Réhabilitation d'une agence de la CAF du Nord — 124 rue Gambetta à Roubaix

CAF Nord

Le présent marché public de travaux a pour objet l'opération de travaux relative à la réhabilitation d'une agence de la CAF du Nord.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-12-04. L'appel d'offres a été publié le 2015-10-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-10-16 Avis de marché
2016-04-25 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-10-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue: 2 962 000
Valeur totale du marché: 230 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CAF Nord
Adresse postale: Caisse d'allocations familiales du Nord, 105 route d'Artois
Code postal: 59000
Commune postale: Lille
Contact
Courrier électronique: anthony.vanhersecker@cafnord.cnafmail.fr 📧
Téléphone: +33 327221536 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-16 📅
Date limite de soumission: 2015-12-04 📅
Date de publication: 2015-10-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 204-369721
Numéro JO-S: 204
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.10.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché public de travaux a pour objet l'opération de travaux relative à la réhabilitation d'une agence de la CAF du Nord.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Gros œuvre — démolition
Brève description:
Travaux préparatoire.Travaux de curage architectural et technique.Travaux de gros œuvre.
Travaux préparatoire.
Travaux de curage architectural et technique.
Travaux de gros œuvre.
Informations complémentaires sur les lots: Durée du lot: 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Façades — bardage
Brève description:
Travaux de maçonnerie: gommage et déjointoiement, remplacement de briques, rejointoiement, joint de…
… dilation.Travaux de bardage: ossature hall d'entrée, bardage zinc.Travaux de peinture: décapage de la peinture existante et nettoyage du support.
… dilation.
Travaux de bardage: ossature hall d'entrée, bardage zinc.
Travaux de peinture: décapage de la peinture existante et nettoyage du support.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Étanchéité
Brève description:
Travaux d'étanchéité: dépose — dépose soigné — étanchité végétalisée — étanchéité auto protégée — dalle sur plot — lanterneau — revêtement pierre bleue — acodrain — création de…
… DEP.Parement pierre bleue.Réparation de verrière.Travaux de métallerie: couvertine, ligne de vie, crochet d'ancrage, gardes corps, portillon, gardes corps technique, échelle à crinoline, escallier métallique.
… DEP.
Parement pierre bleue.
Réparation de verrière.
Travaux de métallerie: couvertine, ligne de vie, crochet d'ancrage, gardes corps, portillon, gardes corps technique, échelle à crinoline, escallier métallique.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures
Brève description:
Travaux de menuiseries aluminium: châssis fixe, porte automatique, portes tiercées métallique, portes double métallique, porte simpe métallique, habillage aluminium, vitrophanie, film protection solaire.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Plâtrerie — faux plafonds
Brève description:
Travaux de plâtrerie et menuiseries: cloison de distribution, cloison carreaux de plâtre, cloison de distribution CF1H, trappe de visite, tablette, encoffrement, portes simples, porte tiercée, porte simple CF, porte tiercée CF, porte CF avec oculus, porte de recoupement, façade de placard technique, châssis vitré coupe-feu, ventouse travaux de faux plafonds: faux plafonds plâtre, joue de faux plafonds, plafonds en dalle, plafond perforé, plafond fibre de bois, démontage de faux plafonds, plénum phonique, caisson phonique.
Afficher plus
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Agencement — menuiseries intérieures
Brève description:
Travaux de menuiseries aluminium: cloison modulaire bureau, cloison modulaire vitrée, cloison vitrée, cloison modulaire pleine, cloison modulaire semi/vitrée, châssis…
… vitrée.Travaux de menuiserie intérieure: porte simple toute hauteur, plinthes médium, plancher technique, store intérieur, suspension acoustique, cloison bois.Mobilier: meuble bas, meuble haut type A, meuble haut type B, meuble de cuisine, meuble micro-onde, équipement douche.
… vitrée.
Travaux de menuiserie intérieure: porte simple toute hauteur, plinthes médium, plancher technique, store intérieur, suspension acoustique, cloison bois.
Mobilier: meuble bas, meuble haut type A, meuble haut type B, meuble de cuisine, meuble micro-onde, équipement douche.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Carrelage — faïences
Brève description:
Travaux de carrelage: chape, étanchéité, carrelage 60x60, carrelage 30x60, aps…
… brosse.Travaux de faïences: faïence, miroir, joint.
… brosse.
Travaux de faïences: faïence, miroir, joint.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Peintures — sols souples
Brève description:
Travaux de peinture: préparation, époussetage, ponçage, dérouillage, égrenage sur plâtre, couche d'impression primaire, rebouchage, enduit primaire ou ratissage, désentoilage, peinture mural, peinture sur plâtre, peinture sur bois intérieur, peinture sur canalisations pvc, peinture sur parties métalliques, peinture sur béton, peinture de sol étanche, joint…
… acrylique.Travaux de sol souple: ragréage, sol soupe.
… acrylique.
Travaux de sol souple: ragréage, sol soupe.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — plomberie sanitaire
Brève description:
Travaux de chauffage: réseaux de chauffage, chaudière et régulation, conduit de fumée,…
… radiateurs,Travaux de ventilation: circulation d'air en locaux, bouches d'extraction, réseaux de gainestravaux de plomberie: réseau EFS/ECS, réseau EU/EV/EP.
… radiateurs,
Travaux de ventilation: circulation d'air en locaux, bouches d'extraction, réseaux de gaines
travaux de plomberie: réseau EFS/ECS, réseau EU/EV/EP.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Électricité
Brève description:
Alimentation, tableaux électriques, interrupteurs et…
… prises.Éclairage, câblage.
… prises.
Éclairage, câblage.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Ascenseur
Brève description:
Études d'exécution, travaux préparatoires, travaux de mise en conformité des ascenseurs, travaux de modernisation des ascenseurs, travaux divers.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Aménagement extérieur
Brève description:
Travaux espaces vertstravaux de terrasse et pergola bois.
Travaux espaces verts
travaux de terrasse et pergola bois.
Numéro de référence: Marché no 15S0065
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 124 rue Gambetta, 59100 Roubaix.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats devront produire une lettre de candidature (ou Dc1) et une déclaration du candidat (ou Dc2).
Un justificatif relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
Une déclaration sur l'honneur pour justifier que les candidats n'entrent dans aucun cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Si la Société à moins de 3 ans, le candidat fournit un document justifiant de la date de création de l'entreprise (attestation sur l'honneur admise).
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les travaux objet du présent marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (cf. Dc2).
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années (cf Dc2).
Liste des travaux exécutés (3 dernières années) avec attestations de bonne exécution ou attestation sur l'honneur pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (cf Dc2).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Conformément à l'article 101 du code des marchés publics, il sera prélevé par fractions sur chaque versement autre qu'une avance, une retenue de garantie de 5 % sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une «Garantie à première demande».
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement national.
Le présent marché est conclu à prix définitfs, forfaitaires et révisables. Paiement à 30 jours à la réception des demandes de règlements. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicables est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectue avant le premier jour du calendrier du semestre de 'Lannée civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de 8 points. De plus une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euro(s) est due en cas de retard de paiement.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: La formule du groupement doit être solidaire.

Procédure
Mode de paiement des documents:
Le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement depuis le site internet www.achatpublic.com.
Il peut être également retiré auprès de la société ad concept au 40 rue de Wazemmes, 59000 Lille. Ad concept est ouvert du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 (voir article 2 du Règlement de Consultation).
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'annexe no 1 du cahier des clauses administratives particulières.
Afficher plus
Chque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots, devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Pour cette opération, les opérateurs économiques pour les lots 1, 2,3, 9 et 10 devront assister obligatoirement à une visite de chantier sur le site qui fera l'objet des travaux afin d'en évaluer objectivement les difficultés et particularités techniques (voir article 8 du Règlement de Consultation).
Afficher plus
La remise des candidatures et des offres peut se faire sur support papier ou en dématérialisé.les plis devront être remis par toute voie probante permettant de donner date certaine à l'adresse ci-dessous indiquée:
CAF du Nord — service achats/marchés — TSA 12002 — 59352 Douai Cedex
Les plis contenants les cindidatures et les offres peuvent être également déposées sur la plate-forme dématérialisée www.achatpublic.com (voir article 7 et annexe 1 du Règlement de Consultation).
Les plis peuvent également être remis en main propre contre récépissé du lundi au mercredi et le vendredi aux horaires suivants: 8:30 / 11:30 et 13:30 / 15:30, à l'exception des jours fériés et jours chômés.
À l'adresse ci-dssous:
CAF du Nord -service achats/marchés — 76 rue Henri Dunant — 59500 Douai.
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50)
2. Prix (35)
3. Délais (15)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Vanhersecker Anthony
Adresse du profil d'acheteur: https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: CAF du Nord
Adresse postale: TSA 12002
Commune postale: Douai
Code postal: 59352
Point de contact: Service achats/marchés

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Marché no 15S0065

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Téléphone: +33 320783333 📞
Source: OJS 2015/S 204-369721 (2015-10-16)
Avis d'attribution de marché (2016-04-25)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 15S0065
Valeur totale du marché: 2314745.37 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Carrelages 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Caisse d'allocations familiales du Nord, 105 rur d'Artois
Contact
Adresse Internet: https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-04-25 📅
Date de publication: 2016-04-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 084-147755
Se réfère à l'avis: 2015/S 204-369721
Numéro JO-S: 84

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux d'étanchéité: dépose — dépose soigné — étanchéité végétalisée — étanchéité auto protégée — dalle sur plot — lanterneau — revêtement pierre bleue — Acodrain — création de DEP
Réparation de verrière
Travaux de plâtrerie et menuiseries: cloison de distribution, cloison carreaux de plâtre, cloison de distribution Cf1h, trappe de visite, tablette, encoffrement, portes simples, porte tiercée, porte simple CF, porte tiercée CF, porte CF avec oculus, porte de recoupement, façade de placard technique, châssis vitré coupe-feu, ventouse
Afficher plus
travaux de faux plafonds: faux plafonds plâtre, joue de faux plafonds, plafonds en dalle, plafond perforé, plafond fibre de bois, démontage de faux plafonds, plénum phonique, caisson phonique.
Travaux de menuiseries aluminium: cloison modulaire bureau, cloison modulaire vitrée, cloison vitrée, cloison modulaire pleine, cloison modulaire semi/vitrée, châssis vitrée
travaux de menuiserie intérieure: porte simple toute hauteur, plinthes médium, plancher technique, store intérieur, suspension acoustique, cloison bois
mobilier: meuble bas, meuble haut type A, meuble haut type B, meuble de cuisine, meuble micro-onde, équipement douche.
Travaux de peinture: préparation, époussetage, ponçage, dérouillage, égrenage sur plâtre, couche d'impression primaire, rebouchage, enduit primaire ou ratissage, désentoilage, peinture mural, peinture sur plâtre, peinture sur bois intérieur, peinture sur canalisations PVC, peinture sur parties métalliques, peinture sur béton, peinture de sol étanche, joint acrylique.
Afficher plus
Travaux de chauffage: réseaux de chauffage, chaudière et régulation, conduit de fumée, radiateurs.
Travaux de ventilation: circulation d'air en locaux, bouches d'extraction, réseaux de gaines.
Travaux de plomberie: réseau EFS/ECS, réseau EU/EV/EP.
Travaux espaces verts.
Travaux de terrasse et pergola bois.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
124 rue Gambetta 59100 Roubaix
124 rue Gambetta, 59100 Roubaix
124 Rue Gambetta 59100 Roubaix.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Délais
Critère de qualité (pondération): 15
Pondération du prix: 35

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-03-23 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Caisse d'allocations familiales

Informations complémentaires
Organe de révision
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2016/S 084-147755 (2016-04-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Bauters Cathelain SAS Coexia Thermic Eiffage énergie tertiaire nord Entreprise Payeux Restauration Eurodoors SARL SARL Jean Vandendriessche SARL Lys Toiture Service SARL nouveaux établissements module SAS Metranor
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments