la fin d'exécution du contrat, sans indemnité de dédit dans le cas d'une décision de non affermir.

La durée de validité du marché est fixée à

— 27 mois, à compter de l'ordre de service de démarrage, hors tranche conditionnelle et hors période de parfait achèvement;

— 33 mois, à compter de l'ordre de service de démarrage, pour les tranches ferme et conditionnelle, hors période de parfait achèvement;

La période de préparation non incluse dans le délai d'exécution des travaux est fixée à 1 mois. Le calendrier détaillé des travaux sera finalisé avec les entreprises pendant la période de préparation de chantier. Ce calendrier d'exécution deviendra contractuel et il servira de base pour l'application des pénalités.

Afin de prendre en compte toutes les contraintes spécifiques liées à la zone de travaux les candidats sont tenus d'effectuer une visite des lieux. Une note de prise en compte du contexte et des enjeux de la zone de travaux devra être fournie par chaque candidat. Cette visite est libre et ne nécessite pas d'accompagnement par les services techniques de la ville de Vitrolles.

Les modalités de retrait du DCE et de dépôt des offres sont précisément détaillées dans le règlement de consultation

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19 juin 2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

L'Opération d'aménagement de l'avenue de Marseille et de bassins de rétention des eaux pluviales doit in fine permettre:

— l'Aménagement de l'avenue de Marseille: trottoirs, voies cyclables, espaces de stationnement, espaces verts et la reprise de l'éclairage public et des voies de circulation.

— La réalisation des aménagements hydrauliques pour la collecte et la gestion des eaux

pluviales transitant sur l'avenue de Marseille. Cet aménagement hydraulique comprend le remplacement d'une partie du réseau d'eaux pluviales sous la partie préalablement aménagée de l'avenue de Marseille.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Marche no 15 M 011 voirie- bassins de retention — reseaux humides
Brève description:

Les travaux comprennent:— l'Approvisionnement à pied d'oeuvre des fournitures et des matériaux nécessaires àl'exécution des ouvrages;— leur mise en oeuvre avec toutes les sujétions que les règles de l'art exigent pour un parfaitachèvement;— les travaux d'entretien de premier établissement jusqu'à la réception des travaux.Ils sont à réaliser sous circulation.

Les travaux comprennent:

— l'Approvisionnement à pied d'oeuvre des fournitures et des matériaux nécessaires à

l'exécution des ouvrages;

— leur mise en oeuvre avec toutes les sujétions que les règles de l'art exigent pour un parfait

achèvement;

— les travaux d'entretien de premier établissement jusqu'à la réception des travaux.

Ils sont à réaliser sous circulation.

Informations complémentaires sur les lots:

Le lot no1 comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle correspondant à l'énumération…

… suivante:Tranche Ferme: Aménagement des bassins et de la voie zones A et BTranche Conditionnelle: Aménagements de la voie zone CLa commune de Vitrolles, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics en incluant dans le cahier des charge de ce marché public, une clause obligatoire d'Insertion par l'Activité Economique.

… suivante:

Tranche Ferme: Aménagement des bassins et de la voie zones A et B

Tranche Conditionnelle: Aménagements de la voie zone C

La commune de Vitrolles, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics en incluant dans le cahier des charge de ce marché public, une clause obligatoire d'Insertion par l'Activité Economique.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Marche no 15 M 012 eclairage public — sLT
Brève description:

Le projet prévoit la fourniture et pose de matériel de signalisation lumineuse tricolore (Slt) de…

… 2Carrefours sur l'avenue de Marseille:— carrefour Roger Lelièvre / Avenue de Marseille;— carrefour Fort Ségugne / Avenue de Marseille;Les travaux comprennent:— le programme et les plans, dossiers d'exécution du carrefour;— la fourniture et tirage de câble;— la fourniture, pose et raccordement du matériel statique, y compris tout le matériel de;Raccordement,— la fourniture, pose, raccordement, mise en service de contrôleur de carrefour;— les recettes des installations;— les massifs d'ancrages (tout dans le lot 2);— la fourniture des dossiers de recollement, plan de câblage;

… 2

Carrefours sur l'avenue de Marseille:

— carrefour Roger Lelièvre / Avenue de Marseille;

— carrefour Fort Ségugne / Avenue de Marseille;

— le programme et les plans, dossiers d'exécution du carrefour;

— la fourniture et tirage de câble;

— la fourniture, pose et raccordement du matériel statique, y compris tout le matériel de;

Raccordement,

— la fourniture, pose, raccordement, mise en service de contrôleur de carrefour;

— les recettes des installations;

— les massifs d'ancrages (tout dans le lot 2);

— la fourniture des dossiers de recollement, plan de câblage;

Informations complémentaires sur les lots:

Le lot no2 comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle correspondant à l'énumération…

… suivante:Tranche Ferme: Aménagement des bassins et de la voie zones A et BTranche Conditionnelle: Aménagements de la voie zone C.

… suivante:

Tranche Conditionnelle: Aménagements de la voie zone C.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Marche no 15 M 013 espaces verts
Brève description:

Les travaux comprennent les prestations suivantes:— Abattage des arbres non conservés,— Taille et préparation des végétaux à conserver;— Implantation et piquetage, conformément aux plans et détails, l'entrepreneur étant réputé avoirune parfaite connaissance des lieux au moment de l'offre;— Les terrassements des fosses de plantations et l'évacuation des terres impropres;— La protection des réseaux présents dans les fosses;— La mise en oeuvre de la terre végétale amendée et du mélange terre-pierres dans les fosses deplantation;— La fourniture et la mise en oeuvre des végétaux et de leurs accessoires de plantation(tuteurage/ganivelles);— L'Ensemencement en prairie fleurie;— La pose des bio-nattes pré-ensemencées;— La réalisation de systèmes d'arrosage automatique;— Les opérations de parachèvement;— Les opérations de confortement des plantations, le bon fonctionnement des systèmes d'irrigation et la reprise des végétaux pendant 2 ans.

Les travaux comprennent les prestations suivantes:

— Abattage des arbres non conservés,

— Taille et préparation des végétaux à conserver;

— Implantation et piquetage, conformément aux plans et détails, l'entrepreneur étant réputé avoir

une parfaite connaissance des lieux au moment de l'offre;

— Les terrassements des fosses de plantations et l'évacuation des terres impropres;

— La protection des réseaux présents dans les fosses;

— La mise en oeuvre de la terre végétale amendée et du mélange terre-pierres dans les fosses de

plantation;

— La fourniture et la mise en oeuvre des végétaux et de leurs accessoires de plantation

(tuteurage/ganivelles);

— L'Ensemencement en prairie fleurie;

— La pose des bio-nattes pré-ensemencées;

— La réalisation de systèmes d'arrosage automatique;

— Les opérations de parachèvement;

— Les opérations de confortement des plantations, le bon fonctionnement des systèmes d'irrigation et la reprise des végétaux pendant 2 ans.

Numéro de référence: 15M 011 à 013
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Avenue de Marseille, 13127 Vitrolles.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

L'Offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.

Situation économique et financière:

Garanties techniques, financières et professionnelles (qualifications): pour le lot 1 le candidat ou le mandataire en cas de groupement devra présenter un chiffre d'affaires annuel minimum de 10 millions d'euros HT pour le même type de prestation.

Capacité technique et professionnelle: Références dans des prestations similaires.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les niveaux de qualification exigés sont précisément détaillés dans le règlement de consultation.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le règlement se fera par mandat administratif suivi d'un virement, dans un délai global de paiement fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture au service « Comptabilité » de la collectivité.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Autres conditions particulières:

Lot no1 exclusivement:

La commune de Vitrolles, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics en incluant dans le cahier des charges de ce marché public, une clause obligatoire d'insertion par l'activité Economique.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://achatpublic.com 🌏
Nom: mairie de vitrolles
Adresse postale: bp 30102
Commune postale: Vitrolles Cedex
Point de contact: Pôle Juridique
Téléphone: +33 442779236 📞
Nom: idem ci dessus
idem ci-dessus

Référence
Dates
Date de publication: 2015-04-24 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15M 011 à 013
Numéro de l'avis au JO S: 2015/S 80-140497
Informations complémentaires

Lot no01 VOIRIE — bassins de retention — reseaux humides

Lot no02 eclairage public — sLT

Lot no03 espaces verts

Les lots no1 et 2 comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle.

Les lots no1 et 2 sont fractionnés en tranches correspondantes à l'énumération suivante:

Tranche Ferme: Aménagement des bassins et de la voie zones A et B

Tranche Conditionnelle: Aménagements de la voie zone C.

Ces tranches sont présentées et définies dans le CCTP commun à tous les lots du présent marché.

Conformément à l'article 72 du Code des marchés publics le maître d'ouvrage informera le titulaire de sa décision ou non d'affermir la tranche conditionnelle avant la fin d'exécution du contrat, sans indemnité de dédit dans le cas d'une décision de non affermir.

La durée de validité du marché est fixée à

— 27 mois, à compter de l'ordre de service de démarrage, hors tranche conditionnelle et hors période de parfait achèvement;

— 33 mois, à compter de l'ordre de service de démarrage, pour les tranches ferme et conditionnelle, hors période de parfait achèvement;

La période de préparation non incluse dans le délai d'exécution des travaux est fixée à 1 mois. Le calendrier détaillé des travaux sera finalisé avec les entreprises pendant la période de préparation de chantier. Ce calendrier d'exécution deviendra contractuel et il servira de base pour l'application des pénalités.

Afin de prendre en compte toutes les contraintes spécifiques liées à la zone de travaux les candidats sont tenus d'effectuer une visite des lieux. Une note de prise en compte du contexte et des enjeux de la zone de travaux devra être fournie par chaque candidat. Cette visite est libre et ne nécessite pas d'accompagnement par les services techniques de la ville de Vitrolles.

Les modalités de retrait du DCE et de dépôt des offres sont précisément détaillées dans le règlement de consultation

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19 juin 2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de marseille
Adresse postale: 22 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13281
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 91134813 📞
Adresse Internet: http://marseille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 91811387 📠
Nom: adresse ci dessus
Source: OJS 2015/S 120-218817 (2015-06-19)

Avis d'attribution de marché (2015-09-21)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-21 📅
Date de publication: 2015-09-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 185-335365
Se réfère à l'avis: 2015/S 120-218817
Numéro JO-S: 185
Informations complémentaires

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP. Annonce no 15-94802, mise en ligne le 22.6.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.9.2015.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avenue de Marseille, 13127 Vitrolles.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-08-25 📅
Nom: Groupement Colas à Vitrolles (13) /Gagneraud construction à Vitrolles (13)/ Razel Bec à Vitrolles (13) sous-traitant Aximum à Rognac (13)
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Groupement SNEF à Vitrolles (13) / Cegelec infra tertiaire sud est aux Pennes Mirabeau (13)

3️⃣
Nom: Le pouvoir adjudicateur de la Ville de Vitrolles a décidé de ne pas donner suite à la procédure de marché du lot n° 3 espaces verts. Cet appel d'offres est déclaré sans suite pour des motifs techniques (erreurs et incohérences des unités de mesure entre le BPU et le Dqe). La procédure a été relancée. Mise en concurrence avec DLRO au 19.10.2015 à 16:00 heures
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
7
Source: OJS 2015/S 185-335365 (2015-09-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Travaux d'aménagement paysager (>20)