T-15-01-Marché public de travaux de construction du pole culturel de Verrières-le-Buisson

CA Hauts de Bièvre

T-15-01-Marché public de travaux de construction du pole culturel de Verrières-le-Buisson.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-08-07. L'appel d'offres a été publié le 2015-06-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• CA Hauts de Bièvre

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-06-15	Avis de marché
2015-07-28	Informations complémentaires
2015-12-14	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-06-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:

Lot no1 :Travaux de dépollution, gros oeuvre, charpente métallique, revêtement de façades, couverture et étanchéité, menuiserie extérieure, serrurerie extérieure, plomberie sanitaire et équipements de cuisine, chauffage et ventilation, électricité (Tranche conditionnelle no1: dépose des protections de fermeture du site mises en place par le démolisseur); Lot no2: Travaux de voirie et réseaux divers; Lot no3: Travaux de revêtements de sols et de murs, cloisons, doublages et faux plafonds, menuiserie intérieure, serrurerie intérieure, mobilier, peintures ;Lot no4: Travaux de fourniture et de pose d'ascenseurs et de monte-charges; Lot no5: Travaux de fourniture et de pose d'équipements scéniques.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: CA Hauts de Bièvre
Adresse postale: 3 Centrale Parc, avenue Sully Prudhomme
Code postal: 92298
Commune postale: Châtenay-Malabry Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.agglo-hautsdebievre.fr 🌏
Courrier électronique: courrier@agglo-hautsdebievre.fr 📧
Téléphone: +33 141878282 📞
Fax: +33 141878283 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-15 📅
Date limite de soumission: 2015-08-07 📅
Date de publication: 2015-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 118-212548
Numéro JO-S: 118
Informations complémentaires

Il s'agit d'un appel d'offres passé sur le fondement des articles 10, 33, 57, 58 et 59 du code des marchés publics. La visite du site est facultative. Des visites sont planifiées les 30 juin et 28.7.2015 (rendez-vous auprès de Mme Julie Levèque, Assistante de la Direction de la Maitrise d'ouvrage (téléphone 01.41.87.69.00, courriel: j.leveque@agglo-hautsdebievre.fr). Les variantes sont autorisées pour le seul lot no1 selon les conditions fixées au cahier des charges et sous réserve de la remise obligatoire d'un dossier répondant à l'offre de base. Le lot no1 est composé d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle. Le délai d'exécution global de tous les travaux est fixé à 26 mois dont 2 mois de préparation de chantier et 2 mois d'opérations de réception, à compter de la notification du premier ordre de service au titulaire du lot chargé d'intervenir le premier sur le chantier. Les prestations supplémentaires éventuelles mentionnées dans le Règlement de Consultation concernant les lots no1, no3 et no5 correspondent aux options du cahier des clauses techniques particulières. Elles sont obligatoirement chiffrées par les candidats à peine d'irrégularité du dossier d'offre au sens des dispositions de l'article 35 du code des marchés publics. Leur levée sera décidée au stade de l'attribution du lot et précisée au stade de la notification. Concernant le lot no1, Le critère "Valeur technique de la proposition" est décomposé en plusieurs sous-critères détaillés ci-après: sous-critère no1 "Plan d'installation de chantier en cohérence avec l'organisation, le phasage et les délais" : 10 points; sous-critère no2 "Méthodologie d'exécution des travaux et moyens humains mobilisés pour l'exécution des travaux, accompagné du pré-plan de retrait" : 15 points; sous-critère no3 "Pertinence des matériaux et matériels proposés au regard de la destination de l'ouvrage: 10 points; sous-critère no4 "Respect de la Charte à faible nuisance et Qualité des mesures prévues pour la gestion des déchets, et assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier" : 5 points. Concernant les autres lots, ce même critère est décomposé comme suit: sous-critère no1 "Méthodologie d'exécution des travaux et moyens humains mobilisés pour l'exécution des travaux" : 20 points; sous-critère no2 "Pertinence des matériaux et matériels proposés au regard de la destination de l'ouvrage" : 15 points;sous-critère no3 "Respect de la Charte à faible nuisance et qualité des mesures prévues pour la gestion des déchets, et assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier" : 5 points. Les classifications CPV principales détaillées dans la rubrique no2 "Objet du marché" sont ensuite affinées lors du détail de chacun des lots. L'Attention des candidats à l'attribution des lots no1 et 2 est attirée sur la clause d'insertion figurant dans le cahier des clauses administratives particulières. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.6.2015.

Informations complémentaires

Il s'agit d'un appel d'offres passé sur le fondement des articles 10, 33, 57, 58 et 59 du code des marchés publics. La visite du site est facultative. Des visites sont planifiées les 30 juin et 28.7.2015 (rendez-vous auprès de Mme Julie Levèque, Assistante de la Direction de la Maitrise d'ouvrage (téléphone 01.41.87.69.00, courriel: j.leveque@agglo-hautsdebievre.fr). Les variantes sont autorisées pour le seul lot no1 selon les conditions fixées au cahier des charges et sous réserve de la remise obligatoire d'un dossier répondant à l'offre de base. Le lot no1 est composé d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle. Le délai d'exécution global de tous les travaux est fixé à 26 mois dont 2 mois de préparation de chantier et 2 mois d'opérations de réception, à compter de la notification du premier ordre de service au titulaire du lot chargé d'intervenir le premier sur le chantier. Les prestations supplémentaires éventuelles mentionnées dans le Règlement de Consultation concernant les lots no1, no3 et no5 correspondent aux options du cahier des clauses techniques particulières. Elles sont obligatoirement chiffrées par les candidats à peine d'irrégularité du dossier d'offre au sens des dispositions de l'article 35 du code des marchés publics. Leur levée sera décidée au stade de l'attribution du lot et précisée au stade de la notification. Concernant le lot no1, Le critère "Valeur technique de la proposition" est décomposé en plusieurs sous-critères détaillés ci-après: sous-critère no1 "Plan d'installation de chantier en cohérence avec l'organisation, le phasage et les délais" : 10 points; sous-critère no2 "Méthodologie d'exécution des travaux et moyens humains mobilisés pour l'exécution des travaux, accompagné du pré-plan de retrait" : 15 points; sous-critère no3 "Pertinence des matériaux et matériels proposés au regard de la destination de l'ouvrage: 10 points; sous-critère no4 "Respect de la Charte à faible nuisance et Qualité des mesures prévues pour la gestion des déchets, et assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier" : 5 points. Concernant les autres lots, ce même critère est décomposé comme suit: sous-critère no1 "Méthodologie d'exécution des travaux et moyens humains mobilisés pour l'exécution des travaux" : 20 points; sous-critère no2 "Pertinence des matériaux et matériels proposés au regard de la destination de l'ouvrage" : 15 points;sous-critère no3 "Respect de la Charte à faible nuisance et qualité des mesures prévues pour la gestion des déchets, et assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier" : 5 points. Les classifications CPV principales détaillées dans la rubrique no2 "Objet du marché" sont ensuite affinées lors du détail de chacun des lots. L'Attention des candidats à l'attribution des lots no1 et 2 est attirée sur la clause d'insertion figurant dans le cahier des clauses administratives particulières.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.6.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

T-15-01-Marché public de travaux de construction du pole culturel de Verrières-le-Buisson.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Travaux de dépollution, gros oeuvre, charpente métallique, revêtement de façades, couverture et étanchéité, menuiserie extérieure, serrurerie extérieure, plomberie sanitaire et équipements de cuisine, chauffage et ventilation, électricité
Brève description:

Tranche ferme: Travaux de dépollution, gros oeuvre, charpente métallique, revêtement de façades, couverture et étanchéité, menuiserie extérieure, serrurerie extérieure, plomberie sanitaire et équipements de cuisine, chauffage et ventilation, électricité; Tranche conditionnelle no1: dépose des protections de fermeture du site mises en place par le démolisseur.

Informations complémentaires sur les lots:

Il est formulé plusieurs prestations supplémentaires éventuelles dans le cadre du lot no1. Le chiffrage de chaque prestation supplémentaire est obligatoire: Remplacement de certains voiles béton par des parpaings d'une épaisseur de 20 cm, compris optimisation d'une grue; Remplacement de la matrice extérieure par un enduit de façade; Cuvelage intérieur du R-1; Ravalement des briques existantes en façades conservé.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Travaux de voirie et réseaux divers
Brève description: Travaux de voirie et réseaux divers:
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Travaux de cloisons, doublage et faux plafonds, menuiserie intérieure, serrurerie intérieure, mobilier, revêtement de sols, peinture et revêtements muraux;
Brève description:

Travaux de revêtement de sols souples et durs et revêtement de murs, peintures, cloisons, doublages et faux plafonds, menuiserie intérieure, serrurerie intérieure, mobiliers.

Informations complémentaires sur les lots:

Il est formulé plusieurs prestations supplémentaires éventuelles dans le cadre du lot no3. Le chiffrage de chaque prestation supplémentaire est obligatoire: Remplacement des parois décoratives Oberflex par du BA13; Remplacement de certains revêtements de sols PVC par de la peinture en sol; Remplacement de certains revêtements de sol carrelage par du PVC en sol.

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Travaux de fourniture et de pose d'ascenseurs et de monte-charges
Brève description: Travaux de fourniture et de pose d'ascenseurs et de monte-charges:
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Travaux de fourniture et de pose d'équipements scéniques
Brève description: Travaux de fourniture et de pose d'équipements scéniques:
Informations complémentaires sur les lots:

Il est formulé plusieurs prestations supplémentaires éventuelles dans le cadre du lot no5. Le chiffrage de chaque prestation supplémentaire est obligatoire.Salle de spectacle: écran polichinelle; système de diffusion de façade; système de diffusion retour; système d'interphonie. Auditorium: motorisation des patiences;…

… -éclairage scénique = armoire de gradation et lignes graduées; éclairage scénique = projecteurs scéniques en plus; limiteur de pression acoustique; console de mixage et rack scène numérique; système de diffusion façade; système de diffusion retour; rack sources; parc microphone; système d'interphonie; vidéoprojecteur. -Cinéma: pupitre de commande des éclairages; -projecteurs scéniques; console de mixage numérique; -système de diffusion façade; rack sources; système d'interphonie.

… -

éclairage scénique = armoire de gradation et lignes graduées; éclairage scénique = projecteurs scéniques en plus; limiteur de pression acoustique; console de mixage et rack scène numérique; système de diffusion façade; système de diffusion retour; rack sources; parc microphone; système d'interphonie; vidéoprojecteur. -

Cinéma: pupitre de commande des éclairages; -

projecteurs scéniques; console de mixage numérique; -

système de diffusion façade; rack sources; système d'interphonie.

Durée de l'accord: 26 mois
Numéro de référence: T-15-01
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 3 voie de l'Aulne, 91370 Verrières-le-Buissson.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Etat du dossier à sa réception par le service des affaires juridiques et de la commande publique au vu des exigences de l'article 3 du Règlement de la consultation.

Capacité technique et professionnelle:

Conditions détaillées au Règlement de la Consultation. Certificats de qualité demandés pour plusieurs des lots. A défaut de la détention des certificats de qualité demandés au Règlement de consultation, l'équivalence sera constituée des compétences techniques et professionnelles correspondantes ou au moins trois références détaillées de marchés publics de travaux portant sur un objet comparable.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Il sera appliqué une retenue de garantie égale à 5 % du montant du marché, retenue prélevée par fraction sur les règlements. Cette retenue pourra être remplacée par une garantie à première demande dans les conditions prévues à l'article 102 du code des marchés publics.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Fonds propres; budget principal. Budget de la Direction générale adjointe Développement et Cadre de vie. Délai global de paiement de 30 jours (décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la Commande publique).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Voir Règlement de consultation.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des travaux (55)
2. Valeur technique de la solution proposée (40)
3. Délais d'exécution des travaux (5)

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achat-national.com 🌏
Nom: Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre
Adresse postale: 3 centrale Parc, avenue Sully Prudhomme
Point de contact: M. Romain Legris, responsable du service des affaires juridiques et de la commande publique
URL pour informations complémentaires: http://www.achat-national.com 🌏
Point de contact: Service des affaires juridiques et de la commande publique
URL des documents: http://www.achat-national.com 🌏
URL pour la participation: http://www.achat-national.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: T-15-01
Informations complémentaires

Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.6.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: Greffe du tribunal, 2-4 boulevard de l'Hautil
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Adresse Internet: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 118-212548 (2015-06-15)

Informations complémentaires (2015-07-28)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-28 📅
Date de publication: 2015-08-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 147-269626
Se réfère à l'avis: 2015/S 118-212548
Numéro JO-S: 147
Source: OJS 2015/S 147-269626 (2015-07-28)

Avis d'attribution de marché (2015-12-14)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 6 526 938,69 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Autre

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-12-14 📅
Date de publication: 2015-12-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 244-442966
Numéro JO-S: 244
Informations complémentaires

Concernant le lot nº 5, les cotraitants de la société Lagoona Lyon sont les sociétés BC CAIRE (département de la Savoie), technologistique (département du Puy-de-Dôme). Le montant du lot nº 1 inclut les variantes proposées par la société attributaire, les prestations supplémentaires nº 1 à nº 4 ainsi que la tranche conditionnelle. Le montant du lot nº 3 inclut les prestations supplémentaires nº 1 et nº 3. Le montant du lot nº 5 inclut les prestations supplémentaires scénographiques. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP Annonce nº 15-91763, mise en ligne le 16.6.2015. Références de publication rectificative. Annonce nº 15-117961, mise en ligne le 29.7.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.12.2015.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 3 voie de l'Aulne, 91370 Verrières-le-Buissson

Attribution du marché

1️⃣
Nom: Société Demathieu et Bard
Adresse postale: 50 avenue de la République
Commune postale: Chevilly-la-Rue
Code postal: 94550
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Société Eurovia Ile-de-France
Adresse postale: Agence de Massy, route de la Bonde, BP 39
Commune postale: Massy Cedex
Code postal: 91302

3️⃣
Nom: Société Sogefi
Adresse postale: 1bis rue des 3 Saules
Commune postale: Saint-Sauveur-sur-École
Code postal: 77930

4️⃣
Nom: Société Schindler
Adresse postale: 1 rue Dewoitine
Commune postale: Vélizy-Villacoublay
Code postal: 78140

5️⃣
Nom: Groupement conjoint Lagoona Lyon — BC Caire — techno logistique
Adresse postale: Société mandataire Lagoona Lyon, 14/16 avenue B Thimonnier
Commune postale: Caluire-et-Cuire
Code postal: 69300
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
3
5
2

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: greffe du tribunal, 2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Conformément aux dispositions de la loi nº 78-753 du 17.7.1978 modifiée, le ou les contrat(s) pourront être communiqués sur simple demande adressée au service des affaires juridiques et de la commande publique de la communauté d'agglomération (joignable aux coordonnées mentionnées ci-avant) ou consultés sur place sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00. Les candidats évincés pourront saisir dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'un recours de pleine juridiction contre le contrat cité en objet ou ses clauses qui en sont divisibles. Ils peuvent saisir le même tribunal d'un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication du présent avis et ce, en application des articles R.551-7 et suivants du code de justice administrative, code disponible sur le site internet http://www.legifrance.gouv.fr

Source: OJS 2015/S 244-442966 (2015-12-14)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)