Opération d'aménagement ZI no4 Phase 1 Marché public de travaux — espaces publics et VRD

SPLA Grand Sud

Marché public de travaux — espaces publics et VRD.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-09-11. L'appel d'offres a été publié le 2015-07-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• SPLA Grand Sud

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-07-17	Avis de marché
2016-03-14	Avis d'attribution de marché
2016-05-03	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-07-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes
Quantité ou étendue:

Les travaux sont décomposés en CINQ (5) LOTS:— Lot 1: Travaux préparatoires, terrassement, réseaux, voirie et revêtement bitumineux— lot 2: Aménagement paysager et arrosage— lot 3: Eclairage public/ basse tension / Haute tension— Lot 4: Mobilier— Lot 5: Signalisation horizontale.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Grand Sud
Adresse postale: 13 chemin Bureaux — Pierrefonds
Code postal: 97410
Commune postale: Saint-Pierre
Contact
Courrier électronique: spla@splagrandsud.re 📧
Téléphone: +262 262444474 📞
Fax: +262 262444483 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-17 📅
Date limite de soumission: 2015-09-11 📅
Date de publication: 2015-07-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 139-255744
Numéro JO-S: 139
Informations complémentaires

La durée maximale d'exécution du marché est fixée à 9 MOIS incluant la période de préparation de deux mois, l'exécution de l'ensemble des travaux, ainsi qu'une provision de 15 jours pour intempérie et d'éventuels imprévus, et hors congés légaux des entreprises du BTP. La durée de la période de préparation des travaux est de 2 mois (hors congés légaux des entreprises du Btp); elle est incluse dans le délai d'exécution du marché. Son démarrage est commandé par ordre de service (os). La durée d'exécution des travaux est de 7 mois (Hors congés légaux des entreprises du Btp), y compris délais d'approvisionnement et provision de 15 jours d'intempérie. Condition d'obtention du DCE: Le dossier de consultation des entreprises est disponible par téléchargement sur http://splagrandsud.e-marchespublics.com. En cas de difficulté de téléchargement, les entreprises pourront, sur demande expresse par mail ou télécopie, retirer le DCE sur cd rom auprès de la SPLA Grand Sud. Condition de remise des offres: Les plis contenant les offres pourront être remis contre récépissé (tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00) ou être envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen de courtage (1) à l'adresse suivante: Organisme SPLA Grand Sud Adresse13 chemin Bureauxcode postal97410 Localité / Villesaint Pierrepaysfrance Téléphone: +262 2624444 74télécopieur: +262 262444483 Les plis peuvent également être envoyés par voie dématérialisée à l'adresse internet: http://splagrandsud.e-marchespublics.com Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.7.2015.

Informations complémentaires

La durée maximale d'exécution du marché est fixée à 9 MOIS incluant la période de préparation de deux mois, l'exécution de l'ensemble des travaux, ainsi qu'une provision de 15 jours pour intempérie et d'éventuels imprévus, et hors congés légaux des entreprises du BTP.

La durée de la période de préparation des travaux est de 2 mois (hors congés légaux des entreprises du Btp); elle est incluse dans le délai d'exécution du marché. Son démarrage est commandé par ordre de service (os).

La durée d'exécution des travaux est de 7 mois (Hors congés légaux des entreprises du Btp), y compris délais d'approvisionnement et provision de 15 jours d'intempérie.

Condition d'obtention du DCE:

Le dossier de consultation des entreprises est disponible par téléchargement sur http://splagrandsud.e-marchespublics.com. En cas de difficulté de téléchargement, les entreprises pourront, sur demande expresse par mail ou télécopie, retirer le DCE sur cd rom auprès de la SPLA Grand Sud.

Condition de remise des offres:

Les plis contenant les offres pourront être remis contre récépissé (tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00) ou être envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen de courtage (1) à l'adresse suivante:

Organisme SPLA Grand Sud

Adresse13 chemin Bureauxcode postal97410

Localité / Villesaint Pierrepaysfrance

Téléphone: +262 2624444 74télécopieur: +262 262444483

Les plis peuvent également être envoyés par voie dématérialisée à l'adresse internet: http://splagrandsud.e-marchespublics.com

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.7.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Marché public de travaux — espaces publics et VRD.
Quantité ou étendue:

Les travaux sont décomposés en CINQ (5) LOTS:

— Lot 1: Travaux préparatoires, terrassement, réseaux, voirie et revêtement bitumineux

— lot 2: Aménagement paysager et arrosage

— lot 3: Eclairage public/ basse tension / Haute tension

— Lot 4: Mobilier

— Lot 5: Signalisation horizontale.

Durée de l'accord: 9 mois
Numéro de référence: SPLAGS-2015-MDTX0002-04
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Zone Industrielle no4, 97410 Saint-Pierre

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 version du 25/08/2014 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature.

1° La lettre de candidature (Dc1) remplie, datée et signée en original (sous peine de rejet de l'offre) par la personne physique habilitée par le candidat comprenant les attestations sur l'honneur.

En cas de groupement, il devra être produit:

— soit une seule lettre de candidature (Dc1), cette dernière étant alors signée en sa partie H par chaque cotraitant;

— soit une lettre de candidature (Dc1) par chacun des membres du groupement.

2° Si le candidat est redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet;

3° Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ( La preuve peut être apportée par tous moyens (notamment par la production des extraits K ou Kbis, Siren/Siret; Extrait des statuts; récépissé du dépôt de déclaration auprès du Centre de Formalités des Entreprises pour les entreprises nouvellement créées après le 1er janvier de l'année de la date de lancement de consultation, ou tout autre document apte à justifier de l'habilitation du signataire);

4° En cas de groupement, l'habilitation du mandataire à représenter l'ensemble des membres du groupement au stade de la candidature et/ou l'offre.

Situation économique et financière:

Pour le candidat, ou pour chacun des membres du groupement (le cas échéant):

— Une déclaration du candidat (Dc2) comprenant les renseignements permettant d'évaluer les capacités financières du candidat (chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles);

conformément à l'article 45 III du Code des Marchés Publics, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ces renseignements pour justifier de sa capacité, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le Pouvoir Adjudicateur.

Capacité technique et professionnelle:

1° Des moyens humains (Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années)

2° Des moyens matériels (Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature).

3° La preuve de la capacité professionnelle du candidat doit être apportée par tout moyen, notamment par la production:

— De références récentes de l'entreprise en rapport et proportionnées avec l'objet du marché, par la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois dernieres annees (et en cours d'exécution le cas échéant), appuyée si possible d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (ces attestations indiquent le montant, l'époque, le lieu d'exécution des travaux et le destinataire public ou privé et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin).

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une avance forfaitaire de cinq pour cents (5 %) du montant (T.T.C.) du marché peut être versée au titulaire, sauf indication contraire de sa part dans l'acte d'engagement. Toutefois, le titulaire doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande, à concurrence de 100 % du montant de l'avance.

Une retenue de garantie égale à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, sera prélevée par fraction sur chacun des versements autres qu'une avance

la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le mode de règlement du marché est le virement administratif. Les sommes dues en exécution du marché sont payées dans le délai maximum fixé à l'article 98 du CMP, modifié, à la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes (le cas échéant, pour les marchés de travaux, le projet de décompte périodique des travaux), en l'occurrence, 30 jours.

Autres conditions particulières:

Les marchés des lots 1, 2 et 3 visent dans leur condition d'exécution à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion afin de lutter contre le chômage sur le fondement de l'article 14 du code des marchés publics

la clause sociale d'insertion sera régulièrement évaluée le temps de l'exécution du contrat et le non-respect de ses conditions d'exécution fera l'objet de pénalités dans les conditions et selon les modalités prévues au CCAP.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Saint-Pierre
Adresse postale: Hôtel de Ville, rue Méziaire Guignard
Pays: La Réunion 🇷🇪
Contact
Point de contact: M. Eric Desse
M. le directeur général au nom et pour le compte de M. le maire de Saint-Pierre
Adresse du profil d'acheteur: http://splagrandsud.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://splagrandsud.e-marchespublics.com 🌏
Nom: SPLA Grand Sud
URL pour informations complémentaires: http://splagrandsud.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://splagrandsud.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: SPLAGS-2015-MDTX0002-04
Informations complémentaires

La durée de la période de préparation des travaux est de 2 mois (hors congés légaux des entreprises du Btp); elle est incluse dans le délai d'exécution du marché. Son démarrage est commandé par ordre de service (os).

La durée d'exécution des travaux est de 7 mois (Hors congés légaux des entreprises du Btp), y compris délais d'approvisionnement et provision de 15 jours d'intempérie.

Condition d'obtention du DCE:

Le dossier de consultation des entreprises est disponible par téléchargement sur http://splagrandsud.e-marchespublics.com. En cas de difficulté de téléchargement, les entreprises pourront, sur demande expresse par mail ou télécopie, retirer le DCE sur cd rom auprès de la SPLA Grand Sud.

Condition de remise des offres:

Les plis contenant les offres pourront être remis contre récépissé (tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00) ou être envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen de courtage (1) à l'adresse suivante:

Organisme SPLA Grand Sud

Adresse13 chemin Bureauxcode postal97410

Localité / Villesaint Pierrepaysfrance

Téléphone: +262 2624444 74télécopieur: +262 262444483

Les plis peuvent également être envoyés par voie dématérialisée à l'adresse internet: http://splagrandsud.e-marchespublics.com

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.7.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 2 ter rue Félix Guyon
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97400
Pays: La Réunion 🇷🇪
Téléphone: +262 262924360 📞
Fax: +262 262924368 📠
Source: OJS 2015/S 139-255744 (2015-07-17)

Avis d'attribution de marché (2016-03-14)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 717 277,40 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-03-14 📅
Date de publication: 2016-03-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 053-088302
Se réfère à l'avis: 2015/S 139-255744
Numéro JO-S: 53
Informations complémentaires

Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution n° 15-110815 JOUE annonce n° 2015/S 139-255744 du 22.7.2015. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP. Annonce n° 15-110815, mise en ligne le 20.7.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.3.2016.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Zone industrielle n° 4, 97410 Saint-Pierre.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique au regard du mémoire justificatif et explicatif fourni (60)
2. Le prix des prestations (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2016-02-01 📅
Nom: SAS Société Bourdonnaise de Travaux Publics et de Constructions
Adresse postale: ZIC n° 2 — BP 2013 — Pointe des Galets
Commune postale: Le Port
Code postal: 97420
Pays: La Réunion 🇷🇪
Courrier électronique: sbtpc@sbtpc.fr 📧
Adresse Internet: http://www.sbtpc.re 🌏

2️⃣
Nom: SAS La Mare Espaces Verts
Adresse postale: 4 impasse du Soleil — ZAE La Mare 2 — BP 17
Commune postale: Sainte-Marie
Code postal: 97438
Courrier électronique: lmev@lamare-espaces-verts.fr 📧
Adresse Internet: http://www.lamare-espaces-verts.com/ 🌏

3️⃣
Nom: TOM Player
Adresse postale: 61 bis rue Marthe Bacquet — ZA Cambaie
Commune postale: Saint-Paul
Code postal: 97460
Courrier électronique: info@tomplayer.fr 📧
Adresse Internet: http://www.aire-jeux-reunion.fr/ 🌏

4️⃣
Nom: Grands Travaux de l'Océan Indien
Adresse postale: ZIC n° 2 — BP 2016
Courrier électronique: gtoi@gtoi.fr 📧
Adresse Internet: http://www.gtoi.fr/ 🌏
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
6
5
2

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 533 699 278 00016
Adresse postale: Hôtel de Ville — BP 342
Commune postale: Saint-Pierre Cedex
Code postal: 97448
Contact
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-lareunion@juradm.fr 📧

Informations complémentaires
Organe de révision
: greffe.ta-st-denis-de-lareunion@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://saint-denis.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +262 262924362 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 2 ter rue Félix Guyon
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97400
Téléphone: +262 262924360 📞
Source: OJS 2016/S 053-088302 (2016-03-14)

Avis d'attribution de marché (2016-05-03)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: SPLAGS2015-MDTX0002-04
Valeur totale du marché: 6238089.40 EUR 💰
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de routes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Réunion 🏙️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 13 chemin bureaux — Pierrefonds
Contact
Adresse Internet: http://splagrandsud.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-05-03 📅
Date de publication: 2016-05-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 089-155967
Numéro JO-S: 89
Informations complémentaires

Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution n° 15-110815 JOUE. Annonce n° 2015/S 139-255744 du 22.7.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.5.2016. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP. Annonce n° 15-110815, mise en ligne le 20.7.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Éclairage, basse tension et haute tension
Numéro du lot: 3
Brève description: Marché public de travaux — éclairage, basse tension et haute tension.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique au regard du mémoire justificatif et explicatif
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-04-01 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 53369927800016
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société publique locale d'aménagement
Contact
Point de contact: M. Eric Desse, à l'attention de M. le directeur Général au nom et pour le compte de M. le maire de Saint-Pierre

Référence
Informations complémentaires

Références de l'avis initial paru au BOAMP.

Parution n° 15-110815 JOUE.

Annonce n° 2015/S 139-255744 du 22.7.2015.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.5.2016.

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.

Annonce n° 15-110815, mise en ligne le 20.7.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 2 ter rue Félix Guyon
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97400
Pays: La Réunion 🇷🇪
Téléphone: +262 262924360 📞
Fax: +262 262924362 📠
Adresse Internet: http://saint-denis.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2016/S 089-155967 (2016-05-03)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes (8)